Terminal roulier — Hangar 123

GPMH au Havre

Dans le cadre du développement et de la modernisation du Terminal Roulier, le Grand Port Maritime du Havre a décidé d'entreprendre des travaux de démolition et de création de terre-plein afin de libérer les espaces nécessaires à l'implantation d'un parc roulier

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-08-13. L'appel d'offres a été publié le 2018-07-19.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• COLAS
• Reseaux environnement

Qui ?

• GPMH au Havre

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Haute-Normandie › Seine-Maritime

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-07-19	Avis de marché
2019-04-11	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-07-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Numéro de référence: 18BTP08
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition 📦
Travaux routiers 📦
Installation de matériel d'éclairage public 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-Maritime 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: GPMH au Havre
Adresse postale: Terre-Plein de la Barre, CS 81413
Code postal: 76067
Commune postale: Le Havre Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.haropaports.com/fr/le-havre 🌏
Courrier électronique: gpmhmarches@havre-port.fr 📧
Téléphone: +33 232746958 📞
Fax: +33 232747240 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_5YW4hKUXSU&v=1&selected=0 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_5YW4hKUXSU&v=1&selected=0 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-07-19 📅
Date limite de soumission: 2018-08-13 📅
Date de publication: 2018-07-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 139-318609
Numéro JO-S: 139
Informations complémentaires

Le délai d'exécution de la tranche ferme est de 10 semaines. Le délai d'exécution de la tranche optionnelle est de 4 semaines.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Démolition des infrastructures de hangar
Numéro du lot: 1
Brève description:

L'entreprise comprend les travaux de démolition et, notamment, tous les travaux préparatoires, la démolition des fondations, des quais hauts, la démolition d'infrastructures diverses, les terrassements généraux.

Durée de l'accord: 70 jours
Description des options:

Le présent lot est découpé en une tranche ferme et une tranche optionnelle de la façon suivante:

— une tranche ferme comprenant la réalisation d'une plate-forme jusqu'à la cote -0.17 m du niveau fini des terre-pleins adjacents,

— une tranche optionnelle comprenant la réalisation des terrassements complémentaires, afin d'obtenir une plate-forme à la cote -0.55 m du niveau fini des terre-pleins adjacents.

Informations complémentaires:

Le délai d'exécution de la tranche ferme est de 10 semaines. Le délai d'exécution de la tranche optionnelle est de 4 semaines.

Intitulé du lot: Réalisation d'un terre-plein
Numéro du lot: 2
Brève description:

L'entreprise comprend les travaux de VRD et, notamment, tous les travaux préparatoires, la démolition de structures existantes, la démolition d'infrastructures diverses, les terrassements généraux, l'apport de matériaux de bonne qualité pour la préparation des plates-formes et les structures de plates-formes. Les travaux comprennent également la création d'un réseau d'assainissement et la mise en place d'un débourbeur/déshuileur, la création d'un réseau de buses électriques et chambres associées, la protection des réseaux projetés et existants, ainsi que la mise en place de signalisation horizontale.

Durée de l'accord: 105 jours
Intitulé du lot: Réalisation d'un éclairage terre-plein
Numéro du lot: 3
Brève description:

L'entreprise comprend les travaux d'équipements électriques nécessaires à la réalisation de l'installation d'éclairage du nouveau terre-plein.

Durée de l'accord: 126 jours

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Situation juridique — références requises: les formulaires CERFA (lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants: DC1 — déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement: DC2) comportant les éléments ci-après et accompagnés des justificatifs correspondants: pour les groupements, le DC1 devra être signé par chaque membre du groupement ou par le mandataire dûment habilité qui devra justifier des habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché conformément aux dispositions de l'article 45 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016,

— un extrait Kbis,

— les documents relatifs aux pouvoirs de la personne physique ayant le pouvoir d'engager le candidat individuel ou le membre du groupement,

— si le candidat est en redressement judiciaire, la justification de l'habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public (copie du ou des jugements prononcés).

Liste et brève description des règles et critères:

Conformément aux dispositions de l'article 48.ii du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, les candidats sont informés que pour justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières, ils peuvent demander à ce que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou plusieurs opérateurs économiques (cotraitants, sous-traitants…). Il leur appartient dès lors de demander à l'appui de leur candidature que soient prises en compte les capacités de ce(s) opérateur(s) économique(s) et de justifier ainsi du fait qu'ils en disposent pour l'exécution du marché. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié conformément à l'article 50 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Les prestations faisant l'objet de la présente consultation seront rémunérées dans le cadre du budget d'investissement du Grand Port Maritime du Havre et seront financées totalement par le Grand Port Maritime du Havre. Le titulaire du marché a la possibilité de céder ou de nantir sa créance. L'exemplaire unique du marché est délivré sur sa demande au titulaire. Le règlement des prestations interviendra par acomptes mensuels. Il est prévu le versement d'une avance dans les conditions fixées à l'article 110 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Les prix sont fermes et actualisables. Le mode de règlement est le virement bancaire à 30 jours à compter de la réception de la facture.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés publics dans les conditions de l'article 45 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

Procédure
Base juridique: 32014L0025
Heure limite de réception des offres: 20:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 8 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-08-14 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Informations complémentaires: L'ouverture des plis n'est pas publique.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 77570019800010
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/ 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_5YW4hKUXSU&v=1&selected=0 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Grand Port Maritime du Havre
Adresse postale: M. le chef du service des achats, service des achats — pôle marchés, Terre-Plein de la Barre, CS 81413
Fax: +33 232747225 📠
Pays: Seine-Maritime 🏙️
Nom du pouvoir adjudicateur: Ou par courrier à l'adresse: Grand Port Maritime du Havre — service des achats — pôle marchés publics

Référence
Informations complémentaires

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat: les attestations, justifications, certificats de capacité, références et les divers documents demandés dans les conditions de participation, permettant aux candidats d'apporter la preuve qu'ils disposent de toutes les conditions requises en application des dispositions des articles 48; 50 à 54 du décret nº 2016-360.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 232081270 📞
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
Fax: +33 232081271 📠
Adresse Internet: http://rouen.tribunal-administratif.fr/ta-caa 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Référé précontractuel: avant la signature du marché référé contractuel: 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution au JOUE;

Recours pour excès de pouvoir: 2 mois à compter de la décision attaquée recours de plein contentieux: 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution.

Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 139-318609 (2018-07-19)

Avis d'attribution de marché (2019-04-11)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Valeur totale du marché: 1908126.15 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Terre plein de la Barre, CS 81413

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-04-11 📅
Date de publication: 2019-04-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 074-176441
Se réfère à l'avis: 2018/S 139-318609
Numéro JO-S: 74

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les travaux comprennent également la création d'un réseau d'assainissement et la mise en place d'un débourbeur/déshuileur, la création d'un réseau de buses électriques et chambres associées, la protection des réseaux projetés et existants, ainsi que la mise en place de signalisation horizontale.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-12-18 📅
Nom: Colas
Adresse postale: Agence Le Havre, 82 rue Gustave Nicolle, BP 66
Commune postale: Le Havre
Code postal: 76050
Pays: France 🇫🇷
Seine-Maritime 🏙️
Valeur totale du marché: 1068942.01 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2019-04-09 📅
Valeur totale du marché: 738290.20 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-11-21 📅
Nom: Réseaux environnement
Adresse postale: ZA les Sapins
Commune postale: Bréauté
Code postal: 76110
Valeur totale du marché: 100893.94 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
6

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé précontractuel: avant la signature du marché,

— référé contractuel: 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution au JOUE,

— recours pour excès de pouvoir: 2 mois à compter de la décision attaquée,

— recours de plein contentieux: 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution.

Source: OJS 2019/S 074-176441 (2019-04-11)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)