Fourniture et pose de caveaux pour terrain général

Ville de Lyon

Le présent marché vise la fourniture et la pose de caveaux pour terrain général dans le cimetière de La Guillotière Nouveau à Lyon 8. Marché public à tranches optionnelles avec 1 tranche ferme (TF: carré K4) et 1 tranche optionnelle (TO: carré K5).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-05-31. L'appel d'offres a été publié le 2018-04-26.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• FTPC

Qui ?

• Ville de Lyon

Qu'est-ce que c'est ?

• Aménagements divers › Articles funéraires

Où ?

• Rhône-Alpes › Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-04-26	Avis de marché
2018-11-08	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-04-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Articles funéraires
Numéro de référence: 8sf01-L
Brève description:

Le présent marché vise la fourniture et la pose de caveaux pour terrain général dans le cimetière de La Guillotière Nouveau à Lyon 8 Le délai d'exécution des tranches est de 13 mois (TF: 8 mois / TO: 5 mois), incluant la période de préparation de chantier, à compter des ordres de service prescrivant de commencer les prestations. Le délai d'affermissement de la tranche optionnelle est de 18 mois maximum.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Articles funéraires 📦
Code CPV supplémentaire: Articles funéraires 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Lyon
Adresse postale: Direction de la commande publique, 10 quai Jean Moulin
Code postal: 69205
Commune postale: Lyon Cedex 01
Contact
Adresse Internet: http://www.marchespublics.lyon.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@mairie-lyon.fr 📧
Téléphone: +33 472103030 📞
URL des documents: http://marches2.lyon.fr 🌏
URL pour la participation: http://marches2.lyon.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-04-26 📅
Date limite de soumission: 2018-05-31 📅
Date de publication: 2018-04-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 083-186467
Numéro JO-S: 83
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches2.lyon.fr — Appel d'offre ouvert. Consultation ouverte au MPS: oui. Une visite est obligatoire: se reporter aux modalités prévues au règlement de consultation Date prévisionnelle de début d'exécution: après la notification du marché, prévue le 11.10.2018. La durée du marché se confond avec les délais d'exécution des tranches.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché vise la fourniture et la pose de caveaux pour terrain général dans le cimetière de La Guillotière Nouveau à Lyon 8

Le délai d'exécution des tranches est de 13 mois (TF: 8 mois / TO: 5 mois), incluant la période de préparation de chantier, à compter des ordres de service prescrivant de commencer les prestations. Le délai d'affermissement de la tranche optionnelle est de 18 mois maximum.

Valeur totale estimée: 300 000 EUR 💰
Valeur estimée hors TVA: 300 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 13 mois

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Déclaration honneur: une déclaration sur l'honneur (DC1 ou équivalent) justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015.

Situation économique et financière:

Dernier CA: une déclaration précisant le dernier chiffre d'affaires global connu (formulaire DC2 ou équivalent).

Capacité technique et professionnelle:

Réf. simplifiées: tous documents, références, certificats, attestations de bonne exécution ou autre dont le candidat peut se prévaloir.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-06-01 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Lieu: DCP, 10 quai Jean Moulin, 69001 Lyon. La date ci-dessus est prévisionnelle.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21690123100011
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marches2.lyon.fr 🌏
URL des documents: http://marches2.lyon.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Consultation ouverte au MPS: oui.

Une visite est obligatoire: se reporter aux modalités prévues au règlement de consultation

Date prévisionnelle de début d'exécution: après la notification du marché, prévue le 11.10.2018. La durée du marché se confond avec les délais d'exécution des tranches.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Fax: +33 478141065 📠
Adresse Internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Lyon
Source: OJS 2018/S 083-186467 (2018-04-26)

Avis d'attribution de marché (2018-11-08)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché vise la fourniture et la pose de caveaux pour terrain général dans le cimetière de la Guillotière Nouveau à Lyon 8

Valeur totale du marché: 348 867 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-11-08 📅
Date de publication: 2018-11-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 217-496051
Se réfère à l'avis: 2018/S 083-186467
Numéro JO-S: 217

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché vise la fourniture et la pose de caveaux pour terrain général dans le cimetière de la Guillotière Nouveau à Lyon 8e. Marché public à tranches optionnelles avec une tranche ferme (Tf: carré K4) et une tranche optionnelle (To: carré K5). Le délai d'exécution des tranches est de 13 mois (Tf: 8 mois/To: 5 mois), incluant la période de préparation de chantier, à compter des ordres de service prescrivant de commencer les prestations. Le délai d'affermissement de la tranche optionnelle est de 18 mois maximum.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Critère de coût (pondération): 1

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-11-07 📅
Nom: Ftpc
Adresse postale: 15 bis avenue de la République
Commune postale: Venissieux
Code postal: 69200
Pays: France 🇫🇷
Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 348 867 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Source: OJS 2018/S 217-496051 (2018-11-08)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage (>20 nouveaux marchés)

Aménagements (>20)

Aménagements divers (>20)

Articles funéraires (3)

Cercueils (3)