Pole G2ei: réhabilitation et extension de la manufacture des tabacs de Strasbourg relance lot 02

Université de Strasbourg

Le projet concerne la réhabilitation et l'extension d'une partie des bâtiments de l'ancienne manufacture des tabacs de Strasbourg, en vue de la création d'un pôle d'excellence «G2ei». Située au numéro 7 de la rue de la Krutenau à Strasbourg, la manufacture des tabacs est fermée depuis 2010. Acquise en 2015 par la SERS auprès d'Impérial Tabacco, elle fait l'objet d'un projet global en prévoyant la création d'un écosystème innovant et créatif centré sur la jeunesse. Le projet propose un programme mixte visant à offrir de nouveaux usages au quartier. Ce pôle G2ei se développera en harmonie au sein du site de la manufacture qui représente environ 21 900 m² SDP. D'autres programmes, tels qu'un hébergement touristique jeunes, l'implantation d'une partie de la haute école des arts du Rhin (Hear) ou de lieux d'économie sociale et solidaire et l'aménagement des abords viendront compléter le site sous maîtrise d'ouvrage tierce et ne font pas partie de la présente consultation.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-08-31. L'appel d'offres a été publié le 2018-07-11.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Cardem SAS

Qui ?

• Université de Strasbourg

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de démolition

Où ?

• Alsace › Bas-Rhin

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-07-11	Avis de marché
2018-10-26	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-07-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Numéro de référence: DCI 2018 278
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bas-Rhin 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Université de Strasbourg
Adresse postale: 18 rue Goethe, CS 90032
Code postal: 67081
Commune postale: Strasbourg
Contact
Adresse Internet: http://www.unistra.fr 🌏
Courrier électronique: pauline.armbruster@unistra.fr 📧
Téléphone: +33 368850823 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_nRDL9r2BXo 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-07-11 📅
Date limite de soumission: 2018-08-31 📅
Date de publication: 2018-07-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 133-302050
Se réfère à l'avis: 2018/S 101-230131
Numéro JO-S: 133
Informations complémentaires

Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable à l'adresse électronique suivante: http://www.achatpublic.com Conformément à l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, les documents de la consultation y sont dorénavant librement accessibles, sans identification obligatoire des opérateurs économiques. Néanmoins, il vous est fortement conseillé de procéder à votre identification car celle-ci vous permet d'être tenus informés automatiquement des modifications et précisions éventuellement apportées au DCE. Dans le cas contraire, il vous appartiendra de récupérer par votre propres moyens les informations communiquées. Le pouvoir adjudicateur préconise la réception des candidatures et des offres sur support papier. Cependant la transmission électronique est possible à l'adresse: http://achatpublic.com Le délai d'exécution prévisionnel des travaux (Lot 1 et 2) est de 5 mois au maximum (y compris période de préparation mais hors OPR). Pour le lot 2, le démarrage prévisionnel des travaux se situe en novembre 2018. Les critères retenus et leur pondération sont précisés dans le règlement de consultation. Le prix sur 55 points sera noté de la manière suivante: — la solution la moins chère reçoit la note maximum, — les autres offres sont notées de la manière suivante: montant de l'offre la moins chère /montant de l'offre analysée X note maximum. La valeur technique sur 45 points sera notée de la manière suivante: —— pertinence des moyens humains affectés au chantier et méthodologie (10 pts), —— pertinence de la technique proposée au vu de la complexité de l'opération, —— les moyens matériels mis à disposition pour l'exécution des travaux: (5 pts), —— note décrivant les principales dispositions prises pour assurer la sécurité et notamment la prise en compte de la coactivité de chantier sur le site: (10 pts) —— dispositions prises pour s'adapter et respecter le calendrier d' intervention (10 pts), —— pertinence des dispositions prises concernant le respect de l'environnement et la gestion des déchets (10 pts). La note finale obtenue pour la valeur technique sera repondérée dans le classement final. Ainsi l'entreprise qui a obtenu la meilleure note en valeur technique obtiendra la note maximale sur le critère de valeur technique. Les autres offres sont notées de la manière suivante: note de l'offre analysée x note maximum /note de la meilleure offre. Ces critères seront évalués à partir du «mémoire technique» fourni par le candidat dans son offre. Concernant le lot 2, la visite est facultative deux visites sont organisées sur site pour les deux lots: - vendredi 20.7.2018 à 11:00. - Mardi 21.8.2018 à 10:00. Le rendez-vous est fixé sous le porche à l'entrée rue de la Krutenau. Conformément à l'article 49 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, l'université de Strasbourg accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen établi conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution 2016/7 de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, en lieu et place des documents mentionnés à l'article 48 du même décret. Le document unique de marché européen devra obligatoirement être rédigé en français.

Informations complémentaires

Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable à l'adresse électronique suivante: http://www.achatpublic.com Conformément à l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, les documents de la consultation y sont dorénavant librement accessibles, sans identification obligatoire des opérateurs économiques. Néanmoins, il vous est fortement conseillé de procéder à votre identification car celle-ci vous permet d'être tenus informés automatiquement des modifications et précisions éventuellement apportées au DCE. Dans le cas contraire, il vous appartiendra de récupérer par votre propres moyens les informations communiquées. Le pouvoir adjudicateur préconise la réception des candidatures et des offres sur support papier. Cependant la transmission électronique est possible à l'adresse: http://achatpublic.com Le délai d'exécution prévisionnel des travaux (Lot 1 et 2) est de 5 mois au maximum (y compris période de préparation mais hors OPR). Pour le lot 2, le démarrage prévisionnel des travaux se situe en novembre 2018. Les critères retenus et leur pondération sont précisés dans le règlement de consultation. Le prix sur 55 points sera noté de la manière suivante:

— la solution la moins chère reçoit la note maximum,

— les autres offres sont notées de la manière suivante: montant de l'offre la moins chère /montant de l'offre analysée X note maximum. La valeur technique sur 45 points sera notée de la manière suivante:

—— pertinence des moyens humains affectés au chantier et méthodologie (10 pts),

—— pertinence de la technique proposée au vu de la complexité de l'opération,

—— les moyens matériels mis à disposition pour l'exécution des travaux: (5 pts),

—— note décrivant les principales dispositions prises pour assurer la sécurité et notamment la prise en compte de la coactivité de chantier sur le site: (10 pts)

—— dispositions prises pour s'adapter et respecter le calendrier d' intervention (10 pts),

—— pertinence des dispositions prises concernant le respect de l'environnement et la gestion des déchets (10 pts).

La note finale obtenue pour la valeur technique sera repondérée dans le classement final. Ainsi l'entreprise qui a obtenu la meilleure note en valeur technique obtiendra la note maximale sur le critère de valeur technique. Les autres offres sont notées de la manière suivante: note de l'offre analysée x note maximum /note de la meilleure offre. Ces critères seront évalués à partir du «mémoire technique» fourni par le candidat dans son offre. Concernant le lot 2, la visite est facultative deux visites sont organisées sur site pour les deux lots: - vendredi 20.7.2018 à 11:00. - Mardi 21.8.2018 à 10:00. Le rendez-vous est fixé sous le porche à l'entrée rue de la Krutenau. Conformément à l'article 49 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, l'université de Strasbourg accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen établi conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution 2016/7 de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, en lieu et place des documents mentionnés à l'article 48 du même décret. Le document unique de marché européen devra obligatoirement être rédigé en français.

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant
Intitulé du lot: Démolitions intérieures - curage - déplombage
Numéro du lot: 02
Brève description:

Curage de faux plafond, cloisonnements, revêtement de sol d'un bâtiment de 9 000 m

Durée de l'accord: 5 mois
Description des options: En application de l'article 30.i.7

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— Copie du /des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 45 et 48 du décret 2016-360 du 25.3.2016 concernant les interdictions de soumissionner. L'usage des formulaires Dc1 et Dc2 est préconisé pour la présentation des candidatures, mais les candidats pourront présenter leur candidature par tout moyen, dès lors que l'ensemble des renseignements et déclarations prévus par ces formulaires sont présents.

Situation économique et financière:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature,

— présentation d'une liste de 5 références identifiées pour des missions comparables, effectuées au cours des 5 dernières années, en indiquant le montant de travaux (HT), les surfaces ou métrés concernés, la complexité, la date à laquelle les travaux ont été réalisés ainsi que son commanditaire privé ou public et appuyée d'attestations de bonne exécution,

— les qualifications demandées pour le lot 2 (plus de détails à l'article 5.1.1 du règlement de consultation).

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-09-03 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 45
Prix (pondération): 55

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_nRDL9r2BXo 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Université de Strasbourg, Direction du patrimoine immobilier
Commune postale: Strasbourg Cedex
Point de contact: Mme Pauline Armbruster
Fax: +33 368850839 📠
Pays: Bas-Rhin 🏙️
Adresse Internet: http://www.unistra.fr/index.php?id=accueil 🌏

Référence
Informations complémentaires

— la solution la moins chère reçoit la note maximum,

— les autres offres sont notées de la manière suivante: montant de l'offre la moins chère /montant de l'offre analysée X note maximum. La valeur technique sur 45 points sera notée de la manière suivante:

—— pertinence des moyens humains affectés au chantier et méthodologie (10 pts),

—— pertinence de la technique proposée au vu de la complexité de l'opération,

—— les moyens matériels mis à disposition pour l'exécution des travaux: (5 pts),

—— note décrivant les principales dispositions prises pour assurer la sécurité et notamment la prise en compte de la coactivité de chantier sur le site: (10 pts)

—— dispositions prises pour s'adapter et respecter le calendrier d' intervention (10 pts),

—— pertinence des dispositions prises concernant le respect de l'environnement et la gestion des déchets (10 pts).

La note finale obtenue pour la valeur technique sera repondérée dans le classement final. Ainsi l'entreprise qui a obtenu la meilleure note en valeur technique obtiendra la note maximale sur le critère de valeur technique. Les autres offres sont notées de la manière suivante: note de l'offre analysée x note maximum /note de la meilleure offre. Ces critères seront évalués à partir du «mémoire technique» fourni par le candidat dans son offre. Concernant le lot 2, la visite est facultative deux visites sont organisées sur site pour les deux lots: - vendredi 20.7.2018 à 11:00. - Mardi 21.8.2018 à 10:00. Le rendez-vous est fixé sous le porche à l'entrée rue de la Krutenau. Conformément à l'article 49 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, l'université de Strasbourg accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen établi conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution 2016/7 de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, en lieu et place des documents mentionnés à l'article 48 du même décret. Le document unique de marché européen devra obligatoirement être rédigé en français.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix, BP 51038
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 388212323 📞
Courrier électronique: greffe.ta_strasbourg@juradm.fr 📧
Fax: +33 388364466 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 133-302050 (2018-07-11)

Avis d'attribution de marché (2018-10-26)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Valeur totale du marché: 740220.09 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-10-26 📅
Date de publication: 2018-10-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 209-476503
Se réfère à l'avis: 2018/S 133-302050
Numéro JO-S: 209

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Démolitions intérieures — curage — déplombage
Description des options: En application de l'article 30.I.7

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-10-24 📅
Nom: Cardem SAS
Adresse postale: 7 rue de l'Uranium, BP 58
Commune postale: Bischheim
Code postal: 67802
Pays: France 🇫🇷
Alsace 🏙️
Valeur totale du marché: 740220.09 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Source: OJS 2018/S 209-476503 (2018-10-26)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)