Construction neuve de 70 logements collectifs et 4 coques commerciales sur le lot C 1 du Fort de l'Est et 73 logements sur le lot C 5 du Fort de l'Est à Saint-Denis
Immobilière 3F
C 1: construction de 70 logements et 4 coques commerciales. 3 bâtiments de type R+5 à R+8. Un niveau de sous-sol à usage de parc de stationnement.
C 5: construction de 73 logements en 3 bâtiments de type R+3 à R+8 sur un niveau de sous-sol à usage de parc de stationnement.
Le délai de réception des offres était de 2018-07-02. L'appel d'offres a été publié le 2018-06-01.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2018-06-01 | Avis de marché |
| 2020-05-04 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2018-06-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 4473L-SD7000 SD-Fort de l'est C1 et C5
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-Saint-Denis 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure concurrentielle avec négociation
Type de soumission: Soumission pour un lot uniquement
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Immobilière 3F
Adresse postale: 159 rue Nationale
Code postal: 75013
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: bdeviguerie@batiplaine.fr 📧
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_8Dzu6Uye6W 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-06-01 📅
Date limite de soumission: 2018-07-02 📅
Date de publication: 2018-06-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 105-238771
Numéro JO-S: 105
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 2
Informations sur les lots:
Numéro du lot: 1
Brève description:
Description des options: Les options seront décrites dans la lettre de consulation.
Intitulé du lot: Lot 2 – C 5 – 73 logements
Numéro du lot: 2
Brève description:
Site principal ou lieu d'exécution: Saint-Denis – Fort de l'Est.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Procédure
Nombre minimum de candidats: 3
Nombre maximum de candidats: 5
Heure limite de réception des offres: 11:00
Date d'envoi des invitations: 2018-07-11 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Plaine Commune Habitat
Adresse postale: 5 bis rue Danielle Casanova
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 93200
Pays: Seine-Saint-Denis 🏙️
Autre type de pouvoir adjudicateur: Groupement SA HLM et Office Public
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Adresse Internet: http://www.oph-plainecommunehabitat.fr 🌏
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 29/45 avenue de la Porte de Clichy
Commune postale: Paris
Code postal: 75017
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 29/45 avenue de la Porte de Clichy
Commune postale: Paris
Code postal: 75017
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
Source: OJS 2018/S 105-238771 (2018-06-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 4473L-SD7000 SD-Fort de l'est C1 et C5
Brève description:
C 1: construction de 70 logements et 4 coques commerciales. 3 bâtiments de type R+5 à R+8. Un niveau de sous-sol à usage de parc de stationnement.
C 5: construction de 73 logements en 3 bâtiments de type R+3 à R+8 sur un niveau de sous-sol à usage de parc de stationnement.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-Saint-Denis 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure concurrentielle avec négociation
Type de soumission: Soumission pour un lot uniquement
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Immobilière 3F
Adresse postale: 159 rue Nationale
Code postal: 75013
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: bdeviguerie@batiplaine.fr 📧
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_8Dzu6Uye6W 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-06-01 📅
Date limite de soumission: 2018-07-02 📅
Date de publication: 2018-06-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 105-238771
Numéro JO-S: 105
Informations complémentaires
La société Immobilière 3F intervient à la présente consultation pour son compte et pour le compte de l'office public Plaine Commune Habitat dans le cadre d'un groupement de commande. Immobilière 3F est le coordonnateur du groupement.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
C 1: construction de 70 logements et 4 coques commerciales. 3 bâtiments de type R+5 à R+8. Un niveau de sous-sol à usage de parc de stationnement.
C 5: construction de 73 logements en 3 bâtiments de type R+3 à R+8 sur un niveau de sous-sol à usage de parc de stationnement.
Informations sur les lots:
Les 2 lots pourront être attribués à 2 entreprises ou une seule et même entreprise.
Intitulé du lot: Lot 1 – C 1 – 70 logements
Numéro du lot: 1
Brève description:
Pour le compte d'immobilière 3F, construction de 70 logements et 4 coques commerciales en 3 bâtiments de type R+5 à R+8. Un niveau de sous-sol à usage de parc de stationnement. Le coût objectif est de 1 650 EUR/m
Durée de l'accord: 20 mois Description des options: Les options seront décrites dans la lettre de consulation.
Intitulé du lot: Lot 2 – C 5 – 73 logements
Numéro du lot: 2
Brève description:
Pour le compte de Plaine Commune Habitat, construction de 73 logements en 3 bâtiments de type R+3 à R+8. Création d'un niveau de sous-sol à usage de parc de stationnement. Le coût objectif est de 1 650 EUR/m
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Saint-Denis – Fort de l'Est.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— le Document unique de marché européen (DUME), pouvant se substituer aux DC 1 et DC 2,
– la lettre de candidature justifiant des pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat (ou DC 1),
– une déclaration sur l'honneur (modèle joint dans le DAC), datée,
– une attestation d'assurance de responsabilité civile,
– une attestation d'assurance décennale,
– dans le cas où le candidat est en redressement judiciaire, le jugement l'habilitant à poursuivre son activité (DC 2) pendant la durée prévisible du marché.
— le chiffre d'affaires global du candidat sur les 3 dernières années et le chiffre daffaires faisant l'objet du marché (ou DC 2),
– le bilan des 3 derniers exercices.
— le dossier de références,
– la déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernières années,
– le ou les certificats de qualité établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des services fournis ou d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité de service produite par les candidats (ou DC 2),
Afficher plus
– certificats de qualifications professionnelles,
– le mémoire de candidature complété sur la trame fournie dans le DAC.
La liste des éléments est détaillée dans le RAC.
Procédure
Nombre minimum de candidats: 3
Nombre maximum de candidats: 5
Heure limite de réception des offres: 11:00
Date d'envoi des invitations: 2018-07-11 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Plaine Commune Habitat
Adresse postale: 5 bis rue Danielle Casanova
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 93200
Pays: Seine-Saint-Denis 🏙️
Autre type de pouvoir adjudicateur: Groupement SA HLM et Office Public
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Adresse Internet: http://www.oph-plainecommunehabitat.fr 🌏
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 29/45 avenue de la Porte de Clichy
Commune postale: Paris
Code postal: 75017
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 29/45 avenue de la Porte de Clichy
Commune postale: Paris
Code postal: 75017
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
Source: OJS 2018/S 105-238771 (2018-06-01)
Avis d'attribution de marché (2020-05-04)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Valeur totale du marché: 19 640 032 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: bdeviguerie@batiplaine.fr 📧
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-05-04 📅
Date de publication: 2020-05-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 089-211387
Se réfère à l'avis: 2018/S 105-238771
Numéro JO-S: 89
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: Lot 1 — C 1 — 70 logements
Brève description:
Intitulé du lot: Lot 2 — C 5 — 73 logements
Brève description:
Procédure
Droit des marchés publics applicable: Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Moyens humains affectés spécifiquement au chantier et démarche qualité
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Mise en œuvre d'une méthodologie innovante en faveur d'une insertion sociale à la fois quantitative et qualitative
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Engagement à poursuivre une démarche artistique en lien avec la collectivité
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Prix (pondération): 60
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-12-19 📅
Nom: Bouygues Bâtiment IDF
Adresse postale: 1 avenue Eugène Freyssinet
Commune postale: Saint-Quentin-en-Yvelines
Code postal: 78061
Pays: France 🇫🇷
Yvelines 🏙️
Adresse Internet: https://www.societe.com/societe/bouygues-batiment-ile-de-france 🌏
Valeur totale du marché: 10 316 200 EUR 💰
Nom: Paris Ouest Construction
Adresse postale: 15 boulevard Saint-Marcel
Commune postale: Paris
Code postal: 75005
Pays: Paris 🏙️
Adresse Internet: https://www.paris-ouest.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 9 323 832 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Office Plaine Commune Habitat
Autre type de pouvoir adjudicateur: SA D'HLM et Office public
Contact
Point de contact: M. Benoit de Viguerie
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de Paris
Adresse postale: Parvis du tribunal de Paris
Adresse Internet: http://www.justice.gouv.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de Paris
Adresse postale: Parvis du tribunal de Paris
Source: OJS 2020/S 089-211387 (2020-05-04)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
C1: construction de 70 logements et quatre coques commerciales. Trois bâtiments de type R+5 à R+8. Un niveau de sous-sol à usage de parc de stationnement.
C 5: construction de 73 logements en trois bâtiments de type R+3 à R+8 sur un niveau de sous-sol à usage de parc de stationnement.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: bdeviguerie@batiplaine.fr 📧
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-05-04 📅
Date de publication: 2020-05-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 089-211387
Se réfère à l'avis: 2018/S 105-238771
Numéro JO-S: 89
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
C1: construction de 70 logements et quatre coques commerciales. Trois bâtiments de type R+5 à R+8. Un niveau de sous-sol à usage de parc de stationnement.
C 5: construction de 73 logements en trois bâtiments de type R+3 à R+8 sur un niveau de sous-sol à usage de parc de stationnement.
Brève description:
Pour le compte d'immobilière 3F, construction de 70 logements et 4 coques commerciales en 3 bâtiments de type R+5 à R+8. Un niveau de sous-sol à usage de parc de stationnement.
Description des options: Les options ont été décrites dans la lettre de consultation.
Intitulé du lot: Lot 2 — C 5 — 73 logements
Brève description:
Pour le compte de Plaine Commune Habitat, construction de 73 logements en trois bâtiments de type R+3 à R+8. Création d'un niveau de sous-sol à usage de parc de stationnement.
Procédure
Droit des marchés publics applicable: Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Moyens humains affectés spécifiquement au chantier et démarche qualité
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Mise en œuvre d'une méthodologie innovante en faveur d'une insertion sociale à la fois quantitative et qualitative
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Engagement à poursuivre une démarche artistique en lien avec la collectivité
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Prix (pondération): 60
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-12-19 📅
Nom: Bouygues Bâtiment IDF
Adresse postale: 1 avenue Eugène Freyssinet
Commune postale: Saint-Quentin-en-Yvelines
Code postal: 78061
Pays: France 🇫🇷
Yvelines 🏙️
Adresse Internet: https://www.societe.com/societe/bouygues-batiment-ile-de-france 🌏
Valeur totale du marché: 10 316 200 EUR 💰
Nom: Paris Ouest Construction
Adresse postale: 15 boulevard Saint-Marcel
Commune postale: Paris
Code postal: 75005
Pays: Paris 🏙️
Adresse Internet: https://www.paris-ouest.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 9 323 832 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Office Plaine Commune Habitat
Autre type de pouvoir adjudicateur: SA D'HLM et Office public
Contact
Point de contact: M. Benoit de Viguerie
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de Paris
Adresse postale: Parvis du tribunal de Paris
Adresse Internet: http://www.justice.gouv.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de Paris
Adresse postale: Parvis du tribunal de Paris
Source: OJS 2020/S 089-211387 (2020-05-04)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)