Suite à une étude de l'état des berges de la Sarthe et de l'Huisne faisant état d'importantes zones d'érosion, des travaux de restauration de berges sont à effectuer:
— lot 1: restauration d'un tronçon de berge de l'Huisne en amont du barrage de l'EPAU par des techniques mixtes,
— lot 2: restauration d'un tronçon de berge de la Sarthe entre le cimetière de l'ouest et le gymnase de la Madeleine par des techniques mixtes.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux: septembre 2018 les 2 chantiers sont réalisés simultanément.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-07-02.
L'appel d'offres a été publié le 2018-06-08.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis d'attribution de marché (2018-09-10) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Le Mans Métropole — communauté urbaine
Numéro d'enregistrement national: 24720013200014
Adresse postale:
“Pôle marchés et achats publics, CS 40010 — 16 avenue François Mitterrand — Le Condorcet”
Commune postale: Le Mans
Code postal: 72039
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 243473731📞
Courrier électronique: marches@lemans.fr📧
Fax: +33 243473740 📠
Région: Sarthe🏙️
URL: http://www.lemans.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.sarthe-marchespublics.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de restauration de berges de la Sarthe et de l'Huisne au Mans
2018_0073_tx_bl”
Produits/services: Travaux de stabilisation des sols📦
Brève description:
“Suite à une étude de l'état des berges de la Sarthe et de l'Huisne faisant état d'importantes zones d'érosion, des travaux de restauration de berges sont à...”
Brève description
Suite à une étude de l'état des berges de la Sarthe et de l'Huisne faisant état d'importantes zones d'érosion, des travaux de restauration de berges sont à effectuer:
— lot 1: restauration d'un tronçon de berge de l'Huisne en amont du barrage de l'EPAU par des techniques mixtes,
— lot 2: restauration d'un tronçon de berge de la Sarthe entre le cimetière de l'ouest et le gymnase de la Madeleine par des techniques mixtes.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux: septembre 2018. Les 2 chantiers sont réalisés simultanément
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 495 763 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Restauration d'un tronçon de berge de l'Huisne en amont du barrage de l'EPAU
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de stabilisation des sols📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager📦
Lieu d'exécution: Sarthe🏙️
Description du marché:
“Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 2 mois (hors période de préparation de 30 jours).
Le délai d'exécution propre à...”
Description du marché
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 2 mois (hors période de préparation de 30 jours).
Le délai d'exécution propre à chaque lot est d'1 mois
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de coût (nom):
“Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.”
Critère de coût (pondération): 1
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Des modifications, des contrats similaires, des contrats complémentaires pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat dans le respect des...”
Description des options
Des modifications, des contrats similaires, des contrats complémentaires pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat dans le respect des dispositions du décret 2016-360 du 25.3.2016 et du code général des Collectivités Territoriales
Afficher plus Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne: Feder (programme 2014-2020)
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Restauration d'un tronçon de berge de la Sarthe
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Informations sur les options
Description des options:
“Des modifications, des contrats similaires, des contrats complémentaires pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat dans le respect des...”
Description des options
Des modifications, des contrats similaires, des contrats complémentaires pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat dans le respect des dispositions du décret 2016-360 du 25.3.2016 et du Code Général des Collectivités Territoriales
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2018/S 110-249528
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Restauration d'un tronçon de berge de l'huisne en amont du barrage de l'epau
Date de conclusion du contrat: 2018-07-19 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: Centre Boulard
Adresse postale: Le Parc — spay — CS 9
Commune postale: Allonnes
Code postal: 72700
Pays: France 🇫🇷
Région: Sarthe🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 153 783 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Restauration d'un tronçon de berge de la Sarthe
Date de conclusion du contrat: 2018-08-02 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Thierry Lemee TP
Adresse postale: La Borderie
Commune postale: La Chapelle-Rainsouin
Code postal: 53150
Région: Mayenne🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 341 980 💰
“Les critères retenus pour le jugement des offres étaient pondérés de la manière suivante:
— prix des prestations: 55 %,
— valeur technique: 45 %.
Nombre...”
Les critères retenus pour le jugement des offres étaient pondérés de la manière suivante:
— prix des prestations: 55 %,
— valeur technique: 45 %.
Nombre d'offres reçues:
— lot nº 1: PME (0) — par voie électronique (1) — autre état membre ou pays tiers (0),
— lot nº 2: PME(1) — par voie électronique (2) — autre état membre ou pays tiers (0).
Les prestations seront financées sur fonds propres du budget principal de la collectivité. Ce marché est susceptible de bénéficier d'une subvention au titre du Contrat régional de bassin versant CRBV) et du FEDER (programme 2014-2020).
Parution JOUE:2018/s 110-249528 le 12.6.2018 les marchés sont consultables au siège du pouvoir adjudicateur sur demande auprès du service des marchés publics
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'île Gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600📞
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr📧
Fax: +33 240994658 📠
URL: http://nantes.tribunal-administratif.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“Comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics”
Adresse postale: 22 mail Pablo Picasso
Commune postale: Nantes
Code postal: 44042
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 253467983📞
Courrier électronique: paysdl.ccira@direccte.gouv.fr📧
Fax: +33 253467979 📠
URL: http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'île Gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600📞
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr📧
Fax: +33 240994658 📠
URL: http://nantes.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2018/S 176-398242 (2018-09-10)