Marché de travaux du lot 14 «chauffage ventilation plomberie sanitaires» relatifs à la construction d'un nouvel établissement Carcassonne de CCI sud formation Occitanie (CFAR Carcassonne)
Marché de travaux du lot 14 «chauffage ventilation plomberie sanitaires» relatifs à la construction d'un nouvel établissement Carcassonne de CCI sud formation Occitanie (CFAR Carcassonne), dans la ZAC du Minervois du plateau Grazailles à Carcassonne 11: construction d'un ensemble immobilier d'une surface de plancher d'environ 5 000 m incluant des salles d'enseignement général, des salles informatiques, des salles d'enseignement spécialisé (restauration, pharmacie...), un centre de documentation et d'informations, des espaces administratifs, des locaux supports (techniques, archives, vestiaires...), ainsi que l'aménagement des espaces extérieurs (paysagers et parkings), des voiries internes, des parkings, d'un terrain de sport. Ce lot est relancé suite à la résiliation du précédent lot 14.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-12-14.
L'appel d'offres a été publié le 2018-11-11.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux du lot 14 «chauffage ventilation plomberie sanitaires» relatifs à la construction d'un nouvel établissement Carcassonne de CCI sud...”
Titre
Marché de travaux du lot 14 «chauffage ventilation plomberie sanitaires» relatifs à la construction d'un nouvel établissement Carcassonne de CCI sud formation Occitanie (CFAR Carcassonne)
18OCC67L
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Marché de travaux du lot 14 «chauffage ventilation plomberie sanitaires» relatifs à la construction d'un nouvel établissement Carcassonne de CCI sud...”
Brève description
Marché de travaux du lot 14 «chauffage ventilation plomberie sanitaires» relatifs à la construction d'un nouvel établissement Carcassonne de CCI sud formation Occitanie (CFAR Carcassonne), dans la ZAC du Minervois du plateau Grazailles à Carcassonne 11: construction d'un ensemble immobilier d'une surface de plancher d'environ 5 000 m incluant des salles d'enseignement général, des salles informatiques, des salles d'enseignement spécialisé (restauration, pharmacie...), un centre de documentation et d'informations, des espaces administratifs, des locaux supports (techniques, archives, vestiaires...), ainsi que l'aménagement des espaces extérieurs (paysagers et parkings), des voiries internes, des parkings, d'un terrain de sport. Ce lot est relancé suite à la résiliation du précédent lot 14.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Chauffe-eau et chauffage de bâtiment; équipement de plomberie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations sanitaires📦
Lieu d'exécution: Aude🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Zac du Minervois du plateau Grazailles à Carcassonne (11).
Description du marché:
“Production d'eau de chauffage par une cascade de 2 chaudières gaz à condensation, distribution primaire entre la chaufferie et les sous-stations par un...”
Description du marché
Production d'eau de chauffage par une cascade de 2 chaudières gaz à condensation, distribution primaire entre la chaufferie et les sous-stations par un réseau de chaleur, émission par radiateurs à eau chaude; rafraîchissement de certains locaux (monosplit), VMC double flux, plomberie sanitaire. Les prestations à réaliser intègrent les études d'exécution des travaux. Le démarrage des travaux de l'ensemble des lots a été fixé par ordre de service au 14.3.2018. Les travaux de gros œuvre sont en cours. Les travaux de CVC plomberie, objet de la présente consultation, n'ont pas débuté. Le délai d'exécution des travaux du présent lot s'insère dans le délai global d'exécution des travaux. Un calendrier prévisionnel d'exécution par lot est joint au DCE.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique selon divers sous critères
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 9
Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne: Fonds Feder
Description
Informations complémentaires:
“Les travaux sont répartis en 18 lots dont 17 lots ont été attribués. La présente consultation est lancée suite à la résiliation du précédent marché du lot 14.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Le candidat peut être un opérateur économique ou un groupement d'opérateurs économiques. En cas de groupement, le groupement devra être un groupement...”
Liste et brève description des conditions
Le candidat peut être un opérateur économique ou un groupement d'opérateurs économiques. En cas de groupement, le groupement devra être un groupement solidaire ou dont la transformation en groupement solidaire sera imposée à l'attribution du marché. Il est interdit aux opérateurs économiques de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Le présent marché de travaux fait l'objet d'une condition d'exécution relative à l'insertion et à l'emploi de publics prioritaires conformément à l'article...”
Conditions d'exécution du contrat
Le présent marché de travaux fait l'objet d'une condition d'exécution relative à l'insertion et à l'emploi de publics prioritaires conformément à l'article 38 de l'ordonnance n 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics. Les informations relatives à la clause sociale sont indiquées dans le cahier des clauses administratives particulières, telles que, le public visé, les modalités possibles de mise en œuvre, le nombre d'heures réservées à l'insertion par lots, les pénalités spécifiques en cas de non réalisation ou de réalisation partielle de la clause d'insertion.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-12-14
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2018-12-14
13:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Via la place.
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture): Le service achats de la CCI Occitanie.
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Le paiement électronique sera utilisé
Informations complémentaires
“Le dossier de consultation est mis à disposition des candidats sur la Place, profil acheteur https://www.marches-publics.gouv.fr Les candidats doivent se...”
Le dossier de consultation est mis à disposition des candidats sur la Place, profil acheteur https://www.marches-publics.gouv.fr Les candidats doivent se référencer et donner une adresse mail valide et consultée régulièrement car toutes questions/réponses et modification de la consultation, toute communication et notification se feront par la CCI Occitanie exclusivement via la Place. La composition des dossiers et les conditions de remise des plis dématérialisé sur la Place sont décrites dans le règlement de la consultation. Le mode de transmission retenu par le pouvoir adjudicateur est le mode électronique (la signature électronique est possible mais pas obligatoire au stade de l'offre et ne sera exigée que pour l'attributaire). Les candidats ont la possibilité de remettre une copie de sauvegarde sur CD ou clé USB dans les conditions fixées dans les documents de la consultation. Le dossier contenant la candidature et l'offre devra être déposé sur la Place au plus tard le 14.12.2018 (12:00). Le critère valeur technique 60 % est apprécié selon les 4 sous critères suivants: mémoire technique d'organisation de chantier pondéré d'un coefficient 4, marques et gammes (ou modèles) des matériaux, produits ou composants de construction pondéré d'un coefficient 4, note sur l'organisation et gestion des déchets pondéré d'un coefficient 1, note sur l'appréciation des principaux enjeux et risques techniques pondérée d'un coefficient 1. Le critère prix (40 %) est apprécié selon le prix global et forfaitaire figurant à l'acte d'engagement le délai d'exécution de 9 mois court à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier Cedex 1
Code postal: 34003
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100📞
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr📧
Fax: +33 467541410 📠
URL: http://montpellier.tribunal-administratif.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“Comité consultatif interrégional pour le règlement amiable des marchés publics - secrétariat général pour les affaires générales - cCIRAL”
Adresse postale: Place Félix-Baret CS 80001
Commune postale: Marseille Cedex 06
Code postal: 13282
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491156374📞 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Référé précontractuel en application des articles L. 551-1 et suivants, R. 551-1 et suivants du CJA; — référé contractuel en application des articles L....”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Référé précontractuel en application des articles L. 551-1 et suivants, R. 551-1 et suivants du CJA; — référé contractuel en application des articles L. 551-23 et suivants, R. 551-7 et suivants du CJA; — recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence «Tarn-Et-Garonne» CE no358994 du 4.4.2014.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier Cedex 1
Code postal: 34003
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2018/S 219-500843 (2018-11-11)