2018SOA174 — travaux de confortement du soutènement de la chaussée aux abords de la Laize, sur la RD 132 au PR 2+690, sur la commune de Fresney-le-Puceux.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-05-20.
L'appel d'offres a été publié le 2019-04-19.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2019-04-19) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Département du Calvados
Adresse postale: 1 place Gambetta, BP 20520
Commune postale: Caen Cedex
Code postal: 14035
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: DGA Aménagement environnement
Courrier électronique: estelle.brard@calvados.fr📧
Région: Calvados 🏙️
URL: http://www.marches-securises.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr🌏 Communication
URL des documents: http://www.marches-securises.fr🌏 Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Nom: DGA Aménagement environnement
Adresse postale: place Gambetta, BP 20520
Commune postale: Caen Cedex 1
Code postal: 14035
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Service ouvrage d'art
Courrier électronique: alexis.cardenas-castro@calvados.fr📧
Région: Calvados 🏙️
URL: http://www.marches-securises.fr🌏 Communication
URL de participation: http://www.marches-securises.fr🌏 Communication (participation)
Nom: Conseil départemental du Calvados
Adresse postale: 1 place Gambetta, BP 20520
Commune postale: Caen Cedex
Code postal: 14035
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: DGA Aménagement environnement
Courrier électronique: estelle.brard@calvados.fr📧
Région: Calvados 🏙️
URL: http://www.marches-securises.fr🌏 Communication
URL de l'outil d'acquisition: http://www.marches-securises.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre: 2018SOA174 — RD 132 Fresney-le-Puceux — soutènement de la Chaussée
Produits/services: Travaux de construction de routes📦
Brève description:
“2018SOA174 — travaux de confortement du soutènement de la chaussée aux abords de la Laize, sur la RD 132 au PR 2+690, sur la commune de Fresney-le-Puceux.”
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de routes📦
Lieu d'exécution: Calvados 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Fresney-le-Puceux.
Description du marché:
“La décomposition des travaux est la suivante:
— l'installation de chantier avec réalisation éventuelle d'une plate-forme,
— le dégagement des emprises,
— la...”
Description du marché
La décomposition des travaux est la suivante:
— l'installation de chantier avec réalisation éventuelle d'une plate-forme,
— le dégagement des emprises,
— la signalisation de chantier,
— le découpage de la chaussée,
— la réalisation des terrassements du talus,
— la réalisation d'une paroi en béton coulée en place, ancrée par des tirants dans le massif rocheux,
— le système de drainage,
— la longrine d'ancrage pour glissières,
— l'enrochement, le remblaiement, et la réalisation des talus,
— la réalisation d'une poutre en rive avec modification du rayon de l'axe de la chaussée,
— le reprofilage de la chaussée,
— la couche de roulement,
— la finition des accotements et l'engazonnement des talus.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 3
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Description
Informations complémentaires:
“À titre indicatif, les principales quantités du chantier sont:
— béton C30/37 pour mur de soutènement: 15 m,
— armatures: 1 500 kg,
— tirants d'ancrage: 33...”
Informations complémentaires
À titre indicatif, les principales quantités du chantier sont:
— béton C30/37 pour mur de soutènement: 15 m,
— armatures: 1 500 kg,
— tirants d'ancrage: 33 U,
— remblais d'apport: 214 m,
— remblais de chaussée en GNT 0/31.5: 116 t,
— enrochements: 140 t,
— couche de roulement en BBSG 0/14: 71 t,
— couche d'assise en GB 0/14: 30 t.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— redressement judiciaire: le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur: le...”
Liste et brève description des conditions
— redressement judiciaire: le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur: le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du code de la commande publique relative aux marchés publics,
— engagement: le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement,
— formulaire DC1 ou équivalent: lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants,
— formulaire DC2 ou équivalent: déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement,
— engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature: pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Délai d'exécution: 2 mois + 1 mois de préparation. Les prix sont révisables. Modalités de règlement des comptes: via un système de gestion informatique des...”
Conditions d'exécution du contrat
Délai d'exécution: 2 mois + 1 mois de préparation. Les prix sont révisables. Modalités de règlement des comptes: via un système de gestion informatique des marchés. Le délai global de paiement est de 30 jours. La proposition de variante libre est autorisée (1 variante libre par candidat). Exigences minimales requises: la variante doit répondre aux mêmes exigences de résultats que l'offre de base. Notamment en ce qui concerne le type de soutènement devant respecter les contraintes d'emprise le long des berges de la rivière. Les gabions sont interdits. Les enrochements au droit de la zone du mur sont interdits.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-05-20
16:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2019-05-21
12:00 📅
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur le Duc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr📧
URL: http://caen.tribunal-administratif.fr/🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif règlement amiable
Adresse postale: 22 mail Pablo Picasso, BP 24209
Commune postale: Nantes
Code postal: 44042
Pays: France 🇫🇷 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes:
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes:
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,
— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 à R. 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché,
— recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat: délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées,
— le tribunal administratif peut être saisi par voie électronique via l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible sur le site internet www.télérecours.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être demandés: Conseil départemental du Calvados, service juridique, BP 20520, 14035 Caen Cedex 1, Tél: +33 231571048, fax: +33 231571039.
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 080-191187 (2019-04-19)
Avis d'attribution de marché (2019-08-07) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre: 2018soa174 — RD 132 Fresney-le-Puceux — soutènement de la chaussée
Brève description:
“2018soa174 — travaux de confortement du soutènement de la chaussée aux abords de la Laize, sur la RD 132 au PR 2+690, sur la commune de Fresney-le-Puceux.”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 144 738 💰
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 080-191187
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 248
Titre:
“2018soa174: confortement du soutènement de la chaussée aux abords de la Laize, sur la RD 132 au PR2+690; sur la commune de Fresney-le-Puceux”
Date de conclusion du contrat: 2019-06-27 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Marc SA
Numéro d'enregistrement national: 63672012000063
Adresse postale: 114 rue des Fougères
Commune postale: Tourlaville
Code postal: 50110
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: cherbourg@marc-gw.fr📧
Région: Manche 🏙️
URL: http://www.marches-securises.fr🌏
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 144 738 💰
Informations complémentaires Organe de révision
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Source: OJS 2019/S 153-376083 (2019-08-07)