Marché de travaux nº 44A: avenue de l'Europe à Gournay-en-Bray

SNCF Réseau représenté par Setec Organisation

Le présent marché de travaux a pour objet les fournitures et travaux de VRD et d'ouvrage d'art sur l'avenue de l'Europe à Gournay-en-Bray. Plus précisément:
— aménagement de l'avenue de l'Europe,
— création d'un carrefour plan de type giratoire,
— aménagement d'un carrefour pour permettre le passage des convois exceptionnels, y compris travaux d'allongement d'ouvrage d'art.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-08-10. L'appel d'offres a été publié le 2018-07-10.

Qui ?

• SNCF Réseau représenté par Setec Organisation

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux de construction de routes › Travaux de construction de carrefours giratoires

Où ?

• Haute-Normandie › Seine-Maritime

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-07-10	Avis de marché

Avis de marché (2018-07-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de routes
Brève description:

Le présent marché de travaux a pour objet les fournitures et travaux de VRD et d'ouvrage d'art sur l'avenue de l'Europe à Gournay-en-Bray. Plus précisément: — aménagement de l'avenue de l'Europe, — création d'un carrefour plan de type giratoire, — aménagement d'un carrefour pour permettre le passage des convois exceptionnels, y compris travaux d'allongement d'ouvrage d'art.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de routes 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de routes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-Maritime 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: SNCF Réseau réprésenté par SETEC Organisation
Adresse postale: 42-52 quai de la Rapée, Immeuble Central Seine — CS 71230
Code postal: 75583
Commune postale: Paris Cedex 12
Contact
Adresse Internet: http://www.modernisation.ligne-serqueux-gisors.fr 🌏
Courrier électronique: serqueux-gisors@orga.setec.fr 📧
Téléphone: +33 1825161 📞
URL des documents: https://www.marchesonline.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-07-10 📅
Date limite de soumission: 2018-08-10 📅
Date de publication: 2018-07-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 133-303932
Numéro JO-S: 133
Informations complémentaires

Dans le cadre de cette procédure, la négociation n'est pas systématique. Il s'agit d'une éventualité mise en œuvre selon le niveau des offres remises. En conséquence, chaque soumissionnaire doit remettre spontanément sa meilleure offre. La participation à la présente consultation, quel qu'en soit le résultat, ne donnera lieu à aucune indemnisation des candidats par le maître d'ouvrage. Les modalités de remise des plis (candidatures et offres) sont renseignées au règlement de la consultation. Il est rappelé que seuls les candidats admis pourront remettre une offre.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché de travaux a pour objet les fournitures et travaux de VRD et d'ouvrage d'art sur l'avenue de l'Europe à Gournay-en-Bray. Plus précisément:

— aménagement de l'avenue de l'Europe,

— création d'un carrefour plan de type giratoire,

— aménagement d'un carrefour pour permettre le passage des convois exceptionnels, y compris travaux d'allongement d'ouvrage d'art.

— aménagement de l'avenue de l'Europe sur 300 mètres environ, y compris aménagements dans les entreprises,

— création d'un carrefour plan de type giratoire au droit de l'intersection de la rue Schuman / avenue de l'Europe (4 branches),

— aménagement du carrefour RN31 / avenue de l'Europe pour permettre le passage des convois exceptionnels, y compris travaux d'allongement de l'ouvrage d'art de la Morette.

Durée de l'accord: 13 mois
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Le budget de la phase réalisation est fixé à 245,856 Meuro(s) financés par l'AFITF (89,9 Meuro(s)), la Région Normandie (89,9 Meuro(s)) et l'Union Européenne (65,9 Meuro(s)).
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Gournay-en-Bray (76).

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des règles et critères:

Les candidatures seront appréciées au regard des capacités techniques, professionnelles et financières, sur la base des documents demandés au règlement de la consultation. À l'issue de l'analyse des candidatures, une lettre d'invitation à soumissionner sera adressée aux candidats admis à présenter une offre.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le marché est rémunéré par prix unitaires de bordereau. Il fait l'objet de règlements par virement dans le délai de 60 jours à compter de l'émission des factures.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le candidat peut se présenter sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint avec mandataire solidaire. Le cas échéant, la forme du groupement peut être imposée par l'entité adjudicatrice après attribution si cette transformation est nécessaire à la bonne exécution du marché public. Ainsi, le groupement imposé sera un groupement solidaire.

Procédure
Base juridique: 32014L0025
Nombre minimum de candidats: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:

Les niveaux minimaux exigés pour le choix des candidats sont renseignés au règlement de la consultation.

Heure limite de réception des offres: 12:00
Date d'envoi des invitations: 2018-09-03 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Délais
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Sécurité
Prix (pondération): 60

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: À l'attention de M. Arnaud Voog, SETEC Organisation, agissant au nom et pour le compte de SNCF Réseau
Adresse du profil d'acheteur: https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do 🌏
URL des documents: https://www.marchesonline.com 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Fax: +33 144594646 📠
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 133-303932 (2018-07-10)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction de routes (7)