Ostricourt — cité des Beaux Sarts — construction de 33 logements individuels locatifs et Oignies — rues des Bruyères et des Fougères — construction de 6 logements individuels en accession
Travaux de construction de 33 logements individuels locatifs à Ostricourt — cité des Beaux Sarts et de 6 logements individuels en accession à Oignies rues des Bruyères et des Fougères.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-07-10.
L'appel d'offres a été publié le 2018-06-08.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Ostricourt — cité des Beaux Sarts — construction de 33 logements individuels locatifs et Oignies — rues des Bruyères et des Fougères — construction de 6...”
Titre
Ostricourt — cité des Beaux Sarts — construction de 33 logements individuels locatifs et Oignies — rues des Bruyères et des Fougères — construction de 6 logements individuels en accession
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Travaux de construction de 33 logements individuels locatifs à Ostricourt — cité des Beaux Sarts et de 6 logements individuels en accession à Oignies, rues...”
Brève description
Travaux de construction de 33 logements individuels locatifs à Ostricourt — cité des Beaux Sarts et de 6 logements individuels en accession à Oignies, rues des Bruyères et des Fougères.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2018/S 110-249563
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2018-07-10 📅
L'heure: 11:30
Nouvelle valeur
Date: 2018-07-26 📅
L'heure: 11:30
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalités d’ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2018-07-12 📅
L'heure: 10:00
Nouvelle valeur
Date: 2018-08-02 📅
L'heure: 14:30
Source: OJS 2018/S 128-290940 (2018-07-04)
Avis d'attribution de marché (2019-04-08) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Numéro d'enregistrement national: 33465403500107
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Sa hlm
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Travaux de construction de 33 logements individuels locatifs à Ostricourt — cité des Beaux Sarts et de 6 logements individuels en accession à Oignies rues...”
Brève description
Travaux de construction de 33 logements individuels locatifs à Ostricourt — cité des Beaux Sarts et de 6 logements individuels en accession à Oignies rues des Bruyères et des Fougères.
Afficher plus Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Gros œuvre
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Lieu d'exécution: Nord-Pas de Calais🏙️
Description du marché: Travaux de gros œuvre.
Critères d'attribution
Prix
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Description des options:
Les marchés sont répartis en tranches définies comme suit avec l'indication des délais d'exécution et des délais...”
Description des options
Description des options:
Les marchés sont répartis en tranches définies comme suit avec l'indication des délais d'exécution et des délais d'affermissement:
— tranche ferme: construction de 20 logements individuels locatifs à Ostricourt — délai d'exécution des travaux 19 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois,
— tranche optionnelle 1: construction de 7 logements individuels locatifs à Ostricourt —délai d'exécution des travaux 11 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois — délai d'affermissement 3 mois à compter à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme,
— tranche optionnelle 2: construction de 6 logements individuels en accession à Oignies — délai d'exécution des travaux 10 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois — délai d'affermissement 12 mois à compter à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme,
— tranche optionnelle 3: construction de 6 logements individuels locatifs à Ostricourt — délai d'exécution des travaux 11 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois — délai d'affermissement 12 mois à compter à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme.
Les variantes imposées par le pouvoir adjudicateur sont définies dans la rubrique informations complémentaires.
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article 30-I-7 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Les candidats au lot nº 1 sont autorisés à proposer une seule variante libre sur le système de fondation prévu au cahier des charges.
Liste des variantes...”
Informations complémentaires
Les candidats au lot nº 1 sont autorisés à proposer une seule variante libre sur le système de fondation prévu au cahier des charges.
Liste des variantes imposées:
Variante obligatoire nº 1 pour le chiffrage obligatoire de seuils de porte en pierre de Soignies (montant estimé 6 240 EUR HT)
Cette variante concerne la tranche ferme et les tranches 1, 2 et 3 du dossier de consultation.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Charpente
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente📦
Description du marché: Travaux de charpente.
Informations sur les options
Description des options:
“Description des options:
Les marchés sont répartis en tranches définies comme suit avec l'indication des délais d'exécution et des délais...”
Description des options
Description des options:
Les marchés sont répartis en tranches définies comme suit avec l'indication des délais d'exécution et des délais d'affermissement:
— tranche ferme: construction de 20 logements individuels locatifs à Ostricourt — délai d'exécution des travaux 19 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois,
— tranche optionnelle 1: construction de 7 logements individuels locatifs à Ostricourt — délai d'exécution des travaux 11 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois — délai d'affermissement 3 mois à compter à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme,
— tranche optionnelle 2: construction de 6 logements individuels en accession à Oignies — délai d'exécution des travaux 10 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois — délai d'affermissement 12 mois à compter à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme,
— tranche optionnelle 3: construction de 6 logements individuels locatifs à Ostricourt — délai d'exécution des travaux 11 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois — délai d'affermissement 12 mois à compter à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme.
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article 30-I-7 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Couverture
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture📦
Description du marché: Travaux de couverture.
Informations sur les options
Description des options:
“Description des options:
Les marchés sont répartis en tranches définies comme suit avec l'indication des délais d'exécution et des délais...”
Description des options
Description des options:
Les marchés sont répartis en tranches définies comme suit avec l'indication des délais d'exécution et des délais d'affermissement:
— tranche ferme: construction de 20 logements individuels locatifs à Ostricourt — délai d'exécution des travaux 19 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois,
— tranche optionnelle 1: construction de 7 logements individuels locatifs à Ostricourt — délai d'exécution des travaux 11 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois — délai d'affermissement 3 mois à compter à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme,
— tranche optionnelle 2: construction de 6 logements individuels en accession à Oignies - délai d'exécution des travaux 10 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois — délai d'affermissement 12 mois à compter à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme,
— tranche optionnelle 3: construction de 6 logements individuels locatifs à Ostricourt — délai d'exécution des travaux 11 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois — délai d'affermissement 12 mois à compter à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme.
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article 30-I-7 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries extérieures PVC
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché: Travaux de menuiseries extérieures PVC.
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries intérieures bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Description du marché: Travaux de menuiseries intérieures bois.
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries métalliques serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Description du marché: Travaux de menuiseries métalliques serrurerie.
Informations sur les options
Description des options:
“Description des options:
Les marchés sont répartis en tranches définies comme suit avec l'indication des délais d'exécution et des délais...”
Description des options
Description des options:
Les marchés sont répartis en tranches définies comme suit avec l'indication des délais d'exécution et des délais d'affermissement:
— tranche ferme: construction de 20 logements individuels locatifs à Ostricourt — délai d'exécution des travaux 19 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois,
— tranche optionnelle 1: construction de 7 logements individuels locatifs à Ostricourt — délai d'exécution des travaux 11 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois — délai d'affermissement 3 mois à compter à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme,
— tranche optionnelle 2: construction de 6 logements individuels en accession à Oignies — délai d'exécution des travaux 10 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois — délai d'affermissement 12 mois à compter à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme,
— tranche optionnelle 3: construction de 6 logements individuels locatifs à Ostricourt — délai d'exécution des travaux 11 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois — délai d'affermissement 12 mois à compter à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme.
Les variantes imposées par le pouvoir adjudicateur sont définies dans la rubrique informations complémentaires.
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article 30-I-7 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Liste des variantes imposées:
Variante obligatoire nº 2 pour le chiffrage obligatoire de la motorisation des portes de garage (montant estimé 2 100 EUR...”
Informations complémentaires
Liste des variantes imposées:
Variante obligatoire nº 2 pour le chiffrage obligatoire de la motorisation des portes de garage (montant estimé 2 100 EUR HT).
Cette variante concerne la tranche 2 du dossier de consultation.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Cloisons Doublage Isolation
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de cloisonnement📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'isolation thermique📦
Description du marché: Travaux de cloisons, doublages isolation.
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Chauffage ventilation plomberie
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de chauffage central📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de ventilation📦
Description du marché: Travaux de chauffage ventilation plomberie.
Informations complémentaires:
“Liste des variantes imposées:
Variante nº 3 pour le chiffrage de fourniture et pose de meubles vasque (montant estimé 2700 EUR HT). Cette variante concerne...”
Informations complémentaires
Liste des variantes imposées:
Variante nº 3 pour le chiffrage de fourniture et pose de meubles vasque (montant estimé 2700 EUR HT). Cette variante concerne la tranche 2 du dossier de consultation.
Variante nº 4 pour le chiffrage de fourniture et pose de receveurs et parois de douche (montant estimé 1350 EUR HT). Cette variante concerne la tranche 2 du dossier de consultation.
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Description du marché: Travaux d'électricité.
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Carrelage faïence
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de sols📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints📦
Description du marché: Travaux de carrelage faïence.
Informations sur les options
Description des options:
“Description des options:
Les marchés sont répartis en tranches définies comme suit avec l'indication des délais d'exécution et des délais...”
Description des options
Description des options:
Les marchés sont répartis en tranches définies comme suit avec l'indication des délais d'exécution et des délais d'affermissement:
— tranche ferme: construction de 20 logements individuels locatifs à Ostricourt — délai d'exécution des travaux 19 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois,
— tranche optionnelle 1: construction de 7 logements individuels locatifs à Ostricourt - délai d'exécution des travaux 11 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois — délai d'affermissement 3 mois à compter à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme,
— tranche optionnelle 2: construction de 6 logements individuels en accession à Oignies — délai d'exécution des travaux 10 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois — délai d'affermissement 12 mois à compter à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme,
— tranche optionnelle 3: construction de 6 logements individuels locatifs à Ostricourt — délai d'exécution des travaux 11 mois — délai de la phase préparatoire 1 mois — délai d'affermissement 12 mois à compter à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme.
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article 30-I-7 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Sols souples
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols souples📦
Description du marché: Travaux de sols souples.
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peinture
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture de bâtiments📦
Description du marché: Travaux de peinture
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Voiries Réseaux Divers
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de routes d'accès📦
Description du marché: Travaux de voiries réseaux divers
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2018/S 110-249563
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Travaux de gros œuvre
Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Travaux de charpente
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Travaux de couverture
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: Travaux de menuiseries extérieures PVC
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: Travaux de menuiseries intérieures bois
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: Travaux de menuiseries métalliques serrurerie
7️⃣
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: Travaux de cloisons, doublages isolation
8️⃣
Numéro d'identification du lot: 8
Titre: Travaux de chauffage ventilation plomberie
9️⃣
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: Travaux d'électricité
1️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: Travaux de carrelage faïence
1️⃣1️⃣
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: Travaux de sols souples
1️⃣2️⃣
Numéro d'identification du lot: 12
Titre: Travaux de peinture
1️⃣3️⃣
Numéro d'identification du lot: 13
Titre: Travaux de voiries réseaux divers
“Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article 139-2 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016,...”
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article 139-2 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations supplémentaires.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grand instance de Lille
Adresse postale: 13 avenue du Peuple Belge
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de grand instance de Lille
Adresse postale: 13 avenue du Peuple Belge
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 071-167037 (2019-04-08)