Extension du réseau d'assainissement des eaux usées sur les quartiers de Stella et de Grand-Fond — commune de Saint-Leu

Commune de Saint-Leu

Marché ayant pour objet des travaux de création de réseaux d'assainissement EU sur diverses voiries des quartiers de Stella et Grand-Fond sur la commune de Saint-Leu.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-06-29. L'appel d'offres a été publié le 2018-05-14.

Qui ?

• Commune de Saint-Leu

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'égouts › Travaux d'assainissement › Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
• Travaux de construction d'égouts › Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées › Travaux de construction de stations de pompage des eaux usées

Où ?

• La Réunion › La Réunion

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-05-14	Avis de marché
2018-05-25	Informations complémentaires

Avis de marché (2018-05-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'assainissement
Numéro de référence: 2018/32
Brève description:

Marché ayant pour objet des travaux de création de réseaux d'assainissement EU sur diverses voiries des quartiers de Stella et Grand-Fond sur la commune de Saint-Leu.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'assainissement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de canalisations d'eaux usées 📦
Travaux de construction de stations de pompage des eaux usées 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: La Réunion 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Saint-Leu
Adresse postale: 58 rue du général Lambert
Code postal: 97436
Commune postale: Saint-Leu
Contact
Adresse Internet: http://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: commandepublique@mairie-saintleu.fr 📧
Téléphone: +262 262348003 📞
Fax: +262 262498724 📠
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: http://www.achatpublic.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-05-14 📅
Date limite de soumission: 2018-06-29 📅
Date de publication: 2018-05-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 092-207927
Numéro JO-S: 92
Informations complémentaires

La durée du marché mentionnée au II.2.7 ci-dessus, soit 18 mois, comprend le délai d'exécution des travaux (6 mois) et le délai de garantie de parfait achèvement (12 mois).

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 1 970 358 EUR 💰
Intitulé du lot: Canalisations
Numéro du lot: 1
Brève description:

Les travaux consistent en la mise en place d'un réseau d'eaux usées sur diverses voiries définies par:

— des prestations générales (installation de chantier, panneau de chantier..),

— des travaux de terrassement et génie civil (fouilles en tranchées ou en pleine masse, mise en œuvre de béton C 25/30, reprise de maçonnerie et de béton,

— des travaux de voiries et réfections (démolition et réfection chaussées enrobé, réfection chaussée provisoire en bicouche...,

— de réseaux EU (canalisations PVC, PEHD et fonte, regard de branchement, regard de visite, contrôle caméra, test à l'eau des regards EU...).

Valeur estimée hors TVA: 1 827 218 EUR 💰
Durée de l'accord: 18 mois
Informations complémentaires:

La durée du marché mentionnée au II.2.7 ci-dessus, soit 18 mois, comprend le délai d'exécution des travaux (6 mois) et le délai de garantie de parfait achèvement (12 mois).

Intitulé du lot: Poste de refoulement
Numéro du lot: 2
Brève description:

Les travaux consistent en la création d'un poste de refoulement sur le chemin Pierre Paul Certat à Grand Fond. Les prestations sont définies par:

— des prestations générales (installation de chantier, panneau de chantier...),

— des travaux de terrassements et génie civil (fouilles en tranchées ou en pleine masse, mise en œuvre de béton C 25/30..) et de réseaux EU (canalisations PVC et PEHD, poste de refoulement).

Valeur estimée hors TVA: 143 140 EUR 💰
Durée de l'accord: 16 mois
Informations complémentaires:

La durée du marché mentionnée au II.2.7 ci-dessus, soit 16 mois, comprend le délai d'exécution des travaux (4 mois) et le délai de garantie de parfait achèvement (12 mois).

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Quartiers de Stella et Grand-Fond — commune de Saint-Leu.

Grand-Fond — commune de Saint-Leu.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature ou DC 1 indiquant si le candidat se présente seul ou en groupement. En cas de groupement, la forme du groupement, les membres du groupement, la désignation du mandataire, ainsi que les habilitations nécessaires pour représenter les candidats membres du groupement si l'offre n'est pas signée par l'ensemble des membres qui le compose,

— les pouvoirs de la personne habilitée à engager les candidatures, précisant son nom, son prénom et sa qualité,

— une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier:

a) qu'il a satisfait aux obligations sociales et fiscales exigibles;

b) qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner mentionnées à l'article 45 et 48 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics;

c) qu'il respecte les dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés (article L. 5212-1 à 11 du code du travail).

Situation économique et financière:

— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché, réalisées au cours des 3)derniers exercices (cf. imprimé DC 2),

— pour les entreprises créées après le 1

Capacité technique et professionnelle:

— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour les 3 dernières années,

— une liste des travaux effectués au cours des 3 dernières années indiquant l'objet des travaux, le montant, le destinataire, la date et le lieu, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux,

— la présentation d'une liste des moyens matériels, outillage et équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de travaux de même nature.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-06-29 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: Mairie de Saint-Leu.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale
Contact
Point de contact: Service des marchés publics, à l'attention de Mr le maire, Bruno Domen
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

— pour la constitution du dossier de candidature, le candidat a la possibilité d'utiliser les formulaires DC 1 et DC 2 remis dans le dossier de consultation ou de produire un DUME (Document unique des marchés européens) accompagné néanmoins des renseignements et documents demandés au point 12.1 du règlement de la consultation,

— les candidats peuvent télécharger le dossier de consultation via le site internet: http://www.achatpublic.com — toutefois, en cas d'échec ou d'impossibilité de téléchargement, le dossier pourra être retiré gratuitement auprès du service des marchés publics dont l'adresse figure dans le présent avis. En cas de retrait par voie dématérialisée, les entreprises n'ont pas l'obligation de s'identifier mais l'attention du candidat est attirée sur le fait que l'absence d'identification implique l'impossibilité pour la collectivité de l'alerter sur les éventuelles modifications apportées au DCE en cours de consultation. Les candidatures et les offres peuvent être transmises sur support papier, nonobstant la possibilité pour les opérateurs économiques d'opter pour l'envoi électronique via le site précité,

— l'heure indiquée dans le présent avis (point IV.2.2) correspond à l'heure locale de la Réunion alors que sur la plate forme dématérialisée (achat public), elle est en heure de Paris. Le présent avis est également consultable sur le site http://www.achatpublic.com

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de la Réunion
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon — CS 61107
Commune postale: Saint-Denis Cedex
Code postal: 97404
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +262 262924360 📞
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧
Fax: +262 262924362 📠
Adresse Internet: http://www.la-reunion.tribunal-admininistratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 092-207927 (2018-05-14)

Informations complémentaires (2018-05-25)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne les travaux de création de réseaux d'assainissement EU sur diverses voiries des quartiers de Stella et Grand-Fond sur la commune de Saint-Leu.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de canalisations d'eaux usées 📦

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Saint Leu

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-05-25 📅
Date de publication: 2018-05-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 100-227808
Se réfère à l'avis: 2018/S 092-207927
Numéro JO-S: 100
Informations complémentaires

— Il est rajouté à la rubrique VI.3: Conformément à l'article 73 de la loi nº 2017-256 du 28.2.2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre mer portant autres dispositions en matière sociale et économique et de son décret d'application d'application nº 2018-57 du 31.1.2018, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 EUR HT, les soumissionnaires doivent présenter dans leur offre, un plan de sous-traitance prévoyant les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales. Les modalités de remise de ce plan de sous-traitance sont détaillées au point 10.1 du règlement de la consultation.

Source: OJS 2018/S 100-227808 (2018-05-25)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Ouvrages annexes de pipelines et de câbles (>20)

Travaux de construction d'égouts (>20)

Travaux d'assainissement (19)

Travaux de construction de canalisations d'eaux usées (3)