OPC Sully Sud

Musée du Louvre

Le présent marché a pour objet une mission d'Ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) et de contrôle qualité au cours des différentes phases de la conception et d'exécution de Sully Sud au sein du Palais du Louvre.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-01-31. L'appel d'offres a été publié le 2018-12-12.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Méthodes et Pilotage

Qui ?

• Musée du Louvre

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Paris

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-12-12	Avis de marché
2019-05-02	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-12-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de conduite des travaux
Numéro de référence: 2018-092M
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de conduite des travaux 📦
Code CPV supplémentaire: Services de conduite des travaux 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Musée du Louvre
Adresse postale: Service de la commande publique
Code postal: 75058
Commune postale: Paris Cedex 01
Contact
Adresse Internet: http://www.louvre.fr/ 🌏
Courrier électronique: elodie.froment@louvre.fr 📧
Téléphone: +33 140206724 📞
Fax: +33 140205728 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=408033&orgAcronyme=f5j 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-12-12 📅
Date limite de soumission: 2019-01-31 📅
Date de publication: 2018-12-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 243-555605
Numéro JO-S: 243
Informations complémentaires

I) Les candidats pourront retirer le Dossier de consultation (DCE) gratuitement sur la plateforme PLACE à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.gouv.fr L'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, il est fortement recommandé aux candidats de s'inscrire et de s'identifier préalablement sur la plate-forme de dématérialisation avant de télécharger le dossier de consultation, pour être informés des compléments qui lui seraient apportés et des réponses apportées par l'EPML aux questions posées par d'autres candidats. Les candidats qui ne s'identifieront pas préalablement ne pourront être alertés. L'EPML décline donc toute responsabilité pour le cas où un candidat non inscrit n'aurait pas eu connaissance d'une modification, quand bien même cette méconnaissance aboutirait au rejet de son offre; II) Visite obligatoire: Cf. article 8 du règlement de consultation. Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite sur site. En effet, les candidats sont tenus de se rendre sur les lieux afin d'établir leur offre en parfaite connaissance des conditions et sujétions particulières au chantier. Les demandes de participation devront préalablement être enregistrées 48:00 à l'avance auprès de la personne désignée à l'article 8 du règlement de consultation; III) Les candidats doivent remettre obligatoirement leur candidature et leur offre par voie électronique sur la plateforme des achats de l'État. Les modalités de présentation des offres sont précisées dans le règlement de la consultation; IV) Remarque importante: dans le cadre de la présente consultation, le pouvoir adjudicateur utilisera pour envoyer des demandes aux candidats afin de compléter leur candidature, apporter des précisions sur leur offre, transmettre les invitations à négocier, ..., et notifier les rejets ou acceptation, l'envoi d'un courrier électronique via la plate-forme de dématérialisation (https://www.marches-publics.gouv.fr/) dont le contenu n'est accessible que par un lien électronique qui doit être activé. Il appartient au candidat d'activer le lien. L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront fournir une adresse email valide. L'adresse courriel indiquée par les candidats pourra donc être utilisée comme voie de communication. Il appartient donc aux candidats de relever leur courrier électronique sur une base régulière. Dès lors, la responsabilité du pouvoir adjudicateur ne saurait être recherchée si le candidat n'a pas consulté ses messages en temps utile. Il est également fortement recommandé aux candidats d'autoriser dans leurs boîtes mails la réception de courriels provenant du domaine @marches-publics.gouv.fr (réponses aux questions, modifications de la consultation, demandes de compléments/précisions, rejet, ...) afin d'éviter que les mails automatiques de la plate-forme de dématérialisation se retrouvent dans les «spam».

Informations complémentaires

I) Les candidats pourront retirer le Dossier de consultation (DCE) gratuitement sur la plateforme PLACE à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.gouv.fr L'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, il est fortement recommandé aux candidats de s'inscrire et de s'identifier préalablement sur la plate-forme de dématérialisation avant de télécharger le dossier de consultation, pour être informés des compléments qui lui seraient apportés et des réponses apportées par l'EPML aux questions posées par d'autres candidats. Les candidats qui ne s'identifieront pas préalablement ne pourront être alertés. L'EPML décline donc toute responsabilité pour le cas où un candidat non inscrit n'aurait pas eu connaissance d'une modification, quand bien même cette méconnaissance aboutirait au rejet de son offre;

II) Visite obligatoire: Cf. article 8 du règlement de consultation. Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite sur site. En effet, les candidats sont tenus de se rendre sur les lieux afin d'établir leur offre en parfaite connaissance des conditions et sujétions particulières au chantier. Les demandes de participation devront préalablement être enregistrées 48:00 à l'avance auprès de la personne désignée à l'article 8 du règlement de consultation;

III) Les candidats doivent remettre obligatoirement leur candidature et leur offre par voie électronique sur la plateforme des achats de l'État. Les modalités de présentation des offres sont précisées dans le règlement de la consultation;

IV) Remarque importante: dans le cadre de la présente consultation, le pouvoir adjudicateur utilisera pour envoyer des demandes aux candidats afin de compléter leur candidature, apporter des précisions sur leur offre, transmettre les invitations à négocier, ..., et notifier les rejets ou acceptation, l'envoi d'un courrier électronique via la plate-forme de dématérialisation (https://www.marches-publics.gouv.fr/) dont le contenu n'est accessible que par un lien électronique qui doit être activé. Il appartient au candidat d'activer le lien. L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront fournir une adresse email valide. L'adresse courriel indiquée par les candidats pourra donc être utilisée comme voie de communication. Il appartient donc aux candidats de relever leur courrier électronique sur une base régulière. Dès lors, la responsabilité du pouvoir adjudicateur ne saurait être recherchée si le candidat n'a pas consulté ses messages en temps utile. Il est également fortement recommandé aux candidats d'autoriser dans leurs boîtes mails la réception de courriels provenant du domaine @marches-publics.gouv.fr (réponses aux questions, modifications de la consultation, demandes de compléments/précisions, rejet, ...) afin d'éviter que les mails automatiques de la plate-forme de dématérialisation se retrouvent dans les «spam».

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Cette opération comprend la rénovation de l'escalier et de l'ascenseur des arts, le redéploiement du PAC des arts, la nouvelle présentation de la chapelle du Mastaba d'Akhéthétep et la mise en conformité aux titres de l'accessibilité et de la sécurité incendie. La mission de l'OPC est décomposée en cinq phases techniques:

— phase 1: prestations au cours des études de Projet et de l'établissement du Dossier de consultation des entreprises (PRO-DCE),

— phase 2: prestations au cours de la consultation des entreprises (ACT),

— phase 3: prestations pendant la période de préparation du chantier,

— phase 4: prestations au cours des études d'exécution et des travaux,

— phase 5: prestations au cours des opérations préalables à la réception, essais, réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. Les phases de la mission constituent des phases techniques au sens de l'article 20 du CCAG/PI. Le marché sera rémunéré par un prix global et forfaitaire.conformément à l'article 103 du DMP, les dispositions du présent marché prennent effet à compter de sa date de notification. Le marché prend fin à l'issue de la période de parfait achèvement, après levée de toutes les réserves, établissement des décomptes définitifs, remise des dossiers des ouvrages exécutés et instruction des éventuels contentieux en matière de délais de l'ensemble des travaux. La durée d'exécution indicative et prévisionnelle du marché d'OPC est de 21 mois (hors période de parfait achèvement). À ce stade, une durée prévisionnelle de 19 mois de travaux a été retenue y compris période de préparation, de juin 2019 à décembre 2020. Le montant prévisionnel des travaux est de 4 661 000,00 EUR HT soit 5 593 200,00 EUR TTC (en valeur 2018).

Durée de l'accord: 21 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Musée du Louvre

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les capacités économiques, techniques et financières des candidats seront appréciées au vu du dossier de candidature dûment rempli. En application de l'article 49-I du DMP, le candidat pourra remettre à l'appui de sa candidature un Document unique de marché européen (DUME) qui remplace l'ensemble des attestations et déclarations sur l'honneur demandées ci-dessus. Le formulaire DUME est disponible à l'adresse suivante:http://www.economie.gouv.fr/daj/dume-est-publiehttp://eurlex. Europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=FR

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-02-01 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 18004623700012
Contact
Point de contact: Mme Froment Elodie
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=408033&orgAcronyme=f5j 🌏

Référence
Informations complémentaires

II) Visite obligatoire: Cf. article 8 du règlement de consultation. Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite sur site. En effet, les candidats sont tenus de se rendre sur les lieux afin d'établir leur offre en parfaite connaissance des conditions et sujétions particulières au chantier. Les demandes de participation devront préalablement être enregistrées 48:00 à l'avance auprès de la personne désignée à l'article 8 du règlement de consultation;

III) Les candidats doivent remettre obligatoirement leur candidature et leur offre par voie électronique sur la plateforme des achats de l'État. Les modalités de présentation des offres sont précisées dans le règlement de la consultation;

IV) Remarque importante: dans le cadre de la présente consultation, le pouvoir adjudicateur utilisera pour envoyer des demandes aux candidats afin de compléter leur candidature, apporter des précisions sur leur offre, transmettre les invitations à négocier, ..., et notifier les rejets ou acceptation, l'envoi d'un courrier électronique via la plate-forme de dématérialisation (https://www.marches-publics.gouv.fr/) dont le contenu n'est accessible que par un lien électronique qui doit être activé. Il appartient au candidat d'activer le lien. L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront fournir une adresse email valide. L'adresse courriel indiquée par les candidats pourra donc être utilisée comme voie de communication. Il appartient donc aux candidats de relever leur courrier électronique sur une base régulière. Dès lors, la responsabilité du pouvoir adjudicateur ne saurait être recherchée si le candidat n'a pas consulté ses messages en temps utile. Il est également fortement recommandé aux candidats d'autoriser dans leurs boîtes mails la réception de courriels provenant du domaine @marches-publics.gouv.fr (réponses aux questions, modifications de la consultation, demandes de compléments/précisions, rejet, ...) afin d'éviter que les mails automatiques de la plate-forme de dématérialisation se retrouvent dans les «spam».

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta@juradm.fr 📧
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Paris
Source: OJS 2018/S 243-555605 (2018-12-12)

Avis d'attribution de marché (2019-05-02)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 161 022 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Commune postale: Paris Cedex 1

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-05-02 📅
Date de publication: 2019-05-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 088-211491
Se réfère à l'avis: 2018/S 243-555605
Numéro JO-S: 88
Informations complémentaires

Le marché peut être consulté gratuitement au musée du Louvre, par rendez vous pris auprès de Mme Elodie Froment. Le délai de recours de 2 mois pour contester la validité du marché commence à courir à compter de la publication du présent avis d'attribution. Un éventuel recours en référé contractuel pourra être formé dans le délai de 31 jours suivant la publication du présent avis d'attribution, conformément aux dispositions de article R. 551-7 du code de justice administrative,et sous réserve des dispositions des articles L. 551-14 al. 2 et L. 551-15 du même code.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Cette opération comprend la rénovation de l'escalier et de l'ascenseur des arts, le redéploiement du PAC des arts, la nouvelle présentation de la chapelle du mastaba d'akhéthétep et la mise en conformité aux titres de l'accessibilité et de la sécurité incendie.

La mission de l'OPC est décomposée en cinq phases techniques:

— phase 1: prestations au cours des études de projet et de l'établissement du dossier de consultation des entreprises (PRO-DCE),

— phase 2: prestations au cours de la consultation des entreprises (Act),

— phase 5: prestations au cours des opérations préalables à la réception, essais, réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Les phases de la mission constituent des phases techniques au sens de l'article 20 du CCAG/PI.

Le marché sera rémunéré par un prix global et forfaitaire.conformément à l'article 103 du DMP, les dispositions du présent marché prennent effet à compter de sa date de notification.

Le marché prend fin à l'issue de la période de parfait achèvement, après levée de toutes les réserves, établissement des décomptes définitifs, remise des dossiers des ouvrages exécutés et instruction des éventuels contentieux en matière de délais de l'ensemble des travaux.

La durée d'exécution indicative et prévisionnelle du marché d'OPC est de 21 mois (hors période de parfait achèvement). À ce stade, une durée prévisionnelle de 19 mois de travaux a été retenue y compris période de préparation, de juin 2019 à décembre 2020.

Le montant prévisionnel des travaux est de 4 661 000,00 EUR HT soit 5 593 200,00 EUR TTC (en valeur 2018).

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Musée du Louvre.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité et valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-03-05 📅
Nom: Méthodes et pilotage
Adresse postale: 5 rue de Logelbach
Commune postale: Paris
Code postal: 75017
Pays: France 🇫🇷
Paris 🏙️
Valeur totale du marché: 161022.16 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6

Référence
Informations complémentaires

Le marché peut être consulté gratuitement au musée du Louvre, par rendez vous pris auprès de Mme Elodie Froment.

Le délai de recours de 2 mois pour contester la validité du marché commence à courir à compter de la publication du présent avis d'attribution.

Un éventuel recours en référé contractuel pourra être formé dans le délai de 31 jours suivant la publication du présent avis d'attribution, conformément aux dispositions de article R. 551-7 du code de justice administrative,et sous réserve des dispositions des articles L. 551-14 al. 2 et L. 551-15 du même code.

Source: OJS 2019/S 088-211491 (2019-05-02)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (>20 nouveaux marchés)

Services relatifs à la construction (>20)

Services de conduite des travaux (14)

Services de conduite de chantier (10)