Lot 1: mise en place de l'installation d'un système de vidéo protection au sein de la commune de Petit-Caux.
Lot 2: maintenance annuelle de l'installation de vidéo protection installée au sein de la commune de Petit Caux.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-12-03.
L'appel d'offres a été publié le 2018-10-24.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Installation et maintenance d'un système de vidéo protection au sein de la commune de Petit-Caux
2019_12103”
Produits/services: Système de surveillance vidéo📦
Brève description:
“Lot 1: mise en place de l'installation d'un système de vidéo protection au sein de la commune de Petit-Caux.
Lot 2: maintenance annuelle de l'installation...”
Brève description
Lot 1: mise en place de l'installation d'un système de vidéo protection au sein de la commune de Petit-Caux.
Lot 2: maintenance annuelle de l'installation de vidéo protection installée au sein de la commune de Petit Caux.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 220 030 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Mise en place de l'installation d'un système de vidéo protection au sein de la commune de Petit-Caux” Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Système de surveillance vidéo📦
Lieu d'exécution: Seine-Maritime🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Petit-Caux.
Description du marché:
“Lot 1: mise en place de l'installation d'un système de vidéo protection au sein de la commune de Petit-Caux. Celui-ci sera décomposé en 2 tranches:
Tranche...”
Description du marché
Lot 1: mise en place de l'installation d'un système de vidéo protection au sein de la commune de Petit-Caux. Celui-ci sera décomposé en 2 tranches:
Tranche ferme: installation et mise en place d'un système de vidéo-protection.
Tranche optionnelle: installation et mise en place de caméras supplémentaires sur le système de vidéo-protection existant.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 210 030 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 24
Informations complémentaires:
“Le marché est conclu pour une période de 2 ans ferme. Un ordre de service de suspension sera émis à la fin d'exécution de la tranche ferme.
Pour la tranche...”
Informations complémentaires
Le marché est conclu pour une période de 2 ans ferme. Un ordre de service de suspension sera émis à la fin d'exécution de la tranche ferme.
Pour la tranche ferme: le délai contractuel commence à courir à partir de la date de la notification du marché.
Pour la tranche optionnelle: celle-ci sera lancée par ordre de service.
Pour le lot 1: les prix sont forfaitaires et définitifs.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Maintenance annuelle de l'installation de vidéo protection au sein de la commune de Petit-Caux” Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Description du marché:
“Lot 2: maintenance annuelle de l'installation de vidéo protection installée au sein de la commune de Petit-Caux.
La description détaillée des prestations et...”
Description du marché
Lot 2: maintenance annuelle de l'installation de vidéo protection installée au sein de la commune de Petit-Caux.
La description détaillée des prestations et ses spécifications techniques des 2 lots sont indiquées dans le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 10 000 💰
Description
Durée de l'accord: 12
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements:
“Le marché est conclu pour une période de 1 an à partir de la fin d'année de parfait achèvement de la tranche ferme du lot 1. Celle-ci sera lancée avec un...”
Description des renouvellements
Le marché est conclu pour une période de 1 an à partir de la fin d'année de parfait achèvement de la tranche ferme du lot 1. Celle-ci sera lancée avec un ordre de service de démarrage.
À l'issue de cette première période, le marché pourra être reconduit de façon tacite pour une durée de 12 mois, avec une durée maximale de reconduction de 3 ans (soit 3 fois reconduit).
Afficher plus
Informations complémentaires: Pour le lot 2, les prix sont forfaitaires et définitifs.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Conditions de participation tels que mentionnés dans les documents de la consultation/” Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Transmission de la candidature avec le DUME/une visite obligatoire est organisée la semaine 46 à l'Hôtel de Ville de Petit-Caux, la date vous sera...”
Conditions d'exécution du contrat
Transmission de la candidature avec le DUME/une visite obligatoire est organisée la semaine 46 à l'Hôtel de Ville de Petit-Caux, la date vous sera communiquée ultérieurement.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-12-03
23:59 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2018-12-04
00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Petit-Caux.
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture): Ouverture électronique des offres.
Informations complémentaires Informations sur la récurrence
Il s'agit d'un marché récurrent ✅
Délai estimé pour la publication d'autres avis:
“Le marché est conclu pour une période de 1 an à partir de la fin d'année de parfait achèvement de la tranche ferme du lot 1. Celle-ci sera lancée avec un...”
Délai estimé pour la publication d'autres avis
Le marché est conclu pour une période de 1 an à partir de la fin d'année de parfait achèvement de la tranche ferme du lot 1. Celle-ci sera lancée avec un ordre de service de démarrage. À l'issue de cette première période, le marché pourra être reconduit de façon tacite pour une durée de 12 mois, avec une durée maximale de reconduction de 3 ans (soit 3 fois reconduit).
Afficher plus Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert F
Commune postale: Rouen
Code postal: 76005
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 235583500📞
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr📧
Fax: +33 235583503 📠
URL: http://rouen.tribunal-administratif.fr/🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nantes”
Adresse postale: https://www.mairie-petit-caux.fr/portail/, https://www.achatpublic.com
Commune postale: Petit-Caux
Code postal: 76370
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 235831757📞
Courrier électronique: accueil@mairie-petit-caux.fr📧
Fax: +33 253467979 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, les contestations qui pourraient survenir entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire, ne pourront être...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, les contestations qui pourraient survenir entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire, ne pourront être invoquées par ce dernier, comme cause d'arrêt ou de suspension, même momentanée, des prestations à effectuer. Les parties tenteront d'abord de régler les éventuels différends et litiges nés entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire par une procédure gracieuse.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Service marchés public et affaires juridiques
Adresse postale: 3 rue du Val des Comtes
Commune postale: Petit-Caux
Code postal: 76370
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 235831757📞
Courrier électronique: accueil@mairie-petit-caux.fr📧
Fax: +33 235041955 📠
URL: https://www.mairie-petit-caux.fr/portail/🌏
Source: OJS 2018/S 207-472798 (2018-10-24)