Transformation d'un FTM en R+12 en Résidence sociale de 226 studios autonomes et locaux communs, en deux phases de travaux, en site occupé
Résidences sociales de France
La présente consultation a pour objet la transformation d'un FTM en R+12 en Résidence sociale de 226 studios autonomes et locaux communs, en 2 phases de travaux, en site occupé, pour une surface de plancher de 5 255 m. Certification NF Habitat HQE Rénovation (Résidences services) — BBC Effinergie Rénovation — plan climat Ville de Paris.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2018-06-19. L'appel d'offres a été publié le 2018-05-09.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?- • Ile-de-France › Paris
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2018-05-09 | Avis de marché |
| 2019-01-08 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2018-05-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 1881F - Foyer Riquet
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Résidences sociales de France
Adresse postale: 1 boulevard Hippolyte Marquès
Code postal: 94200
Commune postale: Ivry-sur-seine
Contact
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: alexandra.celant@groupe3f.fr 📧
Téléphone: +33 179616564 📞
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_4ddALiLAw4 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-05-09 📅
Date limite de soumission: 2018-06-19 📅
Date de publication: 2018-05-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 090-201352
Numéro JO-S: 90
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 8 450 000 EUR 💰
Brève description:
Description des options: Voir règlement de consultation.
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-06-20 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: SA d'HLM
Contact
Point de contact: Madame Alexandra Celant
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris Cedex 01
Code postal: 75055
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Source: OJS 2018/S 090-201352 (2018-05-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 1881F - Foyer Riquet
Brève description:
La présente consultation a pour objet la transformation d'un FTM en R+12 en Résidence sociale de 226 studios autonomes et locaux communs, en 2 phases de travaux, en site occupé, pour une surface de plancher de 5 255 m
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Résidences sociales de France
Adresse postale: 1 boulevard Hippolyte Marquès
Code postal: 94200
Commune postale: Ivry-sur-seine
Contact
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: alexandra.celant@groupe3f.fr 📧
Téléphone: +33 179616564 📞
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_4ddALiLAw4 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-05-09 📅
Date limite de soumission: 2018-06-19 📅
Date de publication: 2018-05-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 090-201352
Numéro JO-S: 90
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 8 450 000 EUR 💰
Brève description:
La présente consultation a pour objet la transformation d'un FTM en R+12 en Résidence sociale de 226 studios autonomes et locaux communs, en deux phases de travaux, en site occupé, pour une surface de plancher de 5 255 m
Durée de l'accord: 48 mois Description des options: Voir règlement de consultation.
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-06-20 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: SA d'HLM
Contact
Point de contact: Madame Alexandra Celant
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris Cedex 01
Code postal: 75055
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Source: OJS 2018/S 090-201352 (2018-05-09)
Avis d'attribution de marché (2019-01-08)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 9 445 410 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: 3F résidences (anciennement residences sociales de France)
Commune postale: Ivry-sur-Seine
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-01-08 📅
Date de publication: 2019-01-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 008-013432
Se réfère à l'avis: 2018/S 090-201352
Numéro JO-S: 8
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Moyens humains affectés au chantier
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Contraintes d'exécution des travaux
Démarche impact environnemental
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Contraintes de délai d'exécution des travaux
Critère de qualité (pondération): 15
Prix (pondération): 60
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-12-18 📅
Nom: Colas Bâtiment
Adresse postale: 2 rue Jean Mermoz
Commune postale: Magny les Hameaux Cedex
Code postal: 78771
Pays: France 🇫🇷
Yvelines 🏙️
Valeur totale du marché: 9 445 410 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Alexandra Celant
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Créteil
Adresse postale: rue Pasteur Vallery Radot
Commune postale: Créteil Cedex
Code postal: 94011
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 008-013432 (2019-01-08)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 9 445 410 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: 3F résidences (anciennement residences sociales de France)
Commune postale: Ivry-sur-Seine
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-01-08 📅
Date de publication: 2019-01-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 008-013432
Se réfère à l'avis: 2018/S 090-201352
Numéro JO-S: 8
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation a pour objet la transformation d'un FTM en R+12 en Résidence sociale de 226 studios autonomes et locaux communs, en 2 phases de travaux, en site occupé, pour une surface de plancher de 5 255 m2. Certification NF Habitat HQE rénovation (Résidences services) — BBC Effinergie Rénovation — plan climat ville de Paris.
Afficher plus
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Moyens humains affectés au chantier
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Contraintes d'exécution des travaux
Démarche impact environnemental
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Contraintes de délai d'exécution des travaux
Critère de qualité (pondération): 15
Prix (pondération): 60
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-12-18 📅
Nom: Colas Bâtiment
Adresse postale: 2 rue Jean Mermoz
Commune postale: Magny les Hameaux Cedex
Code postal: 78771
Pays: France 🇫🇷
Yvelines 🏙️
Valeur totale du marché: 9 445 410 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Alexandra Celant
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Créteil
Adresse postale: rue Pasteur Vallery Radot
Commune postale: Créteil Cedex
Code postal: 94011
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 008-013432 (2019-01-08)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)