Rt20 — Travaux d'aménagement de la traversée d'I Peri — pr14+800 A 17+000

Collectivité de Corse

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-09-27. L'appel d'offres a été publié le 2018-08-27.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Collectivité de Corse

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-08-27	Avis de marché
2019-07-25	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-08-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de routes principales
Numéro de référence: 18S0053
Brève description: Rt20 — Travaux d'aménagement de la traversée d'I Peri — pr14+800 A 17+000
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de routes principales 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de routes principales 📦
Travaux de revêtement de routes 📦
Installation de matériel d'éclairage public 📦
Travaux de marquage routier 📦
Travaux d'aménagement paysager de routes et d'autoroutes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Collectivité de Corse
Adresse postale: 22 cours Grandval — BP 215
Code postal: 20187
Commune postale: Ajaccio Cedex 1
Contact
Adresse Internet: http://www.corse.fr 🌏
Courrier électronique: commande.publique@ct-corse.fr 📧
URL des documents: http://www.corse.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.corse.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-08-27 📅
Date limite de soumission: 2018-09-27 📅
Date de publication: 2018-08-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 164-373791
Numéro JO-S: 164
Informations complémentaires

Précision: Les délais d'exécution courent à compter de l'ordre de service. Modalités de retrait des documents: Sur le profil acheteur de la collectivité à l'adresse suivante: www.corse.fr — rubrique Services en ligne. Les documents du DCE sont disponibles par voie électronique. Autres renseignements complémentaires: — mode de financement: le marché sera financé par les crédits inscrits au Budget de la CTC, — mode de paiement: virement bancaire (mandat administratif), — délai de paiement: 30 jours, — forme des prix: révisables — une avance au taux de 5 % est prévue dans les conditions fixées à l'article 110 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics pour les lots 1 à 4. Pas d'avance prévue pour le lot 5. Chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % dans les conditions prévues aux articles 122, 123 et 124 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Cette sûreté porte sur l'intégralité des prestations objet du marché. Le délai d'exécution des prestations court à compter de l'ordre de service de démarrage.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 4 050 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Génie civil
Numéro du lot: 1
Brève description:

Génie civil: les travaux comprennent:

— les travaux préparatoires (dégagement des emprises, dépose de poteaux, démolition de maçonnerie…),

— les terrassements (déblais, remblais, décaissement de chaussées et d'accotements…),

— la réalisation de murs en béton banché,

— la fourniture et mise en œuvre de la première couche de grave bitume sur surlargeur de chaussée neuve,

— la fourniture et mise en œuvre de grave bitume ou de béton bitumineux pour déviations nécessaires à la circulation provisoire des véhicules,

— les travaux de trottoirs et d'îlots (mise en œuvre de GNT, pose de bordures, béton désactivé…),

— la pose de fourreaux d'éclairage public avec mise en place de la terre et confection des massifs pour candélabres,

— des travaux d'assainissement pluvial (pose de buses, réalisation de regards, caniveau grille, mise à niveau de regards…),

— la construction de parapet,

— la réalisation de parement pierre.

Valeur estimée hors TVA: 2 715 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 18 mois
Intitulé du lot: Chaussée
Numéro du lot: 2
Brève description:

Les travaux comprennent:

— les travaux préparatoires,

— le rabotage de la chaussée,

— la réalisation d'imprégnation et de couche d'accrochage,

— la réalisation des couches de grave-bitume et de béton bitumineux.

Valeur estimée hors TVA: 921 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 3 mois
Intitulé du lot: Éclairage public
Numéro du lot: 3
Brève description:

Éclairage public: les travaux comprennent:

— l'étude d'éclairage,

— la fourniture et pose du câblage électrique,

— la fourniture et pose de candélabres,

— la mise en place d'armoire de commande et le raccordement au réseau d'électricité.

Valeur estimée hors TVA: 244 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Signalisation
Numéro du lot: 4
Brève description:

Signalisation: les travaux comprennent:

— le marquage horizontal (lignes continues, discontinues et zébra),

— la fourniture et mise place de la signalisation verticale directionnelle et de police,

— la réalisation de résine sur chaussée,

— la fourniture et pose de mobilier urbain (abris bus, potelet…).

Valeur estimée hors TVA: 155 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Aménagement aysager
Numéro du lot: 5
Brève description:

Aménagement paysager: les travaux comprennent:

— l'étude paysagère,

— la fourniture et mise en œuvre de terre végétale,

— la fourniture et plantation de végétaux,

— la réalisation d'un arrosage automatique.

Valeur estimée hors TVA: 15 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 2 mois

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Pour le candidat ainsi que ses éventuels cotraitants et sous-traitants:

Une lettre de candidature (modèle DC1) disponible gratuitement sur le site internet: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

La déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement: modèle DC2, disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

Si le candidat est en redressement judiciaire la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s) à cet effet.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Niveaux spécifiques minimaux exigés: moyenne des chiffres d'affaire hors taxe des 3 dernières années ou des 3 derniers exercices clos au moins égale au double de l'offre HT présentée dans l'acte d'engagement pondérée par le délai d'exécution indiqué dans l'acte d'engagement, soit:

Moyenne (chiffres d'affaire HT sur 3 ans) >= [2 x (offre HT acte engagement) x (délai exécution acte d'engagement en mois)] / 12

Avec:

— lot 1: délai exécution acte d'engagement en mois = 18,

— lot 2, 3 et 4: délai exécution acte d'engagement en mois = 3,

— lot 5: délai exécution acte d'engagement en mois = 2.

Capacité technique et professionnelle:

— la liste du personnel et du matériel dont le candidat disposera pour la réalisation des travaux à la date du démarrage du chantier (engins de terrassement, de manutention, de transport, matériels spécifiques, ouvriers qualifiés, habilitations du personnel…),

— la liste des travaux similaires exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— les certificats de qualifications professionnelles du candidat ou autres moyens de preuve équivalents attestant de la capacité professionnelle du candidat, comme des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Niveaux spécifiques minimaux exigés: au moins 3 chantiers similaires exécutés au cours des 3 dernières années.

Niveaux spécifiques minimaux exigés pour les lots 1 à 4: Les qualifications minimums exigées pour ce chantier sont présentées selon la nomenclature et le référentiel de l'identification professionnelle de la fédération nationale des travaux publics, consultables sur www.fntp.fr):

Lot 1: Génie civil:

— 1131: Ouvrage de technicité courante,

— 1141: Ouvrages en maçonnerie,

— 211: Démolition par engin mécanique,

— 2321: Travaux de terrassement courant en milieu urbain,

— 234: Couches de forme en matériaux granulaires,

— 321: Assises de chaussée trafic important / 341: Assise de chaussées urbaines,

— 3433: Bétons décoratifs,

— 3452: Pavés et dalles en béton,

— 346: Pose de bordures, chaînettes et caniveaux,

— 347: Petits ouvrages divers en maçonnerie,

— 5144: Construction de réseaux gravitaires en site urbanisé - profondeur de tranchée <3,50 m hors nappe phréatique,

— 651: Éclairage public — travaux neufs.

Lot 2: Chaussée:

— 3221: Revêtements en matériaux enrobés classiques trafic important / 3421: Revêtements en matériaux enrobés classiques chaussées urbaines,

— 3622: Fraisage, rabotage.

Lot 3: Éclairage public:

Lot 4: Signalisation:

— 3712: Mise en œuvre de produits de marquage routier pour signalisation routière - mise en œuvre par moyens mécaniques sur routes à trafic important,

— 3721: Pose de bornes ou panneaux de signalisation définitifs.

Niveaux spécifiques minimaux exigés pour le lot nº 5 — aménagement paysager: les qualifications minimums exigées pour ce chantier sont présentées selon les niveaux attribués par Qualipaysage et consultables sur http://www.qualipaysage.org:

— création de jardins et d'espaces verts: P100,

— arrosage intégré: A500,

— habilitation Routes, Autoroutes et Grandes Infrastructures: H121.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2018-09-28 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 70
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 80

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.corse.fr 🌏
URL des documents: http://www.corse.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Précision:

Les délais d'exécution courent à compter de l'ordre de service.

Modalités de retrait des documents:

Sur le profil acheteur de la collectivité à l'adresse suivante: www.corse.fr — rubrique Services en ligne.

Les documents du DCE sont disponibles par voie électronique.

Autres renseignements complémentaires:

— mode de financement: le marché sera financé par les crédits inscrits au Budget de la CTC,

— mode de paiement: virement bancaire (mandat administratif),

— délai de paiement: 30 jours,

— forme des prix: révisables — une avance au taux de 5 % est prévue dans les conditions fixées à l'article 110 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics pour les lots 1 à 4. Pas d'avance prévue pour le lot 5.

Chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % dans les conditions prévues aux articles 122, 123 et 124 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Cette sûreté porte sur l'intégralité des prestations objet du marché. Le délai d'exécution des prestations court à compter de l'ordre de service de démarrage.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bastia
Adresse postale: Villa Montepiano
Commune postale: Bastia Cedex1
Code postal: 20407
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: http://www.economie.gouv.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges
Adresse postale: bd Paul Peytral
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Collectivité de Corse — Service de la commande publique
Adresse postale: 22 cours Grandval — BP 215
Commune postale: Ajaccio Cedex 1
Code postal: 20187
Courrier électronique: commande.publique@ct-corse.fr 📧
Adresse Internet: http://www.corse.fr 🌏
Source: OJS 2018/S 164-373791 (2018-08-27)

Avis d'attribution de marché (2019-07-25)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: RT20 — travaux aménagement de la traverse d'I Péri aménagements paysagers.
Valeur totale du marché: 6 195 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-07-25 📅
Date de publication: 2019-07-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 145-356066
Se réfère à l'avis: 2018/S 164-373791
Numéro JO-S: 145

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Génie civil.

Chaussée.

Éclairage public.

Signalisation.

Intitulé du lot: Aménagement paysager
Brève description: Aménagement paysager.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-03-04 📅
Nom: Alta Verdi Parcs et Jardins
Adresse postale: Pisciatella
Commune postale: Porticcio
Code postal: 20166
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: altaverdi@orange.fr 📧
Valeur totale du marché: 6 195 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2019-06-28 📅
Nom: Pompeani
Adresse postale: ZI Baleone
Commune postale: Mezzavia
Valeur totale du marché: 2 830 951 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2019-06-20 📅
Nom: Corsovia
Adresse postale: 20700
Commune postale: Ajaccio
Valeur totale du marché: 896 190 EUR 💰
Nom: Raffalli TP
Adresse postale: Caldaniccia
Commune postale: Sarrola-Carcopino
Valeur totale du marché: 192 000 EUR 💰
Nom: Codivep
Adresse postale: 20290 Borgo
Commune postale: Borgo
Valeur totale du marché: 120 406 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
4

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: boulevard Paul Peytral
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Collectivité de Corse — service de la commande publique
Source: OJS 2019/S 145-356066 (2019-07-25)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction de routes (8)