Réhabilitation des Arènes de l'agora à Évry

CA grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

Le marché a pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation des Arènes de l'Agora à Évry.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-11-13. L'appel d'offres a été publié le 2018-10-10.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2018-10-10 Avis de marché
2019-02-19 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2018-10-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: CP18-117 ARENES 4
Brève description:
Le marché a pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation des Arènes de l'Agora à Évry.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Travaux de bardage 📦
Travaux de menuiserie et de charpenterie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Essonne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: CA Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Adresse postale: 500 place des Champs-Élysées, BP 62 Courcouronnes
Code postal: 91054
Commune postale: Évry Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.grandparissud.fr 🌏
Courrier électronique: commande.publique@grandparissud.fr 📧
Téléphone: +33 169915858 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_Cc36fvKCfK 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_Cc36fvKCfK 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-10-10 📅
Date limite de soumission: 2018-11-13 📅
Date de publication: 2018-10-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 198-446931
Numéro JO-S: 198

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Lot 1: installation de chantier/démolition/fondation/gros œuvre
Numéro du lot: 1
Brève description: Installation de chantier/démolition/fondation/gros œuvre.
Durée de l'accord: 36 mois
Intitulé du lot: Lot 15: bardage extérieur
Numéro du lot: 2
Brève description: Bardage extérieur.
Intitulé du lot: Lot 16: menuiseries extérieures/façades rideaux
Numéro du lot: 3
Brève description: Menuiseries extérieures/façades rideaux.
Intitulé du lot: Lot 19: charpente métallique
Numéro du lot: 4
Brève description: Charpente métallique.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
1) déclaration du candidat DC1;
2) déclaration du candidat DC2. Déclarations dûment complétées et accompagnées des documents mentionnés. Les formulaires DC1 et DC2 sont téléchargeables en suivant le lien suivant: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
Situation économique et financière:
3) déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles;
Afficher plus
4) déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.
Capacité technique et professionnelle:
5) liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années de préférence, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
Afficher plus
6) déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années;
7) indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché public;
8) description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
9) certificats de qualification professionnels (ou équivalent) détaillés à l'article 5.1.1 du règlement de consultation.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-11-13 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: Siège à Courcouronnes.
Informations complémentaires: Non.

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_Cc36fvKCfK 🌏

Référence
Informations complémentaires
Information préalable: cette consultation fait suite à 2 procédures dont les lots concernés ont été déclarés infructueux. Durée: ce marché prend effet à compter de sa notification et dure jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement. Délai d'exécution: le délai global d'exécution des travaux est estimé à 22 mois. Ce délai ne comprend pas la période de préparation de 2 mois. Les lots (1, 15, 16 et 19) faisant l'objet de cet appel d'offres s'inséreront dans ce délai global. Le délai d'exécution de la période de préparation débute à la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire le démarrage de la période de préparation. Le délai d'exécution des travaux débute à la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire le démarrage des travaux concernés. Modalités de financement: les présents marchés seront financés sur les fonds propres de la Communauté d'agglomération et participation des financeurs suivants: État, région, conseil départemental. Clause d'insertion par l'activité économique: en application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance nº 2015-899 relative aux marchés publics, le marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique dont les conditions sont fixées au cahier des clauses administratives particulières. Modification de détail au dossier de consultation: le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'envoyer au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres des modifications de détail sur le dossier de consultation. Ces modifications seront signifiées par courrier électronique aux soumissionnaires identifiés et ayant téléchargé le dossier de consultation sur notre profil d'acheteur. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Une visite des lieux est obligatoire pour tout candidat souhaitant remettre une offre pour les lots 1 et 19. La visite est organisée le 26.10.2018 à 9:00 pour le lot 1 et 14:00 pour le lot 19 (cf. article 4.4 du RC). Les modalités de remise de l'offre est détaillée à l'article 5 du règlement de consultation. Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 15 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite à www.achatpublic.com Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques 6 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Fax: +33 139205487 📠
Adresse Internet: http://versailles.tribunal-administratif.fr/Demarches-procedures 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
La présente procédure peut faire l'objet d'un référé précontractuel (art. L. 551-1 du CJA) jusqu'à la signature du contrat. Les candidats évincés peuvent également, une fois le contrat signé, saisir le TA d'un référé contractuel (art. L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants du CJA):
Afficher plus
— jusqu'au 31
— dans un délai de 6 mois à compter du lendemain de la conclusion du contrat (en cas d'absence de publication d'un avis d'attribution).
Dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution, les concurrents évincés de la conclusion d'un contrat administratif, ainsi que les tiers, sont recevables à former un recours devant le TA en pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires (recours «Tropic» Conseil d'État «Tropic travaux signalisations» du 16.7.2007 et Conseil d'État, assemblée, 4.4.2014, nº 358994). Une requête contestant la validité du contrat peut être accompagnée d'une demande tendant à la suspension de son exécution (art. L. 521-1 du CJA). La suspension desdites décisions peut également être demandée devant le juge des référés du même TA (art. L. 521-1 du CJA). La requête en référé devra, pour être recevable, être assortie d'un recours au fond.
Afficher plus
Source: OJS 2018/S 198-446931 (2018-10-10)
Avis d'attribution de marché (2019-02-19)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le marché a pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation des Arènes de l'agora à Évry. Les présents lots sont issus de précédentes consultations déclarées sans suite.
Valeur totale du marché: 11637574.10 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
Adresse postale: 500 place des Champs-Elysées, BP 62 Courcouronnes

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-02-19 📅
Date de publication: 2019-02-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 038-084609
Se réfère à l'avis: 2018/S 198-446931
Numéro JO-S: 38
Informations complémentaires
Chacun des marchés prend effet à compter de sa notification et dure jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement. Le délai global d'exécution des travaux est estimé à 22 mois. Ce délai ne comprend pas la période de préparation de 3 mois.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot 1: installation de chantier / démolition / fondation / gros œuvre
Brève description: Installation de chantier / démolition / fondation / gros œuvre.
Intitulé du lot: Lot 16: menuiseries extérieures / façades rideaux
Brève description: Menuiseries extérieures / façades rideaux.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-02-12 📅
Nom: Boyer
Adresse postale: 16 rue de la Mairie
Commune postale: Poligny
Code postal: 77167
Pays: France 🇫🇷
Seine-et-Marne 🏙️
Adresse Internet: http://www.entrepriseboyer.com/ 🌏
Valeur totale du marché: 4 838 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2019-02-15 📅
Nom: Balas
Adresse postale: 10/12 rue Pierre Nicolau
Commune postale: Saint-Ouen
Code postal: 93583
Pays: Seine-Saint-Denis 🏙️
Valeur totale du marché: 876349.13 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2019-02-18 📅
Nom: Mtechbuild
Adresse postale: 107 avenue de Lattre de Tassigny
Commune postale: Luçon
Code postal: 85400
Pays: Vendée 🏙️
Adresse Internet: http://www.mtechbuild.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 2224906.03 EUR 💰
Nom: Baudin Châteauneuf
Adresse postale: 60 rue de la Brosse
Commune postale: Châteauneuf-sur-Loire
Code postal: 45110
Pays: Loiret 🏙️
Adresse Internet: http://www.baudinchateauneuf.com/ 🌏
Valeur totale du marché: 3698318.98 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
3
1

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— jusqu'au 31e jour suivant la publication de l'avis d'attribution,
Dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution, les concurrents évincés de la conclusion d'un contrat administratif, ainsi que les tiers, sont recevables à former un recours devant le TA en pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires (Recours «Tropic» Conseil d'État «Tropic travaux signalisations» du 16.7.2007 et Conseil d'État, Assemblée, 4.4.2014, nº 358994).
Afficher plus
Une requête contestant la validité du contrat peut être accompagnée d'une demande tendant à la suspension de son exécution (art. L. 521-1 du CJA).
a suspension desdites décisions peut également être demandée devant le juge des référés du même TA (art. L. 521-1 du CJA). La requête en référé devra, pour être recevable, être assortie d'un recours au fond. La saisine du tribunal peut s'effectuer par voie dématérialisée par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 038-084609 (2019-02-19)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Essonne
Fournisseurs:
BALAS Baudin Chateauneuf Boyer Mtechbuild
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages Ossatures Travaux de gros œuvre Travaux de couverture et travaux... Travaux de corps de métier spécialisés...