Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Fourniture, installation, assistance à l'utilisation; maintenance des équipements mobiliers du siège réhabilité de la Carsat...”
Titre
Fourniture, installation, assistance à l'utilisation; maintenance des équipements mobiliers du siège réhabilité de la Carsat Rhône-Alpes
2018-206-APOR037-038-039-040-041
Afficher plus
Produits/services: Mobilier📦
Brève description:
“Fourniture, installation, assistance à l'utilisation; maintenance des équipements mobiliers du siège réhabilité de la Carsat Rhône-Alpes.” Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 5
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: Néant.
Mobilier concerné par le lot (liste non exhaustive):
— poste de travail standard des agents 140 * 80 cm,
— autres postes de travail: plan droit 160 x 80 cm, postes spécifiques des services courriers, bureaux syndicats, bureau poste de sécurité RDC,
— poste de travail agents de direction 160 * 160 cm,
— poste de travail directeur et présidente — connectiques: plateau coulissant/goulotte rabattable/remontée de câbles,
— accessoires au poste:
—— écran séparatif tissu,
—— support UC,
—— bras écran rangement,
—— caisson sur roulettes avec top tissu,
—— caisson agent de direction,
—— armoire haute à rideau,
—— meuble mi-hauteur à rideau,
—— porte-manteaux,
—— table de réunion des étages,
—— tables de réunion entresol,
—— table des box d'entretien du RDC,
—— table des bulles de réunion des étages.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée de l'accord
Date de début: 2019-12-01 📅
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“1) les capacités professionnelles du candidat à assurer la prestation /40:
1.1) prix du projet /4;
1.2) quantitatif du lot /10;
1.3) surface traitée...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
1) les capacités professionnelles du candidat à assurer la prestation /40:
1.1) prix du projet /4;
1.2) quantitatif du lot /10;
1.3) surface traitée /8;
1.4) durée du chantier /8;
1.5) effectifs déployés sur le chantier /10;
2) les capacités techniques du candidat à assurer la prestation /30:
2.1) effectifs du candidat /9:
— effectif global: 3/9;
— effectif poseurs: 3/9;
— effectif chef(s) de chantier: 3/9;
2.2) logiciels utilisés pour la gestion du projet et du chantier /3:
— logiciel livraison 1/3;
— logiciel pose 1/3;
— logiciel réception 1/3;
2.3) présentation des capacités de production du candidat /4;
2.4) présentation des capacités de stockage du candidat /5;
2.5) moyens de livraison du candidats /2;
2.6) moyens et outils pour le montage des éléments /2;
2.7) contrôle de qualité en interne /3;
2.8) certifications /2;
3) les capacités financières du candidat à assurer la prestation /30.
Afficher plus Informations sur les options
Options ✅
Description des options: Rangement spécifique pour les microfilms table du CODIR.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Lot 2: siège de travail, réunion, visiteurs d'appoint, sièges sur roulette à tablette” Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes📦
Description du marché:
“Liste non exhaustive des matériels compris dans le présent lot: siège de travail, siège visiteurs, siège de réunion, chaise pliante d'appoint, fauteuil...”
Description du marché
Liste non exhaustive des matériels compris dans le présent lot: siège de travail, siège visiteurs, siège de réunion, chaise pliante d'appoint, fauteuil mobile sur roulettes à tablette.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 3: mobilier des espaces communs
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Mobilier📦
Description du marché:
“Liste non exhaustive des mobiliers concernés par ce lot:
— tabourets hauts des bulles et mobilier informel,
— mobilier informel de l'open space,
— mobilier...”
Description du marché
Liste non exhaustive des mobiliers concernés par ce lot:
— tabourets hauts des bulles et mobilier informel,
— mobilier informel de l'open space,
— mobilier des espaces d'attente du RDC et du R+8: fauteuil, table basse, canapé…,
— mobilier de convivialité du hall: table haute, fauteuil et table d'attente…,
— mobilier des espaces «café» dans les étages: table haute et tabourets, ensemble petit salon,
— mobilier de l'espace repas: table haute et H74 cm carrée, chaise et tabouret,
— mobilier des terrasses extérieures: type table pique-nique, table ronde et chaise métal,
— table de dépose pour les reprographies,
— aménagement de l'espace Bibliothèque,
— poubelle de tri collective,
— tablette sur mesure,
— rangements pour reprographie.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 4: lampes de bureau techniques
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Lampes de bureau📦
Description du marché:
“Acquisition de lampes de bureau techniques:
— modèle à pince,
— avec variateur,
— puissance de 500 lm minimum,
— couleur de la lampe de 2 700 K à 6 000 K.” Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“1) les capacités professionnelles du candidat à assurer la prestation /30:
1.1) prix du projet /10;
1.2) quantitatif du lot /15;
1.3) effectifs déployés sur...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
1) les capacités professionnelles du candidat à assurer la prestation /30:
1.1) prix du projet /10;
1.2) quantitatif du lot /15;
1.3) effectifs déployés sur le chantier /5;
2) les capacités techniques du candidat à assurer la prestation /40:
2.1) effectif global /10;
2.2) présentation des capacités de production du candidat /10;
2.3) présentation des capacités de stockage du candidat /10;
2.4) moyens de livraison du candidat /10;
3) les capacités financières du candidat à assurer la prestation /30:
3.1) chiffre d'affaires global /20;
3.2) chiffre d'affaires pour le lot /10.
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Rayonnages fixes et mobiles
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Rayonnages d'archives📦
Description du marché:
“Liste non exhaustive du mobilier concerné par le lot n 5:
— aménagement des sous-sol par du rayonnage ouvert métallique à croisillon,
— rayonnage mobile.” Informations sur les options
Description des options: PSE: rayonnage pour le service archivage de la Carsat Rhône-Alpes.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015 susvisée et...”
Liste et brève description des conditions
Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015 susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Chiffres d'affaires global des 3 dernières années et chiffres d'affaires par secteur des 3 dernières années.” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“5 références transmises par le candidat, réalisées au cours des 2 dernières années et dans le(s) lots() concerné(s) pour lesquels le soumissionnaire...”
Liste et brève description des critères de sélection
5 références transmises par le candidat, réalisées au cours des 2 dernières années et dans le(s) lots() concerné(s) pour lesquels le soumissionnaire souhaite répondre.
Procédure Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-01-07
20:00 📅
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2019-02-11 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Les candidats devront fournir au titre de leur candidature:
— DC1 (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R38271),
— DC2...”
Les candidats devront fournir au titre de leur candidature:
— DC1 (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R38271),
— DC2 (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R16682),
— 5 références réalisées au cours des 2 dernières années et dans le(s) lot(s) pour lesquels le soumissionnaire souhaite répondre (Annexe 1),
— les moyens humains et matériels de la société (Annexe 2),
— le chiffre d'affaires global des 3 dernières années et le chiffre d'affaires par secteurs des 3 dernières années (Annexe 3).
En application des dispositions prévues à l'article 40 du décret n 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, les documents requis des candidats (documents relatifs à la candidature et les documents relatifs à l'offre) sont transmis par voie électronique. Les différents échanges et communications en cours de procédure interviennent également par voie électronique. Le soumissionnaire doit faire en sorte que sa candidature ne soit pas trop volumineuse. Afin d'empêcher la diffusion des virus informatiques, les soumissionnaires ne doivent utiliser ni les exécutables notamment les «exe», ni les «macros». Parallèlement à l'envoi électronique de leur dossier, les candidats peuvent faire parvenir une copie de sauvegarde, dans les conditions fixées par l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. La copie de sauvegarde est une copie du pli dématérialisée destinée à se substituer, en cas d'anomalie, au pli transmis par voie électronique au pouvoir adjudicateur. Parallèlement à l'envoi électronique, les candidats peuvent faire parvenir à la Carsat Rhône-Alpes une copie de sauvegarde: sur support papier à l'adresse suivante: CARSAT Rhône-Alpes — DCAM — 69 436 Lyon Cedex 03. Les candidats remettent avant la date et l'heure limite prévues par le présent avis leur dossier de candidature par voie électronique. Les candidatures seront remises directement sur le site www.achatpublic.com. Les candidats admis à présenter une offre en seront informés et se verront communiquer le DCE, ainsi que l'indication des modalités de remise de leur offre.
Afficher plus Organe de révision
Nom: TGI de Lyon
Adresse postale: 67 rue Servient
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
URL: https://lannuaire.service-public.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/tgi-69383-01🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Tout intéressé peut contester un manquement éventuel aux obligations de publicité et/ou de mise en concurrence dans le cadre d'un référé précontractuel...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Tout intéressé peut contester un manquement éventuel aux obligations de publicité et/ou de mise en concurrence dans le cadre d'un référé précontractuel (articles L. 1441-1 et L. 1441-2 du code de procédure civile) jusqu'à la signature du marché objet de la présente procédure. Conformément aux dispositions de l'article 101 du décret n 2016-360, la Carsat Rhône-Alpes respectera un délai d'au moins 16 jours entre la réception, par le soumissionnaire non retenu, du courrier l'informant du rejet de son offre et la conclusion du contrat. Ce délai est ramené à 11 jours en cas d'envoi électronique de l'information susmentionnée. Tout intéressé dispose d'un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché au Journal officiel de l'Union européenne, pour contester un manquement éventuel aux obligations de publicité et/ou de mise en concurrence, dans le cadre d'un référé contractuel (articles L. 1441-1 à 1441-3 du code de procédure civile — articles 2 à 10 de l'ordonnance n 2009-515 du 7.5.2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique — articles 2 et 3 du décret n 2009-1456 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique). En l'absence de publication d'un avis d'attribution, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du marché.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: TGI de Lyon
Adresse postale: 67 rue Servient
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2018/S 229-523613 (2018-11-26)
Avis d'attribution de marché (2019-07-25) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Carsat Rhône Alpes
Adresse postale: 35 rue Maurice Flandin
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Fourniture, installation, assistance à l'utilisation & maintenance des équipements mobiliers du siège réhabilité de la Carsat Rhône...”
Titre
Fourniture, installation, assistance à l'utilisation & maintenance des équipements mobiliers du siège réhabilité de la Carsat Rhône Alpes
2018-206-APOR037-038-039-040-041
Afficher plus
Brève description:
“Fourniture, installation, assistance à l'utilisation & maintenance des équipements mobiliers du siège réhabilité de la Carsat Rhône Alpes”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 1582799.11 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché:
“Mobilier concerné par le lot (liste non exhaustive):
— poste de travail standards des agents 140 × 80 cm,
autres postes de travail: plan droit 160 × 80 cm,...”
Description du marché
Mobilier concerné par le lot (liste non exhaustive):
— poste de travail standards des agents 140 × 80 cm,
autres postes de travail: plan droit 160 × 80 cm, postes spécifiques des services courriers, bureaux syndicats, bureau poste de sécurité RDC,
— poste de travail agents de direction 160 × 160 cm,
— poste de travail directeur et présidente,
— connectiques: plateau coulissant / goulotte rabattable / remontée de câbles accessoires au poste:
—— écran séparatif tissu,
—— support UC,
— bras écran rangement:
—— caisson sur roulettes avec top tissu,
—— caisson agent de direction,
—— armoire haute à rideau,
—— meuble mi-hauteur à rideau,
—— porte manteaux,
—— table de réunion des étages,
—— tables de réunion entresol,
—— table des box d'entretien du RDC,
—— table des bulles de réunion des étages.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 35
Critère de qualité (nom): Critère logistique
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Critère esthétique
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Showroom
Critère de qualité (pondération): 5
Prix (pondération): 35
Informations sur les options
Description des options: Rangement spécifique pour les microfilms table du codir
Champ d'application du marché
Titre:
“Lot 2: siège de travail, réunion, visiteurs, d'appoint, sièges sur roulettes à tablette” Description
Description du marché:
“Liste non exhaustive des matériels compris dans le présent lot: siège de travail siège visiteurs siège de réunion chaise pliante d'appoint fauteuil mobile...”
Description du marché
Liste non exhaustive des matériels compris dans le présent lot: siège de travail siège visiteurs siège de réunion chaise pliante d'appoint fauteuil mobile sur roulettes à tablette.
Afficher plus
Description du marché:
“Liste non exhaustive des mobiliers concernés par ce lot:
— tabourets hauts des bulles et mobilier informel,
— mobilier informel de l'open space,
— mobilier...”
Description du marché
Liste non exhaustive des mobiliers concernés par ce lot:
— tabourets hauts des bulles et mobilier informel,
— mobilier informel de l'open space,
— mobilier des espaces d'attente du RDC et du R+8: fauteuil, table basse, canapé...,
— mobilier de convivialité du hall: table haute, fauteuil et table d'attente..,
— mobilier des espaces «café» dans les étages: table haute et tabourets, ensemble petit salon,
— mobilier de l'espace repas: table haute et H 74 cm, chaise et tabouret,
— mobilier des terrasses extérieures: type table pic nic, table ronde et chaise métal,
— table de dépose pour les reprographies,
— aménagement de l'espace bibliothèque,
— poubelle de tri collective,
— tablette sur mesure,
— rangements pour reprographie.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 30
Description
Description du marché:
“Acquisition de lampes de bureau techniques:
— modèle à pince,
— avec variateur,
— puissance de 500 lm minimum,
— couleur de la lampe de 2 700 K à 6000 K.” Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 45
Description
Description du marché:
“Liste non exhaustive du mobilier concerné par le lot n 05:
— aménagement des sous-sol par du rayonnage ouvert métallique à croisillon,
— rayonnage mobile.” Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 37
Critère de qualité (pondération): 11
Critère de qualité (nom): Critère esthétique / gamme de finition
Critère de qualité (pondération): 2
Prix (pondération): 50
Informations sur les options
Description des options: PSE: rayonnage pour le service archivage de la Carsat Rhône Alpes.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2018/S 229-523613
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2018-206-APOR-037
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Lot n 01: postes de travail, accessoires, rangements tables de réunion
Date de conclusion du contrat: 2019-07-02 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: PSA Aménagement
Adresse postale: Parc technologique, 6 place Berthe Morisot
Commune postale: Saint-Priest
Code postal: 69800
Pays: France 🇫🇷
Région: Rhône🏙️
URL: http://www.psa-amenagement.fr/🌏
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 986005.01 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
2️⃣
Numéro de contrat: 2018-206-APOR-038
Numéro d'identification du lot: 2
Titre:
“Lot n 02: sièges de travail, réunions, visiteurs, d'appoint, sièges sur roulettes a tablette” Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 408 553 💰
3️⃣
Numéro de contrat: 2018-206-APOR-039
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Lot n 03: mobilier des espaces communs
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 107816.85 💰
4️⃣
Numéro de contrat: 2018-206-APOR-040
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: Lot n 04: lampes techniques de bureau
Nom et adresse du contractant
Nom: Agera
Adresse postale: 9 rue des Lilas
Commune postale: Craponne
Code postal: 69290
URL: https://www.societe.com/etablissement/agera-51126660300022.html🌏
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 80424.25 💰
5️⃣
Numéro de contrat: 2018-206-APOR-041
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: Lot n 05: rayonnages mobiles
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
Informations complémentaires Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Tout intéressé peut contester un manquement éventuel aux obligations de publicité et/ou de mise en concurrence dans le cadre d'un référé précontractuel...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Tout intéressé peut contester un manquement éventuel aux obligations de publicité et/ou de mise en concurrence dans le cadre d'un référé précontractuel (article L. 1441-1 et L. 1441-2 du code de procédure civile) jusqu'à la signature du marché objet de la présente procédure; Conformément aux dispositions de l'article 101 du décret 2016-360, la Carsat Rhône-Alpes respectera un délai d'au moins 16 jours entre la réception, par le soumissionnaire non retenu, du courrier l'informant du rejet de son offre, et la conclusion du contrat. Ce délai est ramené à 11 jours en cas d'envoi électronique de l'information sus-mentionnée. Tout intéressé dispose d'un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché au journal officiel de l'Union européenne, pour contester un manquement éventuel aux obligations de publicité et/ou de mise en concurrence, dans le cadre d'un référé contractuel (articles L. 1441-1 à 1441-3 du code de procédure civile — articles 2 à 10 de l'ordonnance 2009-515 du 7.5.2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique — article 2 et 3 du décret 2009-1456 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique). En l'absence de publication d'un avis d'attribution, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du marché.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: TGI Lyon
Source: OJS 2019/S 145-356834 (2019-07-25)