Ostricourt — cité des Beaux Sarts — construction de 33 logements individuels locatifs et Oignies — rues des Bruyères et des Fougères — construction de 6 logements individuels en accession

Maisons et cités (59)

Travaux de construction de 33 logements individuels locatifs à Ostricourt — cité des Beaux Sarts et de 6 logements individuels en accession à Oignies rues des Bruyères et des Fougères.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-07-10. L'appel d'offres a été publié le 2018-06-08.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2018-06-08 Avis de marché
2018-07-04 Informations complémentaires
2019-04-08 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2018-06-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description:
Travaux de construction de 33 logements individuels locatifs à Ostricourt — cité des Beaux Sarts et de 6 logements individuels en accession à Oignies rues des Bruyères et des Fougères.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Travaux d'installation de chauffage central 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux de pose de sols 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Travaux de peinture de bâtiments 📦
Travaux de construction de routes d'accès 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord-Pas de Calais 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Maisons et Cités (59)
Adresse postale: 167 rue des Foulons, CS 60049
Code postal: 59500
Commune postale: Douai
Contact
Adresse Internet: https://www.maisonsetcites.fr 🌏
Courrier électronique: luc.stachowiak@maisonsetcites.fr 📧
URL des documents: https://www.maisonsetcites.fr/marches-publics 🌏
URL pour la participation: https://www.maisonsetcites.fr/marches-publics 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-06-08 📅
Date limite de soumission: 2018-07-10 📅
Date de publication: 2018-06-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 110-249563
Numéro JO-S: 110
Informations complémentaires
Les candidats au lot n Liste des variantes imposées: — variante obligatoire n Cette variante concerne la tranche ferme et les tranches 1, 2 et 3 du dossier de consultation.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 4 488 630 EUR 💰
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 13
Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 1
Brève description: Travaux de gros œuvre.
Valeur estimée hors TVA: 1 526 314 EUR 💰
Durée de l'accord: 23 mois
Description des options:
Description des options: les marchés sont répartis en tranches définies comme suit avec l'indication des délais d'exécution et des délais d'affermissement:
— tranche ferme: construction de 20 logements individuels locatifs à Ostricourt — délai d'exécution des travaux 19 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois,
— tranche optionnelle 1: construction de 7 logements individuels locatifs à Ostricourt — délai d'exécution des travaux 11 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois — délai d'affermissement 3 mois à compter à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme,
Afficher plus
—tranche optionnelle 2: construction de 6 logements individuels en accession à Oignies — délai d'exécution des travaux 10 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois — délai d'affermissement 12 mois à compter à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme,
Afficher plus
— tranche optionnelle 3: construction de 6 logements individuels locatifs à Ostricourt — délai d'exécution des travaux 11 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois — délai d'affermissement 12 mois à compter à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme.
Afficher plus
Les variantes imposées par le pouvoir adjudicateur sont définies dans la rubrique informations complémentaires.
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article 30-I-7 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.
Afficher plus
Informations complémentaires:
Les candidats au lot n
Liste des variantes imposées:
— variante obligatoire n
Cette variante concerne la tranche ferme et les tranches 1, 2 et 3 du dossier de consultation.
Intitulé du lot: Charpente
Numéro du lot: 2
Brève description: Travaux de charpente.
Valeur estimée hors TVA: 126 750 EUR 💰
Description des options:
Description des options:
Les marchés sont répartis en tranches définies comme suit avec l'indication des délais d'exécution et des délais d'affermissement:
— tranche optionnelle 2: construction de 6 logements individuels en accession à Oignies — délai d'exécution des travaux 10 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois — délai d'affermissement 12 mois à compter à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme,
Afficher plus
Intitulé du lot: Couverture
Numéro du lot: 3
Brève description: Travaux de couverture.
Valeur estimée hors TVA: 366 993 EUR 💰
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures PVC
Numéro du lot: 4
Brève description: Travaux de menuiseries extérieures PVC.
Valeur estimée hors TVA: 220 565 EUR 💰
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures bois
Numéro du lot: 5
Brève description: Travaux de menuiseries intérieures bois.
Valeur estimée hors TVA: 84 038 EUR 💰
Intitulé du lot: Menuiseries métalliques serrurerie
Numéro du lot: 6
Brève description: Travaux de menuiseries métalliques serrurerie.
Valeur estimée hors TVA: 18 020 EUR 💰
Informations complémentaires:
Variante obligatoire n
Cette variante concerne la tranche 2 du dossier de consultation.
Intitulé du lot: Cloisons doublage isolation
Numéro du lot: 7
Brève description: Travaux de cloisons, doublages isolation.
Valeur estimée hors TVA: 513 746 EUR 💰
Intitulé du lot: Chauffage ventilation plomberie
Numéro du lot: 8
Brève description: Travaux de chauffage ventilation plomberie.
Valeur estimée hors TVA: 304 200 EUR 💰
Informations complémentaires: — variante n
Intitulé du lot: Electricité
Numéro du lot: 9
Brève description: Travaux d'électricité.
Valeur estimée hors TVA: 120 900 EUR 💰
Intitulé du lot: Carrelage faïence
Numéro du lot: 10
Brève description: Travaux de carrelage faïence.
Valeur estimée hors TVA: 141 984 EUR 💰
Intitulé du lot: Sols souples
Numéro du lot: 11
Brève description: Travaux de sols souples.
Valeur estimée hors TVA: 31 396 EUR 💰
Intitulé du lot: Peinture
Numéro du lot: 12
Brève description: Travaux de peinture.
Valeur estimée hors TVA: 115 050 EUR 💰
Intitulé du lot: Voiries réseaux divers
Numéro du lot: 13
Brève description: Travaux de voiries réseaux divers.
Valeur estimée hors TVA: 906 284 EUR 💰

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats déposeront leurs offres soit en tant que candidat individuel, soit en tant que membre d'un groupement conjoint ou solidaire, étant précisé qu'ils ne peuvent être membre de plusieurs groupements.
Une lettre de candidature (DC 1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement.
La lettre de candidature n'a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant par chacun des membres du groupement. Cependant, dans le cas d'un groupement, le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation.
Afficher plus
Une déclaration sur l'honneur. La remise d'un DC 1 ou d'un DUME vaudra remise d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015 et qu'il est en règle au regard des articles L. 1512-1 à L. 1512-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés, R. 1263-2-1 du code du travail concernant les salariés détachés.
Afficher plus
Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 11:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-07-12 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 33465403500107
Autre type de pouvoir adjudicateur: SA d'HLM
Contact
Point de contact: https://www.marches-securises.fr
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: https://www.maisonsetcites.fr/marches-publics 🌏

Référence
Informations complémentaires
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article 139-2 du décret n

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grand instance de Lille
Adresse postale: 13 avenue du Peuple Belge
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— référé précontractuel (CJA, art. L. 551-1 et s.),
— référé contractuel (CJA, art. L. 551-13 et s.).
Le n
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 110-249563 (2018-06-08)
Informations complémentaires (2018-07-04)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de construction de 33 logements individuels locatifs à Ostricourt — cité des Beaux Sarts et de 6 logements individuels en accession à Oignies, rues des Bruyères et des Fougères.
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-07-04 📅
Date limite de soumission: 2018-07-26 📅
Date de publication: 2018-07-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 128-290940
Se réfère à l'avis: 2018/S 110-249563
Numéro JO-S: 128
Source: OJS 2018/S 128-290940 (2018-07-04)
Avis d'attribution de marché (2019-04-08)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Prix le plus bas

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-04-08 📅
Date de publication: 2019-04-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 071-167037
Numéro JO-S: 71
Informations complémentaires
Les candidats au lot nº 1 sont autorisés à proposer une seule variante libre sur le système de fondation prévu au cahier des charges. Liste des variantes imposées: Variante obligatoire nº 1 pour le chiffrage obligatoire de seuils de porte en pierre de Soignies (montant estimé 6 240 EUR HT) Cette variante concerne la tranche ferme et les tranches 1, 2 et 3 du dossier de consultation.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Description des options:
— tranche optionnelle 1: construction de 7 logements individuels locatifs à Ostricourt —délai d'exécution des travaux 11 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois — délai d'affermissement 3 mois à compter à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme,
Afficher plus
Informations complémentaires:
Les candidats au lot nº 1 sont autorisés à proposer une seule variante libre sur le système de fondation prévu au cahier des charges.
Variante obligatoire nº 1 pour le chiffrage obligatoire de seuils de porte en pierre de Soignies (montant estimé 6 240 EUR HT)
Description des options:
— tranche optionnelle 2: construction de 6 logements individuels en accession à Oignies - délai d'exécution des travaux 10 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois — délai d'affermissement 12 mois à compter à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme,
Afficher plus
Informations complémentaires:
Variante obligatoire nº 2 pour le chiffrage obligatoire de la motorisation des portes de garage (montant estimé 2 100 EUR HT).
Intitulé du lot: Cloisons Doublage Isolation
Informations complémentaires:
Variante nº 3 pour le chiffrage de fourniture et pose de meubles vasque (montant estimé 2700 EUR HT). Cette variante concerne la tranche 2 du dossier de consultation.
Variante nº 4 pour le chiffrage de fourniture et pose de receveurs et parois de douche (montant estimé 1350 EUR HT). Cette variante concerne la tranche 2 du dossier de consultation.
Intitulé du lot: Électricité
Description des options:
— tranche optionnelle 1: construction de 7 logements individuels locatifs à Ostricourt - délai d'exécution des travaux 11 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois — délai d'affermissement 3 mois à compter à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme,
Afficher plus
Brève description: Travaux de peinture
Intitulé du lot: Voiries Réseaux Divers
Brève description: Travaux de voiries réseaux divers

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Sa hlm
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article 139-2 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations supplémentaires.
Source: OJS 2019/S 071-167037 (2019-04-08)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Hauts-de-France Nord-Pas de Calais
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages Ossatures Travaux de gros œuvre Travaux de construction de pipelines, de... Travaux de construction, de fondation et... Travaux de revêtement divers Travaux de revêtement de routes