Avis d'attribution de marché (2019-07-09) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
Adresse postale: 500 place des Champs-Élysées, BP 62
Commune postale: Évry-Courcouronnes Cedex
Code postal: 91054
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Service de la commande publique
Courrier électronique: commande.publique@grandparissud.fr📧
Région: Essonne🏙️
URL: http://www.grandparissud.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp🌏
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Macro lot 1
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de préparation et de dégagement de chantier📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture métallique📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de façade📦
Lieu d'exécution: Essonne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Saint-Germain-lès-Corbeil.
Description du marché:
“Macro lot 1: lot 1: installations de chantier/terrassements des bâtiments/fondations/gros-œuvre, lot 2: couverture/étanchéité, lot 3: revêtements des façades.” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Tranche optionnelle nº 1: végétalisation des toitures terrasses au-dessus des RDC des logements: les travaux de la tranche conditionnelle nº 1 comprennent...”
Description des options
Tranche optionnelle nº 1: végétalisation des toitures terrasses au-dessus des RDC des logements: les travaux de la tranche conditionnelle nº 1 comprennent toutes les modifications techniques (gros-œuvre, étanchéité, supports des équipements techniques,…) décrites dans les pièces du marché, nécessaires pour réaliser la végétalisation en lieu et place d'une étanchéité dite classique.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Macro lot 3
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'isolation thermique📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture de bâtiments📦
Produits/services supplémentaires: Revêtement de sols et de murs📦
Description du marché:
“Macro lot 3: lot 6: cloisons/doublages/isolation/faux-plafonds, lot 8: sols souples/sols durs/faïences, lot 9: peinture.”
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 5: menuiseries intérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché: Menuiseries intérieures.
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 12: électricité/Courants forts (CFO)/Courants faibles (CFA)
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'antennes de télévision📦
Produits/services supplémentaires: Installation de lignes téléphoniques📦
Produits/services supplémentaires: Installation de câblage informatique📦
Description du marché: Électricité/Courants forts (CFO)/Courants faibles (CFA).
Informations sur les options
Description des options:
“Tranche optionnelle nº 2: onduleur pour le réseau multimédia des locaux des brigades de la gendarmerie: les travaux de la tranche conditionnelle nº 2...”
Description des options
Tranche optionnelle nº 2: onduleur pour le réseau multimédia des locaux des brigades de la gendarmerie: les travaux de la tranche conditionnelle nº 2 comprennent toutes les modifications techniques décrites dans les pièces du marché, nécessaires pour réaliser la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service de l'onduleur.
Tranche optionnelle nº 3: «Sous-comptages électroniques avec logiciel de gestion centralisée en chaufferie y compris droits d'exploitation, câblages depuis les compteurs individuels»: les travaux de la tranche conditionnelle nº 3 comprennent toutes les modifications techniques décrites dans les pièces du marché, nécessaires pour réaliser le sous-comptage centralisé de l'eau froide des logements des locaux de la gendarmerie, sauf la fourniture et pose des sous-compteurs eux-mêmes (à la charge du lot 11).
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 13: VRD/aménagements extérieurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de creusement de tranchées📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Produits/services supplémentaires: Installation de matériel de signalisation📦
Description du marché: VRD/aménagements extérieurs.
Informations sur les options
Description des options:
“Tranche optionnelle nº 3: sous-comptages électronique pour les compteurs individuels d'eau froide: les travaux de la tranche conditionnelle nº 3 comprennent...”
Description des options
Tranche optionnelle nº 3: sous-comptages électronique pour les compteurs individuels d'eau froide: les travaux de la tranche conditionnelle nº 3 comprennent toutes les modifications techniques décrites dans les pièces du marché, nécessaires pour la fourniture et pose des sous-compteurs électronique individuels (logements et locaux de la gendarmerie) en lieu et place des sous-compteurs prévus en base en tranche ferme.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2018/S 113-256380
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“Macro-lot nº 1: installations de chantier/terrassements des bâtiments/fondations/gros-œuvre/couverture/étanchéité/revêtements des façades” Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre:
“Macro-lot nº 2: menuiseries extérieures métalliques et PVC/occultations/serrurerie/métallerie”
3️⃣
Numéro de contrat: 19M002-01
Numéro d'identification du lot: 3
Titre:
“Macro-lot nº 3: lot 6: cloison — doublage — isolation — faux-plafonds/lot 8: sols souples — sols durs/lot 9: peinture”
Date de conclusion du contrat: 2018-10-22 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de PME: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Entreprise ITG
Adresse postale: 450 rue de la Fosse aux Anglais
Commune postale: Dammarie-les-Lys
Code postal: 77190
Pays: France 🇫🇷
Région: Seine-et-Marne 🏙️
URL: http://Itg.sarl🌏
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 811079.17 💰
4️⃣
Numéro de contrat: 19M002-02
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: Macro-lot nº 4: lot 10: CVC/lot 11: IES
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de PME: 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Aathex
Adresse postale: 7 rue des Clotais — zone d'activités
Commune postale: Champlan
Code postal: 91160
Région: Essonne🏙️
URL: http://www.aathex.fr/🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1043192.38 💰
5️⃣
Numéro de contrat: 19M002-03
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: Lot nº 5: menuiseries intérieures
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de PME: 5
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: Ridoret Menuiserie
Adresse postale: 70 rue de Québec — ZI Chef de Baie
Commune postale: La Rochelle
Code postal: 17041
Région: Charente-Maritime🏙️
URL: http://www.groupe-ridoret.com🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 320 450 💰
6️⃣
Numéro de contrat: 19M002-04
Numéro d'identification du lot: 12
Titre: Lot nº 12: CFO — CFA
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: Sterren
Adresse postale: 7 chemin de la Marnière
Commune postale: Marolles-en-Hurepoix
Code postal: 91630
URL: https://www.sterren.fr🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 609578.01 💰
7️⃣
Numéro de contrat: 19M002-05
Numéro d'identification du lot: 13
Titre: Lot nº 13: VRD
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de PME: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Strf
Adresse postale: 57 rue de la Libération
Commune postale: Boissy-le-Cutté
Code postal: 91590
URL: https://www.eurovia.fr/agences/4105-strf🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1808678.65 💰
“Procédure de passation: le présent accord-cadre est un marché de travaux, passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert appliquée aux pouvoirs...”
Procédure de passation: le présent accord-cadre est un marché de travaux, passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert appliquée aux pouvoirs adjudicateurs conformément aux articles 26, 66, 67 et 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Durée: chaque marché prend effet à compter de sa notification et dure jusqu'à la fin des obligations réciproques des parties, soit jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement. Délai d'exécution: le délai global d'exécution est fixé à 20 mois y compris la période de préparation de 2 mois. La date de départ du délai global d'exécution sera fixée par ordre de service. Forme du marché: le marché est un marché ordinaire, exécuté forfaitairement, pour chaque macro-lot regroupant plusieurs lots (macro-lots 1, 2, 3 et 4) et pour chaque lot séparé (lots 5, 12 et 13). S'agissant du macro-lot 1 (pour le lot 1) et du lot 13, les marchés sont traités à prix mixtes:
— prix forfaitaire pour les travaux décrits dans les Cahiers des clauses techniques particulières (CCTP),
— prix unitaires pour les investigations complémentaires éventuelles en cas de découverte de réseaux enterrés.
Prix: macro-lot nº 3: le prix global et forfaitaire des prestations est fixé à 811 079,17 EUR (HT), macro-lot nº 4: le prix global et forfaitaire des prestations est fixé à 1 043 192,38 EUR (HT), lot nº 5: le prix global et forfaitaire des prestations est fixé à 320 450,00 EUR (HT), lot nº 12: le prix global et forfaitaire des prestations est fixé à 609 578,01 EUR (HT) (tranche ferme: 596 938,78 EUR (HT) + tranche optionnelle nº 2: 5 575,63 EUR (HT) + tranche optionnelle nº 3: 7 063,60 EUR (HT), lot nº 13: le prix global et forfaitaire des prestations est fixé à 1 808 678,65 EUR (HT) (tranche ferme: 1 795 023,45 EUR (HT) + tranche optionnelle nº 3: 13 655,20 EUR (HT)).
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr📧
URL: http://versailles.tribunal-administratif.fr/Demarches-procedures🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet de leur candidature ou de leur offre, les candidats peuvent former un recours...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet de leur candidature ou de leur offre, les candidats peuvent former un recours gracieux, lequel interrompt le cours de ce délai. Les candidats évincés peuvent, une fois le contrat signé, saisir le TA d'un référé contractuel (art. L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants du CJA) jusqu'au 31 jour suivant la publication de l'avis d'attribution. Dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution, les concurrents évincés de la conclusion d'un contrat administratif, ainsi que les tiers, sont recevables à former un recours devant le TA en pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires (recours «Tropic» Conseil d'État «Tropic Travaux Signalisations» du 16.7.2007 et Conseil d'État, assemblée, 4.4.2014, nº 358994 Tarn-et-Garonne). La saisine du tribunal peut s'effectuer par voie dématérialisée par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr Une requête contestant la validité du contrat peut être accompagnée d'une demande tendant à la suspension de son exécution (art. L. 521-1 du CJA). La suspension desdites décisions peut également être demandée devant le juge des référés du même TA (art. L. 521-1 du CJA). La requête en référé devra, pour être recevable, être assortie d'un recours au fond.
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 133-325998 (2019-07-09)