Objet Champ d'application du marché
Titre:
“2019ape200 — création d'un giratoire au carrefour Rd/27/118 aux Forges de Blonville”
Produits/services: Travaux de construction de routes📦
Brève description:
“2019ape200 — création d'un giratoire au carrefour Rd/27/118 aux Forges de Blonville.”
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de routes📦
Lieu d'exécution: Calvados 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“Carrefour des Forges de Blonville sur les communes de Blonville-sur-Mer et Saint-Pierre-Azif.”
Description du marché:
“2019ape200 — création d'un giratoire au carrefour des Forges de Blonville. Les travaux comprennent:
— la signalisation de chantier,
— les protections...”
Description du marché
2019ape200 — création d'un giratoire au carrefour des Forges de Blonville. Les travaux comprennent:
— la signalisation de chantier,
— les protections nécessaires en présences de réseaux,
— la démolition de chaussée,
— la réalisation des terrassements,
— les couches de formes,
— l'assainissement eaux pluviales,
— le reprofilage,
— la pose de bordures,
— la création de trottoirs,
— la réalisation de la couche de roulement,
— l'aménagement en terre végétale et engazonnement.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 80
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 7
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— redressement judiciaire: le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur: le...”
Liste et brève description des conditions
— redressement judiciaire: le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur: le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015 relative aux marchés publics,
— engagement: le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement,
— formulaire DC1 ou équivalent: lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants,
— formulaire DC2 ou équivalent: déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement,
— engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature: pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Caractéristique des prix: prix révisables, révision mensuelle. Modalités de règlement: via un système de gestion informatique des marchés. Le délai de...”
Conditions d'exécution du contrat
Caractéristique des prix: prix révisables, révision mensuelle. Modalités de règlement: via un système de gestion informatique des marchés. Le délai de paiement est de 30 jours. Délai d'exécution: 6 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations du marché. Période de préparation: 30 jours à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer cette préparation.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-09-30
16:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2019-10-01
12:00 📅
“Les travaux se dérouleront sous circulation avec une mise en alternat par feux pour les travaux sur la RD 27. Les travaux d'enrobés se réaliseront de nuit....”
Les travaux se dérouleront sous circulation avec une mise en alternat par feux pour les travaux sur la RD 27. Les travaux d'enrobés se réaliseront de nuit. À titre indicatif, les principales quantités du chantier sont:
— rabotage: 450 m,
— démolition de chaussée: 925 m,
— terrassement: 3 095 m,
— déblai mis en remblai: 1 215 m,
— traitement de sol à la chaux: 2 950 m,
— grave non traitée: 2 120 m,
— imprégnation: 2 860 m,
— grave bitume: 1 170 t,
— couche d'accrochage: 6 535 m,
— enrobé: 555 t,
— bordures A2, I2, T2, Cs2, P1: 930 ml,
— création de trottoir: 815 m,
— assainissement: 205 ml,
— aménagement végétal: 720 m.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr📧
URL: http://caen.tribunal-administratif.fr/🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif règlement amiable
Adresse postale: 22 Mail Pablo Picasso, BP 24209
Commune postale: Nantes
Code postal: 44042
Pays: France 🇫🇷 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,
— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 à R. 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché,
— recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat: délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Le tribunal administratif peut être saisi par voie électronique via l'application informatique «télérecours citoyens» accessible sur le site internet www.télérecours.fr — service auprès duquel des renseignements peuvent être demandés: Conseil départemental du Calvados, service juridique, BP 20520 14035 Caen Cedex 1 tel +33 231571048 fax +33 231571039.
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 167-407697 (2019-08-27)