Modernisation des infrastructures informatiques de data center

Cofiroute

Ce marché prend la forme d’un accord-cadre à bons de commande. Il porte sur:
— la fourniture et la mise en œuvre de l’intégration au SI Cofiroute des composants d’un data center Cofiroute situé en Île de France en renouvelant les équipements existants:
—— les serveurs et les systèmes de virtualisation,
—— le réseau informatique local,
—— le réseau de stockage,
—— le stockage,
— la virtualisation des serveurs dans la nouvelle infrastructure haute densité,
— la maintenance et le support des composants fournis.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-05-25. L'appel d'offres a été publié le 2018-04-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• APX Integration SAS
• Interact systemes IDF

Qui ?

• Cofiroute

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine
• Ile-de-France › Yvelines

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-04-20	Avis de marché
2019-10-16	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-04-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Matériel informatique
Brève description:

Ce marché prend la forme d’un accord-cadre à bons de commande. Il porte sur: — la fourniture et la mise en œuvre de l’intégration au SI Cofiroute des composants d’un data center Cofiroute situé en Île de France en renouvelant les équipements existants: —— les serveurs et les systèmes de virtualisation, —— le réseau informatique local, —— le réseau de stockage, —— le stockage, — la virtualisation des serveurs dans la nouvelle infrastructure haute densité, — la maintenance et le support des composants fournis.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Matériel informatique 📦
Code CPV supplémentaire: Matériel de réseau 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Yvelines 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Cofiroute
Adresse postale: 12 rue Louis Blériot, CS 30035
Code postal: 92506
Commune postale: Rueil-Malmaison Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.vinci-autoroutes.com 🌏
Courrier électronique: marches.cofiroute@vinci-autoroutes.com 📧
Téléphone: +33 155947000 📞
URL des documents: https://consultations-cofiroute.omnikles.com/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-04-20 📅
Date limite de soumission: 2018-05-25 📅
Date de publication: 2018-04-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 079-176131
Numéro JO-S: 79
Informations complémentaires

La valeur estimée mentionnée en section II.2.6 correspond au montant maximum pour la durée totale du présent accord-cadre. Il n’est pas prévu de montant minimum.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Ce marché prend la forme d’un accord-cadre à bons de commande. Il porte sur:

— la fourniture et la mise en œuvre de l’intégration au SI Cofiroute des composants d’un data center Cofiroute situé en Île de France en renouvelant les équipements existants:

—— les serveurs et les systèmes de virtualisation,

—— le réseau informatique local,

—— le réseau de stockage,

—— le stockage,

— la virtualisation des serveurs dans la nouvelle infrastructure haute densité,

— la maintenance et le support des composants fournis.

La réalisation du marché se décline successivement par une 1

— mise en œuvre de l’infrastructure cible support du périmètre de base:

—— conception globale, études et spécifications de l’infrastructure,

—— fournitures,

— prestations de réalisation et déploiement de l’infrastructure, en assurant la coexistence avec les infrastructures actuelles:

—— déploiement sur l’infrastructure cible des transformations de machines virtuelles et des transformations physiques du 1

Études et spécifications des transformations:

transformations: domaines concernés lors cette étape:

— serveurs physiques et virtualisation:

—— fourniture et mise en œuvre d’une infrastructure haute densité pour la réalisation de fermes de virtualisation à des fins notamment de haute disponibilité,

—— virtualisation de serveurs physiques éligibles et migration sur cette infrastructure des machines virtuelles existantes ainsi que les serveurs physiques non éligibles à la virtualisation,

—— virtualisation de serveurs Oracle et WebLogic,

— réseau informatique local data center – rénovation des équipements de niveau 2 dans le modèle cœur/top of rack: fourniture et mise en œuvre d’équipements cœur L2 répartis et redondés sur les salles du data center et d’équipements top of rack,

— réseau de stockage – rénovation du réseau de stockage, dans le modèle Core/Edge: fourniture et mise en œuvre d’équipements SAN core répartis et redondés sur les salles du data center,

— stockage –rénovation de la solution de stockage: fourniture et mise en œuvre d’une infrastructure de stockage haute densité redondée sur les salles du data center gérant différentes technologies de stockage,

— sauvegarde – accompagnement des équipes de production Cofiroute pour l’ajustement de la politique de sauvegarde dans le cadre de la virtualisation des serveurs.

Il est demandé d’avoir un engagement permettant l’extension de l’infrastructure par ajout d’équipements (châssis / lames, top of rack, tiroirs de disques, etc.) pendant toute la durée du marché.

L’ensemble des équipements du périmètre de base seront déployés selon une démarche projet: conception globale, études et spécifications, réalisation et déploiement, vérification.

Ces prestations seront complétées par:

— fourniture et mise en œuvre d’urbanisation des 2 salles du datacenter:

—— des solutions de supervision constructeur des systèmes fournis,

—— des plug-ins nécessaires à l'intégration de la supervision technique de la solution dans le système de supervision Cofiroute,

— prestation de formation aux outils d’administration, d'exploitation de la solution,

— prestation de maintenance et de support.

Puis des étapes d’extension de l’infrastructure mise en œuvre lors de la 1

— prestations de réalisation et déploiement d’extensions de l’infrastructure,

— fournitures correspondantes,

— déploiement sur l’infrastructure cible des transformations de machines virtuelles et des transformations physiques des volets suivants du périmètre de base.

Transformations:

— déploiement sur l’infrastructure cible des transformations de machines virtuelles et des transformations physiques pour des besoins complémentaires qui seront précisés dans le cahier des charges,

— études et spécifications des transformations.

Valeur estimée hors TVA: 3 800 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 48 mois
Informations complémentaires:

La valeur estimée mentionnée en section II.2.6 correspond au montant maximum pour la durée totale du présent accord-cadre. Il n’est pas prévu de montant minimum.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Département des Yvelines commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Justifications à produire par les entreprises candidates soit en tant qu’opérateur économique individuel soit en tant que membre d’un groupement:

— une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas d’exclusion de la procédure de passation des marchés publics, mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics et qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés,

— les attestations d'assurances responsabilités civiles,

— en cas de groupement, lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants mentionnant les noms, dénomination et adresse de chaque candidat ainsi que les noms, prénoms et qualité des personnes habilitées à représenter chaque prestataire,

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et le chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché sur les 3 derniers exercices disponibles ou équivalent.

Dans le cas d'une candidature en groupement d'opérateurs économiques conjoints avec mandataire commun, ce mandataire devra être solidaire à l’attribution du marché.

Ainsi, l’entreprise désignée comme étant ce mandataire doit avoir les capacités pour assurer cette solidarité.

À défaut, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de demander le remplacement du mandataire par un autre membre du groupement si ce dernier s’avère avoir les capacités pour être mandataire solidaire.

En cas de refus du groupement candidat ou si aucun membre n’a la capacité pour être mandataire solidaire, le maître d’ouvrage pourra écarter le groupement.

Capacité technique et professionnelle:

Certificats de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants ou preuve équivalente par tout moyen:

Pour tous les matériels proposés:

— les certifications du candidat par le constructeur,

— les habilitations du candidat par le constructeur pour la distribution, la maintenance et le support.

Pour tous les logiciels proposés:

— les certifications du candidat par l’éditeur,

— les habilitations du candidat par l’éditeur pour la distribution, la maintenance et le support.

Les candidats étrangers devront produire les qualifications dans leur langue d’origine. Ils devront les accompagner de leur traduction en français et d’une note justifiant de l’équivalence avec les qualifications françaises demandées.

La preuve de la capacité du candidat peut être apportée notamment par des références de prestations appuyées d’attestations de bonne exécution signées du destinataire:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pendant les 3 dernières années,

— indication des titres d’études et professionnels des cadres de l’entreprise et notamment des responsables des prestations de services de même nature que celle du marché.

Les candidats complètent le tableau des compétences conforme au modèle téléchargeable sur le site:

https://consultations-cofiroute.omnikles.com/ sous la rubrique correspondant à la présente consultation:

— présentation d’une liste de références de services exécutés de même nature sur des infrastructures informatiques à fortes contraintes d’exploitation au cours des 3 dernières années appuyées d’attestations de bonne exécution signées du destinataire pour les services les plus importants (ou tout autre moyen de preuve équivalent. En cas de candidature en groupement d’entreprises, le mandataire devra indiquer parmi les travaux listés, ceux pour lesquels il a assuré la coordination.

Les candidats complètent le tableau des références conforme au modèle téléchargeable sur le site:

— description de l’équipement technique ainsi que des moyens employés par le candidat pour s’assurer de la qualité et des moyens de son entreprise.

Les candidats étrangers devront produire les documents exigés, ci-avant, dans leur langue d’origine, accompagnés de leur traduction en français.

NOTA:

Pour justifier de ses capacités, le candidat, même s’il s’agit d’un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités d’autres opérateurs économiques (co-traitants et/ou sous-traitants) quelle que soit la nature juridique des liens l’unissant à ces opérateurs économiques. Dans ce cas, il doit justifier, compte tenu de la part de marché qui relèverait de ce(s) opérateur(s) économique(s) (I) des capacités de ce ou ces opérateurs économiques conformément à la rubrique III.1.) et (II) du fait qu’il en disposera pour l’exécution du marché en produisant un engagement écrit de ce ou ces opérateurs économiques ou tout autre moyen de preuve équivalent.

Dans le cas d’une candidature en groupement d’opérateurs économiques, quelle qu’en soit la forme et la solidarité, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de demander le remplacement du mandataire par un autre membre du groupement s’il apparaît, après analyse des références et des capacités techniques du mandataire, que celui-ci ne présente pas les références et capacités techniques suffisantes pour coordonner les prestations des membres du groupement.

Les renseignements demandés en III.1 peuvent être remplacés par les documents dûment remplis et signés respectivement DC1 et DC2 (version en vigueur), téléchargeable sur le site:

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société de droit privé
Contact
Point de contact: Direction du patrimoine et de la construction — cellule marchés
Adresse du profil d'acheteur: https://consultations-cofiroute.omnikles.com/ 🌏
URL des documents: https://consultations-cofiroute.omnikles.com/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

La présente consultation, menée selon la procédure de l’appel d’offre restreint, fait suite à la déclaration sans suite d’une première consultation référencée 2017/S 134-274203.

La procédure étant totalement dématérialisée, les candidats devront déposer leurs plis obligatoirement par voie électronique et uniquement au travers de la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante: https://consultations-cofiroute.omnikles.com/ avant la date limite de dépôt fixée au IV.2.2 du présent avis.

Aucun dépôt papier n’est autorisé et aucune transmission en dehors de la plateforme de dématérialisation dont l’adresse reprise ci-avant ne sera acceptée.

Les dossiers déposés devront respecter la hiérarchisation des pièces demandées.

Toute question intervenant dans le cadre de cette procédure devra être posée par le biais de cette plateforme. Aucune réponse ne sera apportée en dehors de la plateforme.

Les candidats devront s’identifier sur le site de dématérialisation en indiquant notamment une adresse courriel électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique pour l’envoi d’éventuels compléments, précisions ou rectifications.

Les modalités de présentation et de transmission des plis sont définies au règlement de la consultation.

En cas de besoin, le candidat est prié de bien vouloir contacter le support de notre plateforme de dématérialisation au +33 825001326 de 9:00 à 18:00 sans interruption du lundi au vendredi ou à l’adresse suivante: support-okmarche@omnikles.com

Les pièces accompagnant le dossier de candidature et l’offre, rédigées en langue étrangère seront acceptées si elles sont accompagnées d’une traduction en langue française.

Durée du marché: 48 mois (à titre indicatif, démarrage prévisionnel début-2019).

Les premiers bons de commande concerneront les fournitures et prestations à réaliser au cours de la 1

Forme juridique de l’attributaire: le marché sera attribué soit à un opérateur économique, soit à un groupement d’opérateurs économiques.

En cas de groupement, le mandataire du groupement sera obligatoirement désigné dès la candidature.

En cas de candidature en groupement conjoint le mandataire devra lors de l’attribution du marché être solidaire afin d’assurer la bonne exécution du marché.

Il est précisé qu'un opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché et ne peut signer plus d'une offre.

Pour éviter de fausser la concurrence, un co-traitant ne pourra pas être retenu dans plusieurs groupements.

En outre de manière générale, un opérateur économique ne pourra signer plus d’une offre.

Si plusieurs entités sans personnalité juridique (agences, établissements secondaires …) d'un même opérateur économique se portent candidates à une même consultation, le maître d'ouvrage demandera à ces entités que ne soit maintenue que la candidature d'une seule d'entre elles, effectivement habilitée à engager l'opérateur économique.

À défaut de désistement(s) volontaire(s) permettant d'atteindre ce résultat dans le délai imparti, le maître d'ouvrage procédera au rejet de la candidature de ces entités pour ce seul motif.

Aucune avance ne sera accordée.

Cautionnement et garanties exigées: le titulaire du marché devra fournir une garantie afin de garantir la levée des réserves émises lors des opérations de réception ou pendant le délai de garantie de parfait achèvement. Le montant de cette garantie représente 5 % du montant initial du marché, augmenté des avenants éventuels, la taxe sur la valeur ajoutée étant incluse. Cette garantie est, une caution personnelle et solidaire ou toute autre garantie jugée suffisante par Cofiroute.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nanterre
Adresse postale: 179-191 avenue Joliot Curie
Commune postale: Nanterre Cedex
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 140971010 📞
Fax: +33 147243161 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

L’opérateur économique dispose de la faculté de former les recours suivants devant le tribunal de grande instance de Nanterre:

— un référé pré-contractuel avant la signature du marché sur le fondement des dispositions des articles 2 et suivants de l’ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009, un délai de 16 jours sera respecté entre la date d’envoi du courrier de rejet et la date de signature du marché. Ce délai sera ramené à 11 jours en cas d’envoi dudit courrier de rejet par courriel,

— un référé contractuel après la signature du marché et au plus tard le 31

Source: OJS 2018/S 079-176131 (2018-04-20)

Avis d'attribution de marché (2019-10-16)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Ce marché prend la forme d’un accord-cadre à bons de commande. Il porte sur: — la fourniture et la mise en œuvre de l’intégration au SI Cofiroute des composants d’un Datacenter Cofiroute, situé en Île de France, en renouvelant les équipements existants: —— les serveurs et les systèmes de virtualisation, —— le réseau informatique local, —— le réseau de stockage, ——le stockage, — la virtualisation des serveurs dans la nouvelle infrastructure haute densité, — la maintenance et le support des composants fournis.

Valeur totale du marché: 3 800 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 12 rue Louis Blériot — CS 30035

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-10-16 📅
Date de publication: 2019-10-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 203-493974
Se réfère à l'avis: 2018/S 079-176131
Numéro JO-S: 203
Informations complémentaires

La valeur estimée mentionnée en section II.2.6) correspond au montant maximum pour la durée totale du présent accord-cadre. Il n’est pas prévu de montant minimum.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— la fourniture et la mise en œuvre de l’intégration au SI Cofiroute des composants d’un Datacenter Cofiroute, situé en Île de France, en renouvelant les équipements existants:

——le stockage,

La réalisation du marché se décline successivement par :

une 1

—— prestations de réalisation et déploiement de l’infrastructure, en assurant la coexistence avec les infrastructures actuelles,

— déploiement sur l’infrastructure cible des transformations de machines virtuelles et des transformations physiques du 1

—— études et spécifications des transformations

—— transformations .

Domaines concernés lors cette étape :

— serveurs physiques et virtualisation ,

—— fourniture et mise en œuvre d’une infrastructure haute densité, pour la réalisation de fermes de virtualisation, à des fins notamment de haute disponibilité,

—— virtualisation de serveurs physiques éligibles et migration sur cette infrastructure des machines virtuelles existantes ainsi que les serveurs physiques non éligibles à la virtualisation,

— réseau informatique local Datacenter – rénovation des équipements de niveau 2, dans le modèle cœur/Top of Rack: fourniture et mise en œuvre d’équipements cœur L2 répartis et redondés sur les salles du Datacenter et d’équipements Top of Rack,

— réseau de stockage – rénovation du réseau de stockage, dans le modèle Core/Edge: fourniture et mise en œuvre d’équipements San Core répartis et redondés sur les salles du Datacenter,

— stockage – rénovation de la solution de stockage : fourniture et mise en œuvre d’une infrastructure de stockage haute densité redondée sur les salles du Datacenter gérant différentes technologies de stockage,

Il est demandé d’avoir un engagement permettant l’extension de l’infrastructure par ajout d’équipements (châssis/lames, Top of Rack, tiroirs de disques, etc.) pendant toute la durée du marché.

L’ensemble des équipements du périmètre de base seront déployés selon une démarche projet : conception globale, études et spécifications, réalisation et déploiement, vérification.

Ces prestations seront complétées par :

— fourniture et mise en œuvre:

—— d’urbanisation des 2 salles du Datacenter ,

—— des Plug-ins nécessaires à l'intégration de la supervision technique de la solution dans le système de supervision Cofiroute,

— prestation de formation aux outils d’administration, d'exploitation de la solution ,

— prestation de maintenance et de support , puis des étapes d’extension de l’infrastructure mise en œuvre lors de la première étape,

— prestations de réalisation et déploiement d’extensions de l’infrastructure ,

— fournitures correspondantes ,

— déploiement sur l’infrastructure cible des transformations de machines virtuelles et des transformations physiques…

… des volets suivants du périmètre de base, études et spécifications des transformations, transformations,

… pour des besoins complémentaires qui seront précisés dans le cahier des charges, études et spécifications des transformations, transformations,

Informations complémentaires:

La valeur estimée mentionnée en section II.2.6) correspond au montant maximum pour la durée totale du présent accord-cadre. Il n’est pas prévu de montant minimum.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Département des Yvelines, commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Note technique
Critère de qualité (pondération): 60 %
Prix (pondération): 40 %

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-02-28 📅
Nom: Interact Systemes IDF
Numéro d'enregistrement national: 43390913200030
Adresse postale: 27 rue des Hautes Pâtures
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92000
Pays: France 🇫🇷
Hauts-de-Seine 🏙️
Nom: APX Integration SAS
Numéro d'enregistrement national: 39914019300091
Adresse postale: 1 rue royale, 165 Bureaux de la Colline
Commune postale: Saint-Cloud Cedex
Code postal: 92213
Valeur totale du marché: 3 800 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction du patrimoine et de la construction — Cellule marchés

Référence
Informations complémentaires

La procédure étant totalement dématérialisée, les candidats devront déposer leurs plis obligatoirement par voie électronique et uniquement au travers de la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante: https://consultations-cofiroute.omnikles.com/ — avant la date limite de dépôt fixée au IV.2.2) du présent avis.

En cas de besoin, le candidat est prié de bien vouloir contacter le support de notre plateforme de dématérialisation au 0825001326 de 9:00 à 18:00, sans interruption du lundi au vendredi ou à l’adresse suivante: support-okmarche@omnikles.com

Forme juridique de l’attributaire: le marché sera attribué soit à un opérateur économique, soit à un groupement d’opérateurs économiques. En cas de groupement, le mandataire du groupement sera obligatoirement désigné dès la candidature.

En cas de candidature en groupement conjoint, le mandataire devra, lors de l’attribution du marché, être solidaire afin d’assurer la bonne exécution du marché.

Pour éviter de fausser la concurrence, un cotraitant ne pourra pas être retenu dans plusieurs groupements.

En outre, de manière générale, un opérateur économique ne pourra signer plus d’une offre.

Si plusieurs entités sans personnalité juridique (agences, établissements secondaires…) d'un même opérateur économique, se portent candidates à une même consultation, le maître d'ouvrage demandera à ces entités que ne soit maintenue que la candidature d'une seule d'entre elles, effectivement habilitée à engager l'opérateur économique. À défaut de désistement(s) volontaire(s) permettant d'atteindre ce résultat dans le délai imparti, le maître d'ouvrage procédera au rejet de la candidature de ces entités pour ce seul motif.

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:

L’opérateur économique dispose de la faculté de former les recours suivants devant le Tribunal de grande instance de Nanterre:

— un référé précontractuel avant la signature du marché sur le fondement des dispositions des articles 2 et suivants de l’ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009; un délai de 16 jours sera respecté entre la date d’envoi du courrier de rejet et la date de signature du marché. Ce délai sera ramené à 11 jours en cas d’envoi dudit courrier de rejet par courriel.

Source: OJS 2019/S 203-493974 (2019-10-16)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels (>20 nouveaux marchés)

Matériel et fournitures informatiques (>20)

Matériel informatique (16)