Réalisation de sondages, forages et pompages d'essai, maintenance et rebouchage de forages anciens

Noréade

Les travaux consistent en:
— la réalisation de sondages de reconnaissance équipés, le plus souvent, en piézomètres,
— la réalisation de forages essentiellement pour le captage des nappes de la craie, des sables ou des alluvions,
— la maintenance dans les ouvrages en exploitation,
— au rebouchage de forages anciens par ciment, bentonite-ciment et matériaux inertes, selon les règles de l'art.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-03-07. L'appel d'offres a été publié le 2018-02-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Société Antea France
• Société Boniface SARL

Qui ?

• Noréade

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Nord-Pas de Calais › Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-02-13	Avis de marché
2018-11-12	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-02-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de sondage et de forage de reconnaissance
Numéro de référence: 18 D 08 FL - LP
Brève description:

Les travaux consistent en: — la réalisation de sondages de reconnaissance équipés, le plus souvent, en piézomètres, — la réalisation de forages essentiellement pour le captage des nappes de la craie, des sables ou des alluvions, — la maintenance dans les ouvrages en exploitation, — au rebouchage de forages anciens par ciment, bentonite-ciment et matériaux inertes, selon les règles de l'art.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de sondage et de forage de reconnaissance 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de forage de reconnaissance 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Noréade
Adresse postale: 23 avenue de la Marne, CS 90101
Code postal: 59443
Commune postale: Wasquehal Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_GpL0ADRSMm 🌏
Courrier électronique: marches@noreade.fr 📧
Téléphone: +33 320664306 📞
Fax: +33 320664454 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_GpL0ADRSMmRSMm 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_GpL0ADRSMm 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-02-13 📅
Date limite de soumission: 2018-03-07 📅
Date de publication: 2018-02-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 032-070579
Numéro JO-S: 32
Informations complémentaires

Marché à bons de commande conclu sans volume ni montant minimum ni maximum. À titre indicatif, il est précisé que les dépenses annuelles concernant les travaux sont estimées entre 50 000 à 500 000 EUR HT. Ces chiffres ne sont pas contractuels.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les travaux consistent en:

— la réalisation de sondages de reconnaissance équipés, le plus souvent, en piézomètres,

— la réalisation de forages essentiellement pour le captage des nappes de la craie, des sables ou des alluvions,

— la maintenance dans les ouvrages en exploitation,

— au rebouchage de forages anciens par ciment, bentonite-ciment et matériaux inertes, selon les règles de l'art.

Réalisation de sondages, forages et pompages d'essai, maintenance et rebouchage de forages anciens.

Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:

Le marché est conclu pour une période d'1 an à compter de la notification. Il sera reconductible 5 fois une année. Ces reconductions interviendront par courrier adressé au titulaire au moins 2 mois avant le terme de la période en cours.

Description des options:

Le marché est conclu pour une période d'1 an à compter de la notification. Il sera reconductible 5 fois une année.

Informations complémentaires:

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Le territoire géographique regroupe les départ du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne et de la Somme.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Une lettre de candidature, établie sur imprimé (DC1 nouvelle version du 26.10.2016 ou équivalent), l'imprimé DC2, (Dc2 nouvelle version du 26.10.2016), les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat, extrait KBIS datant de moins 3 mois, les formulaires DC1 et DC2 sont joints au dossier et téléchargeables sur le portail du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi à l'adresse Internet suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant l'objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,

— bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

— certificats de qualifications professionnelles: la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Les différentes garanties seront précisées par les candidats. Le délai de garantie est d'1 an à compter de la date d'effet de la réception. Ainsi, l'entrepreneur garantit pendant 1 an à compter de cette date, le bon fonctionnement de tous les équipements et ouvrages mis en place (garantie de parfait achèvement). L'entrepreneur garantit également le Maître d'ouvrage pendant une durée de 10 ans à partir de la date de réception des travaux: les tubages contre tout défaut d'étanchéité, les cimentations contre tout défaut d'étanchéité.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le financement se fera par le budget eau de Noréade Modalités de paiement: le règlement s'effectuera par mandat administratif (virement bancaire) suivant les règles de la comptabilité publique. Le délai global de paiement sera celui en vigueur à la date du paiement. Il débutera à compter de la date de réception de la demande de paiement. Intérêts moratoires: tout dépassement des délais contractuels et légaux de paiement constitue un retard de paiement donnant lieu à versement d'intérêts moratoires. Le montant sera calculé conformément au décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans la commande publique.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Des candidats individuels ou des groupements solidaires ou conjoints sont acceptés. Toutefois, si le marché est attribué à un groupement, ce groupement sera obligé de se transformer en groupement solidaire.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 479 880 403 00015
Contact
Point de contact: M. le directeur général de Noréade
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_GpL0ADRSMmRSMm 🌏
Adresse postale: 23,avenue de la Marne — CS 90101
Point de contact: M. le directeur Général de Noréade
Pays: Nord 🏙️
Adresse Internet: http://www.noreade.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_GpL0ADRSMm 🌏

Référence
Informations complémentaires
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: Février 2024 (à titre indicatif).

Le présent marché est un accord cadre prévu à l'article 51 de la directive 2014/25/UE du 26.2.2014. Il s'entend comme un marché à bons de commande conformément à l'article 78 du décret du 25.3.2016). Il n'y aura qu'un seul attributaire. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération:

— critère 1: valeur technique de l'offre: 60 %,

— critère 2: prix des prestations: 40 %.

La valeur technique de l'offre sera appréciée en 4 sous-critères:

—— 30 % pour moyens techniques,

—— 20 % pour l'organisation et moyens humains prévus,

—— 5 % pour la démarche qualité,

—— 5 % pour le critères environnementaux et sécurité.

La présente consultation est organisée sur procédure formalisée applicable aux entités adjudicatrices passée en application de l'article 26 du décret 2016-360 du 25.3.2016 soumis à l'ordonnance 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics. Le déroulement de la procédure formalisée est organisé sur procédure négociée avec mise en concurrence préalable passée en application de l'article 74 du décret 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés public.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars-Giélée
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 032-070579 (2018-02-13)

Avis d'attribution de marché (2018-11-12)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Fax: +33 320802522 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-11-12 📅
Date de publication: 2018-11-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 219-502328
Se réfère à l'avis: 2018/S 032-070579
Numéro JO-S: 219
Informations complémentaires

S'agissant des conditions financières du marché: marché à bons de commande conclu sans volume ni montant minimum ni maximum.

Objet
Champ d'application du marché
Description des options:

Le marché est conclu pour une période d'un an à compter de la notification. Il sera reconductible 5 fois une année. Ces reconductions interviendront par courrier adressé au titulaire au moins 2 mois avant le terme de la période en cours.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Le territoire géographique regroupe les département du Nord, du Pas de Calais, de l'Aisne et de la Somme

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-11-02 📅
Nom: Société Boniface SARL
Adresse postale: 5 rue Pierre Boileau
Commune postale: Witry-les-Reims
Code postal: 51420
Pays: France 🇫🇷
Marne 🏙️
Nom: Société Antea France
Adresse postale: synergie Park- 5, avenue Louis Néel
Commune postale: Lezennes
Code postal: 59260
Pays: Nord 🏙️
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Source: OJS 2018/S 219-502328 (2018-11-12)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de sondage et de forage de reconnaissance (1)