Travaux de génie civil, vantellerie, électricité et automatisme afin de rénover les 3 sites du déversoir d'orage Bièvre dans le cadre du programme de gestion automatisée de l'assainissement parisien

Ville de Paris

Les travaux de refonte du système de Gestion automatisée de l'assainissement parisien (GAASPAR) portent notamment sur la rénovation et l'évolution des plus anciennes 36 Stations de gestion localisées (SGL).
Ces travaux sont nécessaires pour moderniser et améliorer le réseau d'assainissement parisien, notamment afin de mieux maîtriser les rejets dans la Seine.
La première opération de rénovation concerne les 3 sites du Déversoir d'orage Bièvre:
— DO Bièvre Italie,
— DO Bièvre Lazariste,
— DO Bièvre Max Jacob.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-05-15. L'appel d'offres a été publié le 2018-03-14.

Qui ?

• Ville de Paris

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Paris

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-03-14	Avis de marché

Avis de marché (2018-03-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'assainissement
Numéro de référence: 2017V12045480
Brève description:

Les travaux de refonte du système de Gestion automatisée de l'assainissement parisien (GAASPAR) portent notamment sur la rénovation et l'évolution des plus anciennes 36 Stations de gestion localisées (SGL). Ces travaux sont nécessaires pour moderniser et améliorer le réseau d'assainissement parisien, notamment afin de mieux maîtriser les rejets dans la Seine. La première opération de rénovation concerne les 3 sites du Déversoir d'orage Bièvre: — DO Bièvre Italie, — DO Bièvre Lazariste, — DO Bièvre Max Jacob.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'assainissement 📦
Code CPV supplémentaire: Vannes de commande de processus 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Paris
Adresse postale: 27 rue du Commandeur
Code postal: 75014
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://www.paris.fr 🌏
Courrier électronique: dfa-bm4@paris.fr 📧
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/ 🌏
URL pour la participation: https://marches.maximilien.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-03-14 📅
Date limite de soumission: 2018-05-15 📅
Date de publication: 2018-03-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 053-116552
Numéro JO-S: 53
Informations complémentaires

Pour tous les lots, les marchés sont traités à prix unitaires et à quantité définie pour l'ensemble des chapitres de l'annexe financière unique. Les montants des annexes financières uniques correspondent au montant nominal des marchés.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Ces travaux sont nécessaires pour moderniser et améliorer le réseau d'assainissement parisien, notamment afin de mieux maîtriser les rejets dans la Seine.

La première opération de rénovation concerne les 3 sites du Déversoir d'orage Bièvre:

— DO Bièvre Italie,

— DO Bièvre Lazariste,

— DO Bièvre Max Jacob.

Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Travaux de génie civil
Numéro du lot: 1
Brève description: Travaux de génie civil.
Durée de l'accord: 8 mois
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de proposer au titulaire la négociation d'un marché, sur le fondement des dispositions relatives à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue par la réglementation en vigueur, pour la réalisation de prestations similaires.

Informations complémentaires:

Intitulé du lot: Travaux de Vantellerie
Numéro du lot: 2
Brève description: Travaux de Vantellerie.
Intitulé du lot: Travaux d'équipement, électricité et automatisme
Numéro du lot: 3
Brève description: Travaux d'équipement, électricité et automatisme.
Informations complémentaires:

Pour tous les lots, les marchés sont traités à prix unitaires et à quantité définie pour l'ensemble des chapitres de l'annexe financière unique.

Les montants des annexes financières uniques correspondent au montant nominal des marchés.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: — l'imprimé Dc1 — l'imprimé Dc2.
Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles,

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Pour le lot 1:

— qualification professionnelle de la FNTP 2321: travaux de terrassement courants en milieu urbain ou équivalent.

Pour le lot 2:

— 1 référence de travaux de vantellerie et d'installation d'équipements techniques pour un ouvrage d'assainissement visitable, d'une envergure financière d'au moins 300 000 EUR HT de complexité équivalente à l'objet du présent marché exécuté au cours des 5 dernières années. cette référence doit être assortie d'une attestation de bonne exécution indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

pour le lot 3:

— qualifications professionnelles FNTP 633: alimentation Basses tension (BT) et automatismes

— ou qualifications professionnelles Qualifelec indice E3 mention (Aut): Automatisme ou équivalent.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Le marché comporte des clauses environnementales détaillées dans le CCAP article 1.5.2.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-05-17 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.maximilien.fr 🌏
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/ 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Paris — direction des finances et des achats — sous-direction des achats
Adresse postale: 7 avenue de la Porte d'Ivry
Code postal: 75013
Point de contact: Bureau des marchés
Pays: Paris 🏙️
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.maximilien.fr/ 🌏
Point de contact: Bureau des marchés accueil, RDC horaires d'ouverture: du lundi au vendredi de 9:30 à 12:00
Téléphone: +33 171286063 📞
Courrier électronique: dfa-bm-transverse@paris.fr 📧

Référence
Informations complémentaires

La durée des marchés indiquée à l'acte d'engagement court à compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu'à la plus tardive des 2 dates suivantes:

— l'acceptation du décompte général et définitif du marché,

— l'exécution par le titulaire de la totalité de ses obligations dues dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. les travaux doivent être exécutés dans un délai qui démarre à compter de la date de commencement des prestations prescrite par l'ordre de service, qui vaut ordre de commencer les travaux.

Il se définit comme suit:

— une période de préparation de 1,5 mois par dérogation à l'article 28-1 du CCAG travaux et qui n'est pas incluse dans le délai d'exécution et un délai d'exécution global des travaux, différents en fonction des sites géographiques:

Pour le lot 1, afin de prendre connaissance des contraintes relatives aux 3 sites de réalisation des prestations, les soumissionnaires devront obligatoirement procéder à une visite préalable des 3 sites.

À l'issue de cette visite, ils devront signer un certificat de visite consigné dans un registre. Le représentant de l'acheteur leur remettra une copie de ce certificat attestant de leur visite. Le certificat ou sa copie devra obligatoirement être joint à l'offre du soumissionnaire.

Pour procéder à cette visite, les soumissionnaires doivent contacter:

Service technique de l'eau et de l'assainissement de Paris (STEA), Section de l'assainissement de Paris (SAP), division grands travaux Etienne Kleitz +33 153682407 etienne.kleitz@paris.fr ou liliane Perin +33 153682408 liliane.perin@paris.fr

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Fax: +33 144594646 📠
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Avant la conclusion du contrat, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé pré-contractuel dans les conditions des articles L. 551-1 et suivants du Code de justice administrative.

À compter de sa signature, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions des articles L. 551-13 et suivants du Code de justice administrative.

Le tribunal administratif peut en outre être saisi d'un recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, dans des conditions définies par le Conseil d'État dans sa décision département de Tarn-et-Garonne du 4.4.2014 (nº 358994).

Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 053-116552 (2018-03-14)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Ouvrages annexes de pipelines et de câbles (>20)

Travaux de construction d'égouts (>20)

Travaux d'assainissement (>20)

Travaux de construction de canalisations d'eaux usées (4)