Création d'un accueil de loisirs sur le site de la borde — VRD

Ville de Joué-lès-Tours

Création d'un accueil de loisirs sur le site de la borde — VRD.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-11-15. L'appel d'offres a été publié le 2018-10-12.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville de Joué-lès-Tours

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de préparation de chantier › Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement

Où ?

• Centre — Val de Loire › Indre-et-Loire

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-10-12	Avis de marché
2018-12-27	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-10-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Numéro de référence: 18mt06
Brève description: Création d'un accueil de loisirs sur le site de la borde — VRD.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Indre-et-Loire 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Joué-lès-Tours
Adresse postale: hôtel de Ville Parvis Raymond Lory C.S. 50108
Code postal: 37301
Commune postale: Joué-lès-Tours Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Courrier électronique: commandepublique@jouelestours.fr 📧
Téléphone: +33 247397000 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_G7-3EjFndD 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_G7-3EjFndD 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-10-12 📅
Date limite de soumission: 2018-11-15 📅
Date de publication: 2018-10-16 📅
Date de début: 2019-01-02 📅
Date de fin: 2019-06-30 📅
2019-05-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 199-449915
Numéro JO-S: 199
Informations complémentaires

Le titulaire sera dispensé de cautionnement (sauf en cas d'avance). Il sera appliqué une retenue de garantie de 5 % du montant total du marché. Avance de 5 % pour les marchés supérieurs à 50 000 EUR HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois: (articles 110 à 113 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016). Il ne sera pas versé d'avance pour les marchés dont le montant minimum est inférieur à 50 000 EUR HT et pour lesquels le délai d'exécution est inférieur à 2 mois. L'avance est égale à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Le versement de l'avance sera conditionné par la constitution d'une garantie à première demande délai global de paiement: 30 jours à réception de la facture. Le paiement sera effectué par mandat administratif sur le budget principal de la Ville. Intérêts moratoires: le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de 8 points.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot 1: voirie, assainissement et AEP
Numéro du lot: 1
Brève description:

Tranche optionnelle 1:

— fourniture et pose d'une bordure préfabriquée en béton,

— aire de jeu en gravillons roulés et lavés,

— jeux d'enfants.

Tranche optionnelle 2: multisports.

Tranche optionnelle 3: chasse roues butoir à sceller.

Tranche optionnelle 4: pas japonais.

Intitulé du lot: Lot 2: tranchées techniques — infrastructures — éclairage public
Numéro du lot: 2
Brève description: Lot 2: tranchées techniques — infrastructures — éclairage public.
Intitulé du lot: Lot 3: espaces verts
Numéro du lot: 3
Brève description: Espaces verts
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Joué-lès-Tours

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-11-16 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Lieu: Joué-lès-Tours

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_G7-3EjFndD 🌏
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_G7-3EjFndD 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le titulaire sera dispensé de cautionnement (sauf en cas d'avance). Il sera appliqué une retenue de garantie de 5 % du montant total du marché.

Avance de 5 % pour les marchés supérieurs à 50 000 EUR HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois: (articles 110 à 113 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016). Il ne sera pas versé d'avance pour les marchés dont le montant minimum est inférieur à 50 000 EUR HT et pour lesquels le délai d'exécution est inférieur à 2 mois.

L'avance est égale à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Le versement de l'avance sera conditionné par la constitution d'une garantie à première demande délai global de paiement: 30 jours à réception de la facture.

Le paiement sera effectué par mandat administratif sur le budget principal de la Ville.

Intérêts moratoires: le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de 8 points.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans Cedex
Code postal: 45057
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900 📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr 📧
Fax: +33 238538516 📠
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_G7-3EjFndD 🌏
Source: OJS 2018/S 199-449915 (2018-10-12)

Avis d'attribution de marché (2018-12-27)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: VRD La Borde.
Valeur totale du marché: 535675.09 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Prix le plus bas

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Hôtel de Ville, parvis Raymond Lory, CS 50108

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-12-27 📅
Date de publication: 2018-12-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 250-576790
Se réfère à l'avis: 2018/S 199-449915
Numéro JO-S: 250

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

VRD.

Éclairage public.

Espaces verts.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-12-26 📅
Nom: Colas
Adresse postale: 2 rue de La Plaine
Commune postale: Mettray
Code postal: 37390
Pays: France 🇫🇷
Indre-et-Loire 🏙️
Valeur totale du marché: 350931.36 EUR 💰
Nom: Lesens
Adresse postale: 18 rue de la Liodière
Commune postale: Joue-lès-Tours
Code postal: 37300
Valeur totale du marché: 96819.40 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-12-27 📅
Nom: Poitou Paysage
Adresse postale: ZI Le Naurais Bachaud
Commune postale: Naintre
Code postal: 86530
Valeur totale du marché: 89924.33 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 13
Source: OJS 2018/S 250-576790 (2018-12-27)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)