Travaux de construction du centre technique communautaire

Communauté de l'agglomération havraise

— la consultation donnera lieu à un appel d'offres ouvert,
— le délai global de paiement ne pourra excéder 30 j, selon les dispositions de l'article 183 du décret du 25.3.2016 relatif aux marchés publics,
— le présent marché prend effet à compter de sa notification et prendra fin au terme de la période de garantie de parfait achèvement ou de sa prolongation le cas échéant.
Le délai d'exécution des travaux est de 20 mois dont 2 mois de préparation de chantier pour l'ensemble des lots sauf pour le lot nº 2 pour lequel la période de préparation est de 1 mois, à compter de la notification de l'ordre de service correspondant. Le délai d'exécution ne peut en aucun cas être changé par l'entreprise.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-06-05. L'appel d'offres a été publié le 2018-04-26.

Qui ?

• Communauté de l'agglomération havraise

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction complète de maisons › Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels

Où ?

• Haute-Normandie › Seine-Maritime

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-04-26	Avis de marché

Avis de marché (2018-04-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Numéro de référence: 18ft-Codah-0028-O
Brève description:

— la consultation donnera lieu à un appel d'offres ouvert, — le délai global de paiement ne pourra excéder 30 j, selon les dispositions de l'article 183 du décret du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, — le présent marché prend effet à compter de sa notification et prendra fin au terme de la période de garantie de parfait achèvement ou de sa prolongation le cas échéant. Le délai d'exécution des travaux est de 20 mois dont 2 mois de préparation de chantier pour l'ensemble des lots sauf pour le lot nº 2 pour lequel la période de préparation est de 1 mois, à compter de la notification de l'ordre de service correspondant. Le délai d'exécution ne peut en aucun cas être changé par l'entreprise.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-Maritime 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de l'agglomération havraise
Adresse postale: Hôtel d'agglomération, 19 rue Georges Braque, CS 70854
Code postal: 76085
Commune postale: Le Havre
Contact
Adresse Internet: http://www.codah.fr/ 🌏
Courrier électronique: secretariatcao@codah.fr 📧
Téléphone: +33 235194486 📞
Fax: +33 235194466 📠
URL des documents: https://www.mpe76.fr/ 🌏
URL pour la participation: https://www.mpe76.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-04-26 📅
Date limite de soumission: 2018-06-05 📅
Date de publication: 2018-04-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 083-186043
Numéro JO-S: 83
Informations complémentaires
Sans montant minimum ou maximum.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— la consultation donnera lieu à un appel d'offres ouvert,

— le délai global de paiement ne pourra excéder 30 j, selon les dispositions de l'article 183 du décret du 25.3.2016 relatif aux marchés publics,

— le présent marché prend effet à compter de sa notification et prendra fin au terme de la période de garantie de parfait achèvement ou de sa prolongation le cas échéant.

Le délai d'exécution des travaux est de 20 mois dont 2 mois de préparation de chantier pour l'ensemble des lots sauf pour le lot nº 2 pour lequel la période de préparation est de 1 mois, à compter de la notification de l'ordre de service correspondant. Le délai d'exécution ne peut en aucun cas être changé par l'entreprise.

Intitulé du lot: Désamiantage, déplombage, déconstruction
Numéro du lot: 1
Brève description:

Le lot nº 1: «désamiantage, déplombage, déconstruction» a fait l'objet d'une procédure antérieure et autonome et a déjà été attribué, il ne fait donc pas partie de la présente consultation.

Durée de l'accord: 20 mois
Intitulé du lot: Terrassement/VRD/aménagements extérieurs/espaces verts
Numéro du lot: 2
Brève description: Terrassements/VRD/aménagements extérieurs/espaces verts.
Intitulé du lot: Clos et couverts
Numéro du lot: 3
Brève description: Clos et couvert.
Informations complémentaires: Sans montant minimum ou maximum.
Intitulé du lot: Aménagements intérieurs
Numéro du lot: 4
Brève description: Aménagements intérieurs.
Intitulé du lot: Électricité et fluides
Numéro du lot: 5
Brève description: Électricité et fluides.
Intitulé du lot: Ascenseurs
Numéro du lot: 6
Brève description: Ascenseurs.
Intitulé du lot: Ponts élévateurs
Numéro du lot: 7
Brève description: Ponts élévateurs.
Intitulé du lot: Station service
Numéro du lot: 8
Brève description: Station service.
Intitulé du lot: Lavage à brosse et lavage châssis
Numéro du lot: 9
Brève description: Lavage à brosse/lavage châssis.
Intitulé du lot: Enseignes signalétiques
Numéro du lot: 10
Brève description: Enseignes/signalétique.
Intitulé du lot: Établis
Numéro du lot: 11
Brève description: Établis.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Hôtel d'agglomération 76085 — Le Havre Cedex.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— formulaire DC 1, lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),

— formulaire DC 2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Qualification Qualibat demandées et/ou références similaires avec effectif minimum:

—— lot nº 2— terrassements/VRD/aménagements extérieurs/espaces verts= 1312, 1321, 1341 et 1351 — EFF 3,

—— lot nº 3— clos couvert:

——— lot 3a: 2111, 1263 et 2112 — EFF 4,

——— lot 3b: 2342 — EFF 3,

——— lot 3c: 2492 — EFF 3,

——— lot 3d: sur références — EFF 3,

——— lot 3e: 2412 — EFF 3,

——— lot 3f: 3151 et 3212 — EFF 3,

——— lot 3g: 4582 — EFF 3,

——— lot 3h: 3511 et 3712 — EFF 3,

——— lot 3i: 4412 et 4452 — EFF 3,

—— lot nº 4— aménagements intérieures:

——— lot 4a: 4132, 4211 et 7151 — EFF 3,

——— lot 4b: 4312 et 4322 — EFF 3,

——— lot 4c: 6223 — EFF 3,

——— lot 4d: 6252 et 6312 — EFF 3,

——— lot 4e: 6232 — EFF 3,

——— lot 4f: 6112 et 7411 — EFF 3,

—— lot nº 5— électricité et fluides:

——— lot 5a — 5b: 5112 et 5312 — EFF 3,

——— lot 5c: E 2, C 3 et CF 1 — EFF 3,

—— lot nº 6— ascenseurs: sur références — EFF 3,

—— lot nº 7— ponts élévateurs: sur références — EFF 3,

—— lot nº 8— station-service: sur références — EFF 3,

—— lot nº 9— lavage à brosse — lavage châssis: sur références — EFF 3,

—— lot nº 10— enseignes — signalétique: sur références — EFF 2,

—— lot nº 11— établis: sur références — EFF 2.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-06-06 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 24760059600107
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.mpe76.fr/ 🌏
URL des documents: https://www.mpe76.fr/ 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de l'agglomération havraise: secrétariat de la commission d'appel d'offres
Adresse postale: Hôtel d'agglomération
Commune postale: Le Havre Cedex
Pays: Seine-Maritime 🏙️
Adresse Internet: https://www.mpe76.fr/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.mpe76.fr/

— conformément à l'article 39 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante: https://www.mpe76.fr

— les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier,

— la présente consultation fait l'objet d'un allotissement au sens des articles 32 de l'ordonnance du 23.7.2015 relative aux marchés publics et 12 du décret du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Ainsi, les prestations sont réparties ainsi: les lots 3 à 11 sont passés à prix forfaitaires et donneront lieu à des marchés ordinaires. Le lot 2 est un marché à prix mixtes. Les prestations décrites aux articles A et B du BPU seront traitées à prix unitaire. Toutes les autres prestations décrites dans le même CCTP seront traitées à prix global et forfaitaire,

— compte tenu de l'impossibilité de faire figurer certaines mentions dans l'AAPC, nous invitons les candidats à télécharger le dossier de consultation complet, et appelons votre attention particulière sur les articles suivants du règlement de consultation:

—— article 1

—— 2-3-5 (groupement),

—— 2-6-3 (prestations supplémentaires éventuelles),

—— 2-7 (délai d'exécution),

—— 2-10 (sécurité et protection de la santé des travailleurs),

—— 2-16 (marchés négociés susceptibles d'être passés ultérieurement),

—— 3 (contenu de l'offre),

—— 4 (jugement des offres),

—— 6 (insertion par l'économique).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 232081270 📞
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
Fax: +33 232081271 📠
Source: OJS 2018/S 083-186043 (2018-04-26)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles (>20)

Travaux de construction complète de maisons (>20)