Le réaménagement global du quartier de la bastide à Limoges a été initié depuis 2008. L'objectif principal est de pouvoir retrouver un développement cohérent dans ce quartier sensible d'entrée de ville Nord. Les thématiques à traiter en priorité sont l'occupation des sols, des déplacements et du stationnement.
La présente consultation concerne la refection des voiries, parvis, aires de jeux et axe de transport pour l'opération cœur de quartier de la Bastide à Limoges.
Cette consultation ne concerne que le lot n 8 aménagement des espaces verts et le lot n 9 ferronnerie.
Le lot n 1 voirie, le lot n 3 résines routières, le lot n 4 mobilier urbain, le lot n 5 aires de jeux, le lot n 6 fourniture et pose de mâts de support d'effort et le lot n 7 eclairage public sont attribués.
Le lot n 2 ouvrages et revêtements en béton est en cours de consultation.
Lieu d'exécution: quartier situé entre la rue Camille Pissarro, l'allée Véronèse et l'allée Edouard Manet — 87000 Limoges.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-12-10.
L'appel d'offres a été publié le 2018-10-31.
Avis de marché (2018-10-31) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Communauté d'agglomération Limoges Métropole
Numéro d'enregistrement national: 24871931200162
Adresse postale: 19 rue Bernard Palissy, CS 10001
Commune postale: Limoges Cedex 1
Code postal: 87031
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact:
“Pôle ressources/Direction des affaires juridiques et de la commande publique/Service achats et marchés publics”
Téléphone: +33 555457900📞
Courrier électronique: marches_publics@agglo-limoges.fr📧
Fax: +33 555457864 📠
Région: Haute-Vienne🏙️
URL: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com🌏 Communication
URL des documents: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com🌏 Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Nom: Communauté d'agglomération Limoges Métropole
Numéro d'enregistrement national: 24871931200162
Adresse postale: 19 rue Bernard Palissy, CS 10001
Commune postale: Limoges
Code postal: 87031
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Pôle ressources/DAJCP/Service achats et marchés publics
Téléphone: +33 555457900📞
Courrier électronique: marches_publics@agglo-limoges.fr📧
Fax: +33 555457864 📠
Région: Haute-Vienne🏙️
URL: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com🌏
URL de l'acheteur: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com🌏 Communication
URL de participation: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Établissement public de coopération intercommunale
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“PRU — cœur de quartier de la Bastide — réfection des voiries, aires de jeux et axe de transport — lots n 8 «Espaces verts» et 9 «Ferronnerie»
2018-F-120”
Produits/services: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Brève description:
“Le réaménagement global du quartier de la bastide à Limoges a été initié depuis 2008. L'objectif principal est de pouvoir retrouver un développement...”
Brève description
Le réaménagement global du quartier de la bastide à Limoges a été initié depuis 2008. L'objectif principal est de pouvoir retrouver un développement cohérent dans ce quartier sensible d'entrée de ville Nord. Les thématiques à traiter en priorité sont l'occupation des sols, des déplacements et du stationnement.
La présente consultation concerne la refection des voiries, parvis, aires de jeux et axe de transport pour l'opération cœur de quartier de la Bastide à Limoges.
Cette consultation ne concerne que le lot n 8 aménagement des espaces verts et le lot n 9 ferronnerie.
Le lot n 1 voirie, le lot n 3 résines routières, le lot n 4 mobilier urbain, le lot n 5 aires de jeux, le lot n 6 fourniture et pose de mâts de support d'effort et le lot n 7 eclairage public sont attribués.
Le lot n 2 ouvrages et revêtements en béton est en cours de consultation.
Lieu d'exécution: quartier situé entre la rue Camille Pissarro, l'allée Véronèse et l'allée Edouard Manet — 87000 Limoges.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Aménagement des espaces verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Lieu d'exécution: Haute-Vienne🏙️
Description du marché:
“Le lot n 8 comprend notamment:
— l'abattage et dessouchage d'arbres et la suppression de massifs,
— l'évacuation des arbres coupés et souches en décharge...”
Description du marché
Le lot n 8 comprend notamment:
— l'abattage et dessouchage d'arbres et la suppression de massifs,
— l'évacuation des arbres coupés et souches en décharge publique,
— les remblais des fosses dues à l'abattage et dessouchage,
— le nettoyage préalable des zones à planter,
— le piquetage et les opérations préalables à la réception des terres et des végétaux,
— les terrassements complémentaires pour fosses d'arbres et tout type de plantations et l'évacuation des déblais en décharge publique,
— la fourniture de terres végétales, d'un mélange terre/pierre,
— la fourniture et l'agrément par le maître d'œuvre d'échantillons témoins des terres végétales et analyses, correspondantes avant et en cours de chantier,
— la remise en état, le nivellement et le décompactage profond des fonds de forme, y compris évacuation en décharge,
— la fourniture et la plantation d'arbres (tige, multi troncs et cépées), de grimpants, de vivaces et graminées...etc.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 10
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Conformément à l'article 30 I 7 du Décret n 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier...”
Description des options
Conformément à l'article 30 I 7 du Décret n 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Délai d'exécution: 10 mois à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.”
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ferronnerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Ferronnerie📦
Description du marché:
“Les prestations du lot n 9 consistent en des travaux de façonnage d'ouvrages en ferronnerie (mobilier, serrurerie et signalétique).
Les prestations...”
Description du marché
Les prestations du lot n 9 consistent en des travaux de façonnage d'ouvrages en ferronnerie (mobilier, serrurerie et signalétique).
Les prestations comprennent plus particulièrement:
— la conception et la pose de 8 grandes structures pour plantes grimpantes,
— la conception et pose d'un paravent en métal.
Afficher plus
Durée de l'accord: 6
Informations complémentaires:
“Délai d'exécution: 6 mois à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— lettre de candidature (formulaire Dc1).
Nota: les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du...”
Liste et brève description des conditions
— lettre de candidature (formulaire Dc1).
Nota: les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat)pour présenter leur candidature. Le pouvoir adjudicateur accepte aussi que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique européen (DUME),
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (formulaire DC2),
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles 51, 54 et 55 du décret n 2016-360 du 25.3.2016 (DC1),
— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail (DC1).
“Déclaration concernant le chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objets du marché réalisés au cours des 3 derniers...”
Déclaration concernant le chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objets du marché réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (DC2).
Afficher plus
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution uniquement pour les 5 chantiers plus importants...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution uniquement pour les 5 chantiers plus importants similaires à ceux objets du/des lot(s) pour le(s)quel(s) le candidat postule (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin).
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Avance accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'AE, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 EUR HT et si le délai...”
Conditions d'exécution du contrat
Avance accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'AE, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 EUR HT et si le délai d'exécution est supérieur à 2 mois.
Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Prélevée sur le montant de chaque acompte.
Prestations financées sur le budget général de Limoges Métropole. Rémunérées en application du décret n 2012-1246 du 7.11.2012 et des articles 110 à 131 du décret n 2016-360 du 25.3.2016.
Paiements par virement administratif du trésorier principal de Limoges Municipale dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception des factures.
Le titulaire du lot n 8 devra réaliser une action d'insertion professionnelle qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Cette action correspondra à un objectif minimum de 35 H de main d'oeuvre réservées.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-12-10
12:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2018-12-11
14:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“Critères de sélection des candidatures: garanties et capacités professionnelles, techniques et financières du candidat.
Critères et sous-critères de...”
Critères de sélection des candidatures: garanties et capacités professionnelles, techniques et financières du candidat.
Critères et sous-critères de jugement des offres du lot 8:
1) valeur technique: 50 %;
1.1) qualité des fournitures et des matériaux proposés: 50 %;
1.2) dispositions, moyens humains et méthodologie de l'entreprise: 50 %;
2) prix des prestations: 40 %;
3) performances environnementales: 10 %;
3.1) qualité de l'analyse environnementale du site avec mesures compensatoires: 50 %;
3.2) gestion des déchets: 50 %;
Critères et sous-critères de jugement des offres du lot 9:
1) valeur technique: 60 %;
1.1) pertinence des méthodes de conception des structures: 30 %;
1.2) qualité des fournitures et des matériaux proposés: 40 %;
1.3) dispositions, moyens humains et méthodologie de l'entreprise: 30 %;
Par conventions conclues avec Limoges Habitat et la Ville de Limoges, la Communauté d'agglomération de Limoges Métropole a été désignée maître d'ouvrage unique pour cette opération.
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur le profil acheteur de Limoges Métropole à l'adresse suivante: http://agglo-limoges.emarchespublics.com
Les candidats devront transmettre leur demande de renseignements par l'intermédiaire du profil acheteur du pouvoir adjudicateur à l'adresse suivante: http://agglo-limoges.emarchespublics.com
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres sur le même site.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Limoges
Adresse postale: 1 cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 555339155📞
Courrier électronique: greffe.ta-limoges@juradm.fr📧
Fax: +33 555339160 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Limoges
Adresse postale: 1 cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 555339155📞
Courrier électronique: greffe.ta-limoges@juradm.fr📧
Fax: +33 555339160 📠
Source: OJS 2018/S 212-483752 (2018-10-31)