Travaux de restructuration des aménagements urbains et routiers de la RD 2020 et de ses abords compris entre la Trémie Candolle et la tête Sud du pont Joffre (5 lots)

Orléans Métropole

La présente consultation porte sur les travaux de restructuration des aménagements urbains et routiers de la RD 2020 et de ses abords compris entre la Trémie Candolle et la tête Sud du pont Joffre et donnera lieu à un marché ordinaire alloti.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-05-16. L'appel d'offres a été publié le 2018-04-10.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Orléans Métropole

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Centre — Val de Loire › Loiret

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-04-10	Avis de marché
2018-07-06	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-04-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'entretien routier
Numéro de référence: M18s0047
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'entretien routier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'entretien routier 📦
Installation de matériel d'éclairage public 📦
Installation de feux de circulation 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Travaux de démolition 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Loiret 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Orléans Métropole
Adresse postale: Espace Saint Marc, 5 place du 6 Juin 1944, CS 95801
Code postal: 45058
Commune postale: Orléans
Contact
Adresse Internet: http://www.orleans-metropole.fr 🌏
Courrier électronique: marches.publics@orleans-metropole.fr 📧
Téléphone: +33 238784030 📞
URL des documents: http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm 🌏
URL pour la participation: http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-04-10 📅
Date limite de soumission: 2018-05-16 📅
Date de publication: 2018-04-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 071-156464
Numéro JO-S: 71
Informations complémentaires

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm - — examen des candidatures: l'acheteur vérifie l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financières et les capacités techniques et professionnelles des candidats sur la base des éléments demandés à l'article 5-1 du Règlement de la consultation, — valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique selon les sous-critères suivants: 1. qualité et cohérence des dispositions d'organisation prévues par le candidat pour assurer le bon déroulement des opérations de travaux (méthodologie, moyens humains et matériels, réactivité, suivi de la programmation des travaux, interfaces avec les projets et lots connexes). (note sur 10 points / pondération 20 %); 2. qualité et efficacité des dispositions mises en place pour le balisage et la mise en sécurité du chantier (mise en place et maintenance), la mise en place de déviations des flux de circulation automobile, la réduction de la gêne aux usagers, le maintien de la circulation des modes doux et des accès aux commerces (note sur 10 points / pondération 15 %); 3. qualité des fournitures et matériaux proposés analysée à partir des fiches techniques fournies. (note sur 10 points / pondération 10 %); 4. qualité, pertinence et cohérence du planning prévisionnel détaillé proposé. (note sur 10 / pondération 15 %); 5. description de la démarche environnementale spécifique à la réalisation des travaux tant en terme d'organisation que de gestion et d'exécution du chantier (note sur 10 points / pondération 10 %). — durée du marché: le marché est passé à compter de la date de l'ordre de service de démarrage des travaux jusqu'à la levée complète des réserves, — délai d'exécution: précisions données dans le Règlement de la consultation (article 3-2-3), — variantes autorisées uniquement pour le lot 1 et le lot 5: les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au Dossier de consultation (solution de base). Mais ils peuvent également présenter au maximum une offre en variante. Les conditions sont fixées dans le Règlement de la consultation (article 3-6), — accès au Dossier de la consultation, renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique: http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm , — la transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée.

Informations complémentaires

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm -

— examen des candidatures: l'acheteur vérifie l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financières et les capacités techniques et professionnelles des candidats sur la base des éléments demandés à l'article 5-1 du Règlement de la consultation,

— valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique selon les sous-critères suivants:

1. qualité et cohérence des dispositions d'organisation prévues par le candidat pour assurer le bon déroulement des opérations de travaux (méthodologie, moyens humains et matériels, réactivité, suivi de la programmation des travaux, interfaces avec les projets et lots connexes). (note sur 10 points / pondération 20 %);

2. qualité et efficacité des dispositions mises en place pour le balisage et la mise en sécurité du chantier (mise en place et maintenance), la mise en place de déviations des flux de circulation automobile, la réduction de la gêne aux usagers, le maintien de la circulation des modes doux et des accès aux commerces (note sur 10 points / pondération 15 %);

3. qualité des fournitures et matériaux proposés analysée à partir des fiches techniques fournies. (note sur 10 points / pondération 10 %);

4. qualité, pertinence et cohérence du planning prévisionnel détaillé proposé. (note sur 10 / pondération 15 %);

5. description de la démarche environnementale spécifique à la réalisation des travaux tant en terme d'organisation que de gestion et d'exécution du chantier (note sur 10 points / pondération 10 %).

— durée du marché: le marché est passé à compter de la date de l'ordre de service de démarrage des travaux jusqu'à la levée complète des réserves,

— délai d'exécution: précisions données dans le Règlement de la consultation (article 3-2-3),

— variantes autorisées uniquement pour le lot 1 et le lot 5: les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au Dossier de consultation (solution de base). Mais ils peuvent également présenter au maximum une offre en variante. Les conditions sont fixées dans le Règlement de la consultation (article 3-6),

— accès au Dossier de la consultation, renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique: http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm ,

— la transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée.

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 5
Intitulé du lot: Voirie et réseaux divers (VRD)
Numéro du lot: 1
Brève description:

Délai d'exécution:

— solution de base: 15 mois de travaux à compter de la date prescrite dans l'ordre de service de démarrage des travaux,

— variante imposée: délai maximum de 6 mois impératif de travaux impactant la circulation de la RD 2020 pour les aménagements et aux abords de la RD 2020 sans fermeture complète dans les 2 sens (hors démolition de la passerelle) sur la durée totale d'exécution des travaux.

Durée de l'accord: 15 mois
Intitulé du lot: Éclairage public
Numéro du lot: 2
Brève description:

Délai d'exécution: 15 mois de travaux à compter de la date prescrite dans l'ordre de service de démarrage des travaux.

Intitulé du lot: Signalisation lumineuse tricolore
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Espaces verts et arrosage
Numéro du lot: 4
Brève description:

— 15 mois de travaux à compter de la date prescrite dans l'ordre de service de démarrage des travaux,

— 24 mois de période d'entretien des espaces verts et arrosage à compter du constat d'achèvement des travaux,

— 36 mois de période d'entretien des arbres en tiges fléchés ø=30/35 plantés dans le cadre du projet à compter du constat d'achèvement des travaux.

Intitulé du lot: Démolition de passerelle
Numéro du lot: 5

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— un formulaire DC1 ou une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas mentionnés aux articles 45 de l'ordonnance 2015- 899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics et notamment qu'il est en règles au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés; Un formulaire synthétique de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site Orléans et sa Métropole: http://www.orleans-metropole.fr/135/marches-publics.htm mais le candidat peut produire ses propres documents,

— formulaire DC1 ou lettre de candidature en cas de candidature groupée.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles,

— déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.

Capacité technique et professionnelle:

— présentation de 3 projets significatifs et similaires exécutés au cours des 5 dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de 5 ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années,

— pour les marchés publics de travaux, l'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché public,

— une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public,

— des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Lot 1: certificats de qualifications professionnelles FNTP, ou équivalent, la preuve de la capacité du candidat pouvant être apportée par tout moyen:

— 7551 dépollution des sols,

— 2321 travaux de terrassements courants en milieu urbain,

— 341 assises de chaussées (urbaines),

— 3421 revêtements en matériaux enrobés classiques (chaussées urbaines),

— 3432 revêtements en béton hydraulique classiques (chaussées urbaines),

— 5118 construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression en site urbain,

— 5144 construction de réseaux gravitaires en milieu urbain,

— 1131 ouvrages de génie civil de technicité courante,

— 1141 ouvrage de maçonnerie (autres que le Gc courant de VRD),

—122 ouvrage métalliques de technicité courante.

Lot 2: certificats de qualifications professionnelles FNTP, ou équivalent, la preuve de la capacité du candidat pouvant être apportée par tout moyen:

— ME4 haute tension,

— TN4 haute tension.

Lot 3: certificats de qualifications professionnelles FNTP, ou équivalent, la preuve de la capacité du candidat pouvant être apportée par tout moyen:

— ME4 mention régulation de trafic,

— TN4 mention régulation de trafic.

Lot 4: certificats de qualifications professionnelles Qualipaysage, ou équivalent, la preuve de la capacité du candidat pouvant être apportée par tout moyen:

— P120 création de jardins et d'espaces verts,

— H125 espaces verts pour grande infrastructure, autoroute, routes,

— E131 entretien de jardins et d'espaces verts,

— E140 élagage,

— A510 arrosage.

Lot 5: certificat(S) de qualifications professionnelles du SNED, ou équivalent, la preuve de la capacité du candidat pouvant être apportée par tout moyen:

— 1112 démolition (technicité confirmé).

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Le Maître d'Ouvrage dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause sociale d'insertion obligatoire. Cette clause, applicable aux lots 1, 2 et 4, est détaillée dans le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

Modalités précisées dans le Règlement de la consultation (article 3-7).

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-05-16 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:30
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique selon les sous-critères détaillés dans les renseignements complémentaires
Critère de qualité (pondération): 70
Critère de coût: Prix apprécié au regard du montant total du Détail quantitatif estimatif
Pondération du coût: 30

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 24450046800040
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm 🌏
URL des documents: http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Direction de la commande publique et des achats: Mairie d'Orléans et Orléans Métropole
Adresse postale: Service des marchés publics, Place de l'Étape
Code postal: 45040
Pays: Loiret 🏙️
Adresse Internet: http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm 🌏

Référence
Informations complémentaires

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm -

— examen des candidatures: l'acheteur vérifie l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financières et les capacités techniques et professionnelles des candidats sur la base des éléments demandés à l'article 5-1 du Règlement de la consultation,

— valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique selon les sous-critères suivants:

1. qualité et cohérence des dispositions d'organisation prévues par le candidat pour assurer le bon déroulement des opérations de travaux (méthodologie, moyens humains et matériels, réactivité, suivi de la programmation des travaux, interfaces avec les projets et lots connexes). (note sur 10 points / pondération 20 %);

2. qualité et efficacité des dispositions mises en place pour le balisage et la mise en sécurité du chantier (mise en place et maintenance), la mise en place de déviations des flux de circulation automobile, la réduction de la gêne aux usagers, le maintien de la circulation des modes doux et des accès aux commerces (note sur 10 points / pondération 15 %);

3. qualité des fournitures et matériaux proposés analysée à partir des fiches techniques fournies. (note sur 10 points / pondération 10 %);

4. qualité, pertinence et cohérence du planning prévisionnel détaillé proposé. (note sur 10 / pondération 15 %);

5. description de la démarche environnementale spécifique à la réalisation des travaux tant en terme d'organisation que de gestion et d'exécution du chantier (note sur 10 points / pondération 10 %).

— durée du marché: le marché est passé à compter de la date de l'ordre de service de démarrage des travaux jusqu'à la levée complète des réserves,

— délai d'exécution: précisions données dans le Règlement de la consultation (article 3-2-3),

— variantes autorisées uniquement pour le lot 1 et le lot 5: les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au Dossier de consultation (solution de base). Mais ils peuvent également présenter au maximum une offre en variante. Les conditions sont fixées dans le Règlement de la consultation (article 3-6),

— accès au Dossier de la consultation, renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique: http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm ,

— la transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45057
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900 📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr 📧
Fax: +33 238538516 📠
Adresse Internet: http://orleans.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 071-156464 (2018-04-10)

Avis d'attribution de marché (2018-07-06)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation porte sur les travaux de restructuration des aménagements urbains et routiers de la Rd 2020 et de ses abords compris entre la Trémie Candolle et la tête Sud du pont Joffre et donnera lieu à un marché ordinaire alloti.

Valeur totale du marché: 3745940.82 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: espace Saint-Marc, 5 place du 6 Juin 1944, CS 95801

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-07-06 📅
Date de publication: 2018-07-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 130-295831
Se réfère à l'avis: 2018/S 071-156464
Numéro JO-S: 130
Informations complémentaires

Sous-Critères de la valeur technique: 1) qualité et cohérence des dispositions d'organisation prévues par le candidat pour assurer le bon déroulement des opérations de travaux (Pondération 20 %), 2) qualité et efficacité des dispositions mises en place pour le balisage et la mise en sécurité du chantier (mise en place et maintenance), la mise en place de déviations des flux de circulation automobile, la réduction de la gêne aux usagers, le maintien de la circulation des modes doux et des accès aux commerces (Pondération 15 %), 3) qualité des fournitures et matériaux proposés analysée à partir des fiches techniques fournies (Pondération 10 %), 4) qualité, pertinence et cohérence du planning prévisionnel détaillé proposé (Pondération 15 %), 5) description de la démarche environnementale spécifique à la réalisation des travaux tant en terme d'organisation que de gestion et d'exécution du chantier (Pondération 10 %).

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Voirie et Réseaux Divers (Vrd)
Brève description:

— variante imposée: délai maximum de 6 mois impératif de travaux impactant la circulation de la Rd 2020 pour les aménagements et aux abords de la Rd 2020 sans fermeture complète dans les 2 sens (hors démolition de la passerelle) sur la durée totale d'exécution des travaux.

Intitulé du lot: Eclairage public

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Prix apprécié au regard du montant total du détail quantitatif estimatif
Critère de coût (pondération): 30

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-06-27 📅
Nom: Colas Centre Ouest (mandataire du groupement Colas /Eurovia Centre Loire)
Adresse postale: 180 rue des Bruyères
Commune postale: Saint-Cyr-en-Val
Code postal: 45590
Pays: France 🇫🇷
Loiret 🏙️
Valeur totale du marché: 2998307.77 EUR 💰
Nom: Citeos (mandataire du groupement Citeos /Ineo réseaux centre)
Adresse postale: rue Des Foulons
Commune postale: Fleury-les-Aubrais
Code postal: 45400
Valeur totale du marché: 317 337 EUR 💰
Nom: Eiffage énergie centre Loire
Adresse postale: 3 rue Gustave Eiffel
Commune postale: Orléans
Code postal: 45000
Valeur totale du marché: 100206.05 EUR 💰
Nom: Bourdin jardins et paysages
Adresse postale: 29 rue des Frères Lumière
Commune postale: Chécy
Code postal: 45430
Valeur totale du marché: 306 370 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-06-28 📅
Nom: Tsd
Adresse postale: Za route de Laval
Commune postale: La Membrolle-sur-Choisille
Code postal: 37390
Pays: Indre-et-Loire 🏙️
Valeur totale du marché: 113 900 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
1
4
2

Référence
Informations complémentaires

Sous-Critères de la valeur technique:

1) qualité et cohérence des dispositions d'organisation prévues par le candidat pour assurer le bon déroulement des opérations de travaux (Pondération 20 %),

2) qualité et efficacité des dispositions mises en place pour le balisage et la mise en sécurité du chantier (mise en place et maintenance), la mise en place de déviations des flux de circulation automobile, la réduction de la gêne aux usagers, le maintien de la circulation des modes doux et des accès aux commerces (Pondération 15 %),

3) qualité des fournitures et matériaux proposés analysée à partir des fiches techniques fournies (Pondération 10 %),

4) qualité, pertinence et cohérence du planning prévisionnel détaillé proposé (Pondération 15 %),

5) description de la démarche environnementale spécifique à la réalisation des travaux tant en terme d'organisation que de gestion et d'exécution du chantier (Pondération 10 %).

Source: OJS 2018/S 130-295831 (2018-07-06)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)