Travaux d'aménagement de la traverse d'i Peri - rT 20 - pr14 + 30a14 + 800; Tourne à gauche de Paviaghju et giratoire de Tortaghjala

Collectivité de Corse

Travaux d'aménagement de la traverse d'i Peri - rT 20 - pr14 + 30a14 + 800; Tourne à gauche de Paviaghju et giratoire de Tortaghjala.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-06-25. L'appel d'offres a été publié le 2018-05-24.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Collectivité de Corse

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-05-24	Avis de marché
2018-10-01	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-05-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de routes principales
Numéro de référence: 18S0115
Brève description:

Travaux d'aménagement de la traverse d'i Peri - rT 20 - pr14 + 30a14 + 800; Tourne à gauche de Paviaghju et giratoire de Tortaghjala.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de routes principales 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 📦
Travaux de revêtement de routes 📦
Installation de matériel d'éclairage public 📦
Travaux de marquage routier 📦
Travaux d'aménagement paysager de routes et d'autoroutes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Collectivité de Corse
Code postal: 20187
Commune postale: Ajaccio Cedex 1
Contact
Adresse Internet: http://www.corse.fr 🌏
Courrier électronique: commande.publique@ct-corse.fr 📧
URL des documents: http://www.corse.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.corse.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-05-24 📅
Date limite de soumission: 2018-06-25 📅
Date de publication: 2018-05-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 099-225198
Numéro JO-S: 99
Informations complémentaires

Les variantes «mur préfabriqué en T» sont autorisées pour la réalisation des murs prévus en solution de base en béton armé encastré sur semelle, coulé en place à l'aide de banches. La variante longrine pour glissière en préfabriqué est autorisée.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 1 685 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Génie civil
Numéro du lot: 1
Brève description: Génie civil.
Valeur estimée hors TVA: 1 080 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 10 mois
Informations complémentaires:

Les variantes «mur préfabriqué en T» sont autorisées pour la réalisation des murs prévus en solution de base en béton armé encastré sur semelle, coulé en place à l'aide de banches.

La variante longrine pour glissière en préfabriqué est autorisée.

Intitulé du lot: Chaussée
Numéro du lot: 2
Brève description: Chaussée.
Valeur estimée hors TVA: 370 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 3 mois
Intitulé du lot: Éclairage public
Numéro du lot: 3
Brève description: Éclairage public.
Valeur estimée hors TVA: 80 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Signalisation et dispositifs de sécurité
Numéro du lot: 4
Brève description: Signalisation et dispositifs de sécurité.
Valeur estimée hors TVA: 140 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 2 mois
Intitulé du lot: Aménagement paysager
Numéro du lot: 5
Brève description: Aménagement paysager.
Valeur estimée hors TVA: 15 000 EUR 💰
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Commune d'i Peri.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Pour le candidat ainsi que ses éventuels cotraitants et sous-traitants:

Une lettre de candidature (modèle DC1) disponible gratuitement sur le site internet: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

La déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement: modèle DC2, disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

Si le candidat est en redressement judiciaire la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s) à cet effet.

Situation économique et financière:

— Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Moyenne des Chiffres d'affaire hors taxe des 3 dernières années ou des 3 derniers exercices clos au moins égale au double de l'offre HT présentée dans l'acte d'engagement pondérée par le délai d'exécution indiqué dans l'acte d'engagement, soit:

Moyenne (chiffres d'affaire HT sur 3 ans) >= [2x(Offre HT acte engagement) x (délai exécution acte d'engagement en mois)] / 12.

Avec:

Lot 1: délai exécution acte d'engagement en mois = 10.

Lot 2 et 3: délai exécution acte d'engagement en mois = 3.

Lot 4 et 5: délai exécution acte d'engagement en mois = 2.

Capacité technique et professionnelle:

— La liste du personnel et du matériel dont le candidat disposera pour la réalisation des travaux à la date du démarrage du chantier (engins de terrassement, de manutention, de transport, matériels spécifiques, ouvriers qualifiés, habilitations du personnel...),

— La liste des travaux similaires exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— Les certificats de qualifications professionnelles du candidat ou autres moyens de preuve équivalents attestant de la capacité professionnelle du candidat, comme des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Niveaux spécifiques minimaux exigés: Au moins 3 chantiers similaires exécutés au cours des 3 dernières années.

Niveaux spécifiques minimaux exigés: Les qualifications minimums exigées pour ce chantier sont présentées selon la nomenclature et le référentiel de l'identification professionnelle de la Fédération nationale des travaux publics, consultables sur www.fntp.fr):

Lot 1: Génie civil.

— 1131: Ouvrage de technicité courante.

1141: Ouvrages en maçonnerie

— 211: Démolition par engin mécanique,

— 2321: Travaux de terrassement courant en milieu urbain,

— 234: Couches de forme en matériaux granulaires,

— 321: Assises de chaussée trafic important / 341: Assise de chaussées urbaines,

— 3433: Bétons décoratifs,

— 3452: Pavés et dalles en béton,

— 346: Pose de bordures, chainettes et caniveaux,

— 347: Petits ouvrages divers en maçonnerie,

— 5144: Construction de réseaux gravitaires en site urbanisé — profondeur de tranchée <3,50 m hors nappe phréatique,

— 651: Eclairage public - travaux neufs.

Lot 2: Chaussée.

— 3221: Revêtements en matériaux enrobés classiques trafic important / 3421: Revêtements en matériaux enrobés classiques chaussées urbaines,

— 3622: Fraisage, rabotage.

Lot 3: Eclairage public.

— 651: Eclairage public — travaux neufs.

Lot 4: Signalisation.

— 3712: Mise en œuvre de produits de marquage routier pour signalisation routière — mise en œuvre par moyens mécaniques sur routes à trafic important,

— 3721: Pose de bornes ou panneaux de signalisation définitifs,

— 3732: Pose d'équipements de sécurité en autres matériaux.

Lot nº 5 — aménagement paysager: Les qualifications minimums exigées pour ce chantier sont présentées selon les niveaux attribués par Qualipaysage et consultables sur http://www.qualipaysage.org

— Création de jardins et d'espaces verts: P100,

— Arrosage intégré: A500,

— Habilitation routes, autoroutes et grandes infrastructures: H121.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-06-28 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: Cao.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30
Pondération du prix: 70
Critère de qualité (pondération): 20
Pondération du prix: 80

Pouvoir adjudicateur
Contact
URL des documents: http://www.corse.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Mode de financement: Le marché sera financé par les crédits inscrits au Budget de la CTC.

—— mode de paiement: Virement bancaire (Mandat administratif),

—— délai de paiement: 30 jours,

—— forme des prix: Révisables

— une avance au taux de 30 % est prévue dans les conditions fixées à l'article 110 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics pour les lots 1 à 4. Pas d'avance prévue pour le lot 5.

— Chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions prévues aux articles 122, 123 et 124 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Cette sûreté porte sur l'intégralité des prestations objet du marché.

Le délai d'exécution des prestations court à compter de l'ordre de service de démarrage.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bastia
Adresse postale: Villa Montepiano
Commune postale: Bastia Cedex 01
Code postal: 20407
Pays: France 🇫🇷
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges
Adresse postale: bd Paul Peytral
Commune postale: Marseille Cedex 20
Code postal: 13282
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Collectivité de Corse
Adresse postale: Direction des affaires juridiques
Commune postale: Ajaccio Cedex 1
Code postal: 20187
Source: OJS 2018/S 099-225198 (2018-05-24)

Avis d'attribution de marché (2018-10-01)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux d'aménagement de la traverse d'I Peri — RT 20 — PR14 + 30A14 + 800; tourne à gauche de Paviaghju et giratoire de Tortaghjala.

Valeur totale du marché: 1 707 541 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-10-01 📅
Date de publication: 2018-10-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 192-433210
Se réfère à l'avis: 2018/S 099-225198
Numéro JO-S: 192

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Génie civil

Chaussée

Éclairage public

Aménagement paysager

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Traverse de Peri — RT20

Traverse de Peri — RT 20

Procédure
Critères d'attribution
Prix (pondération): 70
80

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-09-28 📅
Nom: Sotrarout
Adresse postale: lieu dit St-Pierre gare de Mezzana
Commune postale: Mezzavia
Code postal: 20167
Pays: France 🇫🇷
Valeur totale du marché: 1 075 000 EUR 💰
Nom: Corsovia
Adresse postale: Aspretto — BP 547
Commune postale: Ajaccio
Code postal: 20186
Valeur totale du marché: 405 370 EUR 💰
Nom: Leccia François
Adresse postale: lot Renucci — lieu dit Favone
Commune postale: ZI-de-Baleone
Valeur totale du marché: 69 836 EUR 💰
Nom: Sotravos
Adresse postale: Parc d'activités de Mezzavia
Valeur totale du marché: 139 190 EUR 💰
Nom: Corse Paysage
Numéro d'enregistrement national: rn 193- valrose bp 74
Commune postale: Borgo
Code postal: 20290
Valeur totale du marché: 18 145 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
3
1

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: Villa Montépiano
Organisme responsable des procédures de médiation
Bd Paul Peytral
Source: OJS 2018/S 192-433210 (2018-10-01)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction de routes (9)