Travaux de traitement des façades et des couvertures des immeubles sis 44 avenue de Saint Mandé 75012 Paris

Caisse nationale RSI

Travaux de traitement des façades et des couvertures des immeubles sis 44 avenue de Saint Mandé 75012 Paris

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-07-31. L'appel d'offres a été publié le 2018-06-19.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2018-06-19 Avis de marché
2018-12-12 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2018-06-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2018-16
Brève description:
Travaux de traitement des façades et des couvertures des immeubles sis 44 avenue de Saint Mandé 75012 Paris
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Échafaudages 📦
Maçonnerie de pierres de taille 📦
Travaux d'isolation de toiture 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Caisse Nationale RSI
Adresse postale: 264 avenue du Président Wilson
Code postal: 93457
Commune postale: La Plaine-Saint-Denis cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: marchespublics@secu-independants.fr 📧
Fax: +33 177930353 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_dJQSIXgEoL 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_dJQSIXgEoL 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-06-19 📅
Date limite de soumission: 2018-07-31 📅
Date de publication: 2018-06-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 118-267223
Numéro JO-S: 118
Informations complémentaires
Le délai d'exécution des travaux est de 10 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai englobe la période de préparation du chantier (3 mois) et les opérations préalables à la réception. La fin du délai d'exécution est la date de réception, date d'achèvement de l'ouvrage.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Echafaudages
Numéro du lot: 1
Brève description: Echafaudages (pose et dépose des échafaudages sur pieds et en porte-à-faux)
Durée de l'accord: 10 mois
Description des options:
Des marchés négociés sans publicité et sans mise en concurrence de travaux qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires à celles du marché exécuté par l'entrepreneur pourront lui être confiés conformément à l'article 30 I 7
Informations complémentaires:
Le délai d'exécution des travaux est de 10 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai englobe la période de préparation du chantier (3 mois) et les opérations préalables à la réception. La fin du délai d'exécution est la date de réception, date d'achèvement de l'ouvrage.
Afficher plus
Intitulé du lot: Restauration des façades
Numéro du lot: 2
Brève description:
Restauration des façades, serrurerie et métallerie (façades en parement de pierre collée sur rue et en enduit peint sur jardin, isolation thermique extérieure, remplacement des garde-corps)
Intitulé du lot: Etanchéité
Numéro du lot: 3
Brève description:
Etanchéité des toitures-terrasses et terrasses (toitures terrasses gravillonnées et terrasses en dalles sur plots)
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
44 avenue de Saint Mandé 75012 Paris
44 avenue de Saint Mandé
75012 Paris

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— lettre de candidature (imprimé Dc1 ou forme libre);
— déclaration du candidat (imprimé Dc2 ou forme libre);
— le justificatif du pouvoir de la personne habilitée à engager la société candidate — la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Situation économique et financière:
— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles — preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
— déclaration appropriée de banques (pour les sociétés de création récente uniquement).
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
La somme des chiffres d'affaires pondérés des 3 derniers exercices disponibles (ou tout autre moyen pour les sociétés nouvellement créées) concernant les travaux objet du marché doit être égale ou supérieure (en euros Ht) à:
— lot no 1 : 250 000,
— lot no 2: 1 200 000,
— lot no 3: 285 000.
Les chiffres d'affaires seront pondérés par année de la manière suivante:
— année n-1 : 50 %,
— année n-2 : 30 %,
— année n-3 : 20 %.
Capacité technique et professionnelle:
— une note relative aux effectifs globaux annuels pour chacune des trois dernières années (il s'agit ici des moyens humains globaux de la société et non des moyens humains qui seront spécifiquement affectés à la réalisation du marché),
— une liste des travaux effectuées exécutés au cours des 5 dernières années, avec l'indication de 3 références minimum de travaux similaires à l'objet du/des lot(s) au(x)quel(s) répondent les candidats, sous forme d'attestations de bonne exécution — les certificats de qualifications professionnelles (la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat).
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Niveau requis pour la capacité technique: les candidats doivent disposer d'un effectif global supérieur ou égal à:
— lot no 1: 15,
— lot no 2: 17,
— lot no 3: 15.
Les effectifs seront pondérés par année de la manière suivante:
Niveau requis pour la capacité professionnelle: les candidats doivent disposer des certificats de qualification professionnelle suivante (ou équivalent):
— lot no 1: 1413 Echafaudages fixes (technicité supérieure) 1422 Plates formes suspendues (technicité confirmée);
— lot no 2: 2122 Ravalement en maçonnerie 2132 Enduits 6112 Peinture ravalement (technicité confirmée);
— lot no 3: 3213 - étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (Technicité supérieure).

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-07-31 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Informations complémentaires: Ouverture des plis non publique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: organisme privé chargé d'une mission de service public (protection sociale)
Contact
Point de contact: Service marchés publics
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_dJQSIXgEoL 🌏

Référence
Informations complémentaires
Service marchés publics télécopieur: 01 77 93 03 53 mail: marchespublics@secu-independants.fr les questions relatives au dossier de consultation des entreprises devront être formulées par écrit et adressées au secrétariat du Service marchés publics:
— soit par télécopie au numéro suivant: 01 77 93 03 53,
— soit par courrier électronique à l'adresse mail: marchespublics@secu-independants.fr,
— soit contre récépissé à l'adresse ci-dessous: Cndssti Secrétariat du Service Marchés Publics- 1er étage (Bureau 101) 264 avenue du Président Wilson 93457 La Plaine-Saint-Denis cedex. Les candidats ont jusqu'au lundi 23.7.2018, 12:00 dernier délai pour faire parvenir leurs éventuelles questions sur le dossier de consultation des entreprises. Les réponses aux questions posées par l'ensemble des candidats leur seront communiquées, par écrit exclusivement, au plus tard le mardi 24.7.2018. Il ne sera pas fait mention du nom des candidats ayant posé les questions. Aucune réponse ne sera communiquée par téléphone. La visite du site est obligatoire. Les modalités de prise de rendez vous sont précisées dans le règlement de la consultation. L'offre du candidat peut être:
Afficher plus
— soit déposée à la caisse nationale du rsi à l'adresse suivante contre récépissé entre 9:00 et 12:00 et entre 14:00 et 17:00 (12 heures le dernier jour) du lundi au vendredi: Cndssti Secrétariat du service marchés publics — 1er étage (bureau 101) 264 avenue du président wilson 93457 la Plaine Saint-denis cedex,
Afficher plus
— soit adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou toute autre forme d'envoi papier permettant de déterminer la date et l'heure de réception avec certitude et de garantir la confidentialité. Dans ces 2 cas, les indications suivantes devront obligatoirement être portées de manière apparente sur les enveloppes contenant les offres: «marché 2018-16 — travaux de traitement des façades et des couvertures des immeubles sis 44 avenue de Saint Mandé 75012 Paris Lot noxx à ne pas ouvrir par le service courrier à remettre au service marchés publics» les candidats transmettent donc leur offre sous pli cacheté. Les plis qui parviendront après le délai fixé, ainsi que ceux transmis sous enveloppe non cachetée ne seront pas examinés et seront retournés au candidat sans avoir été ouverts,
Afficher plus
— soit sur le portail de dématérialisation à l'adresse suivante: www.achatpublic.com (les modalités de transmission des offres électroniques sont précisées dans le rc).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de Grande Instance de Paris
Adresse postale: 29-45 avenue de la Porte de Clichy
Commune postale: Paris
Code postal: 75017
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal de grande instance de Paris
Source: OJS 2018/S 118-267223 (2018-06-19)
Avis d'attribution de marché (2018-12-12)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de traitement des façades et des couvertures des immeubles sis 44 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris.
Valeur totale du marché: 544279.17 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Commune postale: La Plaine-Saint-Denis Cedex

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-12-12 📅
Date de publication: 2018-12-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 243-554157
Se réfère à l'avis: 2018/S 118-267223
Numéro JO-S: 243

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Échafaudages
Brève description: Échafaudages (pose et dépose des échafaudages sur pieds et en porte-à-faux).
Description des options:
Des marchés négociés sans publicité et sans mise en concurrence de travaux qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires à celles du marché exécuté par l'entrepreneur pourront lui être confiés conformément à l'article 30 I 7º) du décret relatif aux marchés publics dans un délai maximum de 3 ans à compter de la notification du marché initial.
Afficher plus
Brève description:
Restauration des façades, serrurerie et métallerie (façades en parement de pierre collée sur rue et en enduit peint sur jardin, isolation thermique extérieure, remplacement des garde-corps).
Intitulé du lot: Étanchéité
Brève description:
Étanchéité des toitures-terrasses et terrasses (toitures terrasses gravillonnées et terrasses en dalles sur plots).
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 44 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-12-11 📅
Nom: Arnholdt
Adresse postale: 12 avenue de la Sablière
Commune postale: Sucy-en-Brie
Code postal: 94370
Pays: France 🇫🇷
Val-de-Marne 🏙️
Adresse Internet: http://www.arnholdt.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 99 780 EUR 💰
Nom: Sisap
Adresse postale: avenue du Chemin de Villepreux
Commune postale: Saint-Cyr l'École
Code postal: 78210
Pays: Yvelines 🏙️
Adresse Internet: https://www.societe.com/societe/sisap-amenagement-352757330.html 🌏
Valeur totale du marché: 362449.71 EUR 💰
Nom: Etandex
Adresse postale: 2 avenue du Pacifique
Commune postale: Courtabœuf Cedex
Code postal: 91978
Pays: Essonne 🏙️
Adresse Internet: http://www.etandex.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 82049.46 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
3

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Organisme privé chargé d'une mission de service public (protection sociale)

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Source: OJS 2018/S 243-554157 (2018-12-12)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris
Fournisseurs:
Arnholdt Etandex SISAP
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Produits structurels Structures et pièces structurelles Produits structurels et pièces... Structures et pièces Échafaudages Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de couverture et travaux... Travaux de charpente et de couverture et...