Dans l'optique de transformer le musée savoisien en musée de référence sur l'histoire de la Savoie, le département de la Savoie entreprend la rénovation de ce monument historique construit sur 3 niveaux. Outre l'amélioration des conditions d'accueil du public et les mises aux normes réglementaires indispensables, ce projet de rénovation prévoit la création de nouveaux lieux d'exposition afin de développer et enrichir les différentes thématiques. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-09-20.
L'appel d'offres a été publié le 2018-07-16.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de rénovation du musée savoisien à Chambéry
18mg013
Produits/services: Travaux de construction de musées📦
Brève description:
“Dans l'optique de transformer le musée savoisien en musée de référence sur l'histoire de la Savoie, le département de la Savoie entreprend la rénovation de...”
Brève description
Dans l'optique de transformer le musée savoisien en musée de référence sur l'histoire de la Savoie, le département de la Savoie entreprend la rénovation de ce monument historique construit sur 3 niveaux. Outre l'amélioration des conditions d'accueil du public et les mises aux normes réglementaires indispensables, ce projet de rénovation prévoit la création de nouveaux lieux d'exposition afin de développer et enrichir les différentes thématiques. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 8 437 112 💰
Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 17
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Gros-œuvre, maçonnerie, pierre de taille
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Lieu d'exécution: Savoie🏙️
Description du marché: Gros-œuvre, maçonnerie, pierre de taille
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40.0
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10.0
Prix (pondération): 50.0
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 22
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires” Description
Informations complémentaires:
“Variante exigée (prestation supplémentaire obligatoire): restauration des façades extérieures”
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Charpente bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente📦
Description du marché: Charpente bois
Informations complémentaires: Aucune
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Charpente métallique
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Description du marché: Charpente métallique
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Couverture, zinguerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture📦
Description du marché: Couverture, zinguerie
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries bois et métal
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché: Menuiseries bois et métal
Informations complémentaires:
“Variante exigée (prestation supplémentaire obligatoire): Remplacement de l'ensemble des menuiseries conservées”
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Métallerie, ferronnerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Ferronnerie📦
Description du marché: Métallerie, ferronnerie
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Plâtrerie, isolation, revêtements scellés
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plâtrerie📦
Description du marché: Plâtrerie, isolation, revêtements scellés
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peinture, revêtements de sols collés
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Description du marché: Peinture, revêtements de sols collés
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ascenseurs, élévateurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Description du marché: Ascenseurs, élévateurs
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, sanitaires
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché: Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, sanitaires
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité courants forts courants faibles, éclairage
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Description du marché: Électricité courants forts courants faibles, éclairage
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Agencement scénographique
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Mobilier et équipements divers📦
Description du marché: Agencement scénographique
Informations complémentaires:
“Variante exigée (prestation supplémentaire obligatoire): mise en place de stores intérieurs”
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Vitrines
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Vitrines📦
Description du marché: Vitrines
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Second-œuvre cellule habitat
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Description du marché: Second-œuvre cellule habitat
1️⃣5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Équipement multimédia
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Produits/services supplémentaires: Équipement multimédia📦
Description du marché: Équipement multimédia
1️⃣6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Signalétique
Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Produits/services supplémentaires: Supports d'informations📦
Description du marché: Signalétique
1️⃣7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Maquettes
Titre
Numéro d'identification du lot: 17
Description
Produits/services supplémentaires: Maquettes📦
Description du marché: Maquettes
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
Renseignements sur le respect de...”
Liste et brève description des conditions
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers...”
Liste et brève description des critères de sélection
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années;
L'entreprise...”
Liste et brève description des critères de sélection
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années;
L'entreprise devra présenter 3 références minimum de moins de 10 ans dans un édifice comparable en taille et en complexité, et présentant impérativement les caractéristiques suivantes: pour les lots 1 à 9: intervention sur un monument historique classé ou inscrit — pour les lots 10 à 11: intervention dans le cadre d'une restauration/rénovation du patrimoine et intervention dans le cadre d'un aménagement muséographique — pour les lots 12 à 17: intervention dans le cadre d'une restauration/rénovation du patrimoine et intervention dans le cadre d'un aménagement muséographique, au moins 3 références de même ampleur et de même complexité; Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Variantes exigées (prestations supplémentaires éventuelles) définies au cahier des charges pour les lots nº 1, 5 et 12. Consultation comportant des...”
Conditions d'exécution du contrat
Variantes exigées (prestations supplémentaires éventuelles) définies au cahier des charges pour les lots nº 1, 5 et 12. Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP. Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai plafond d'exécution des travaux du lot concerné. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix révisables mensuellement. Avance de 15 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations: ressources propres du département.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-09-20
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2018-09-25
10:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Chambéry
“Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.savoie.fr/marches-publics — La...”
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.savoie.fr/marches-publics — La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie papier est autorisée: poste avec AR, dépôt contre récépissé. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation: 18mg013. Une visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes: il conviendra de prendre contact avec M. Jean-Pierre Angella, chef de l'équipe technique du musée savoisien ou M. Thierry Cerutti ou M. Sylvain Meunier, agents techniques polyvalents du musée savoisien (Tél. standard: +33 456424343). Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 22 mois, période de préparation de chantier de 2 mois comprise.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr📧
Fax: +33 476422269 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr📧
Fax: +33 476422269 📠
Source: OJS 2018/S 138-314176 (2018-07-16)
Informations complémentaires (2018-09-14) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: château des Ducs de Savoie, CS 31802
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2018/S 138-314176
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Vider l'ancienne valeur
Nouvelle valeur
Texte:
“Après la mention: Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 22 mois, période de préparation de chantier de 2 mois comprise. Ajouter: Du...”
Texte
Après la mention: Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 22 mois, période de préparation de chantier de 2 mois comprise. Ajouter: Du fait de la mise en ligne de nouveaux documents qui ont été modifiés, le pouvoir adjudicateur a décidé de reporter la date limite de réception des offres.
Afficher plus Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2018-09-20 📅
L'heure: 16:00
Nouvelle valeur
Date: 2018-10-04 📅
L'heure: 16:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalités d’ouverture des offres
Ancienne valeur
Texte: Date: 25.9.2018 — heure locale: 10:00
Nouvelle valeur
Texte: Date: 9.10.2018 — heure locale: 10:00
Source: OJS 2018/S 180-407493 (2018-09-14)
Avis d'attribution de marché (2019-03-14) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Dans l'optique de transformer le musée savoisien en musée de référence sur l'histoire de la Savoie, le département de la Savoie entreprend la rénovation de...”
Brève description
Dans l'optique de transformer le musée savoisien en musée de référence sur l'histoire de la Savoie, le département de la Savoie entreprend la rénovation de ce monument historique construit sur trois niveaux. Outre l'amélioration des conditions d'accueil du public et les mises aux normes réglementaires indispensables, ce projet de rénovation prévoit la création de nouveaux lieux d'exposition afin de développer et enrichir les différentes thématiques. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 48 076 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché: Maquettes.
Informations sur les options
Description des options:
“Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.” Description
Informations complémentaires: Aucune.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2018/S 138-314176
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 17
Titre: Maquettes
Date de conclusion du contrat: 2019-03-06 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: Bruns BV
Adresse postale: Riethovensedijk 20
Commune postale: Bergeijk
Code postal: 5571 CR
Pays: Pays-Bas 🇳🇱
Région: Nederland 🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 48076.29 💰
“L'offre a été acceptée par le pouvoir adjudicateur le 4.3.2019. La consultation du contrat peut être effectuée sur demande écrite à l'adresse suivante:...”
L'offre a été acceptée par le pouvoir adjudicateur le 4.3.2019. La consultation du contrat peut être effectuée sur demande écrite à l'adresse suivante: département de la Savoie, service marchés publics, hôtel du département, CS 31802, 73018 Chambéry Cedex.