Construction de 45 logements locatifs en tranche ferme et 45 logements en accession sociale en tranche optionnelle – Îlot K1 – Au fil de l’eau – 51430 Bezannes
Plurial Novilia
Construction de 45 logements locatifs en tranche ferme et 45 logements en accession sociale en tranche optionnelle – Îlot K1 – Au fil de l’eau – 51430 Bezannes.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2019-02-08. L'appel d'offres a été publié le 2018-12-12.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • Briquet Éric
- • Couvreurs de France
- • CSG Couverture
- • Del Giglio SAS
- • Doitrand Frères
- • Gayet Agence Wagner
- • Grandcolas
- • Guerlot Entreprise
- • Iso Confort
- • Menuiserie concept alu
- • Morisot Roger Carrelage
- • Mosca
- • Ninin Menuiserie
- • RESOR
- • RMC Père et Fils
- • Soretherm Picardie
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2018-12-12 | Avis de marché |
| 2019-08-02 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2018-12-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Plurial Novilia
Adresse postale: 2 place Paul Jamot — CS 80017
Code postal: 51723
Commune postale: Reims Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.plurial-novilia.fr. 🌏
Courrier électronique: plurial-novilia.gdservicemarches@plurial.fr 📧
Téléphone: +33 0326049905/+33 0326049830/+33 0326059233 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-12-12 📅
Date limite de soumission: 2019-02-08 📅
Date de publication: 2018-12-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 242-553672
Numéro JO-S: 242
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: Vrd
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Charpente bardage bois
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Etancheite
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Couverture zinc
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Serrurerie
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Menuiseries exterieures pvc
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Ravalement de facade
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Cloisons / doublages / menuiseries interieures / faux plafonds
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Escaliers bois
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Electricite
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Chauffage / plomberie / vmc
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Carrelage / faience
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Peinture
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Sols souples
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Amenagements paysagers
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: Portes de garages
Description des options: Selon CCTP.
Durée de l'accord: 18 mois
Numéro de référence: CN-211218
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Îlot K1 — au fil de l'eau — 51430 Bezannes
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir règlement de consultation des entreprises.
Situation économique et financière: Voir règlement de consultation des entreprises.
Capacité technique et professionnelle: Voir règlement de consultation des entreprises.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Voir règlement de consultation des entreprises.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupements autorisés — forme solidaire.
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Mémoire technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Service achats-marchés
Madame GALLOIS ou Madame BERNARD-BARTHE ou Madame FORRAY
Adresse Internet: www.plurial-novilia.fr. 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: CN-211218
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 242-553672 (2018-12-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
45 logements locatifs en tranche ferme et 45 logements en accession sociale en tranche optionnelle.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Plurial Novilia
Adresse postale: 2 place Paul Jamot — CS 80017
Code postal: 51723
Commune postale: Reims Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.plurial-novilia.fr. 🌏
Courrier électronique: plurial-novilia.gdservicemarches@plurial.fr 📧
Téléphone: +33 0326049905/+33 0326049830/+33 0326059233 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-12-12 📅
Date limite de soumission: 2019-02-08 📅
Date de publication: 2018-12-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 242-553672
Numéro JO-S: 242
Informations complémentaires
— appel d’offres ouvert européen soumis à l’ordonnance 2015-899 du 23.7.2015 et au décret 2016-360 du 25.3.2016,
— délai d’exécution: 18 mois (dont 1 mois de préparation de chantier) pour chaque tranche,
— le dossier de consultation pourra être obtenu à partir du mardi 18.12.2018 dès 17:00, en téléchargement gratuit via les sites www.plurial-novilia.fr. ou www.proxilegales.fr,
— date limite de réception des candidatures et des offres: le vendredi 8.2.2019 avant 12:00, par voie électronique via le site www.proxilegales.fr, (Voir règlement de consultation des entreprises),
— renseignements techniques: M. Bocquet +33 326059219,
— renseignements administratifs: service achats-marchés: Mme Gallois +33 326049905 / Mme Bernard-Barthe +33 326049830 / Mme Forray +33 326059233
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction de 45 logements locatifs en tranche ferme et 45 logements en accession sociale en tranche optionnelle – Îlot K1 – Au fil de l’eau – 51430 Bezannes.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Vrd
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Charpente bardage bois
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Etancheite
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Couverture zinc
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Serrurerie
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Menuiseries exterieures pvc
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Ravalement de facade
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Cloisons / doublages / menuiseries interieures / faux plafonds
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Escaliers bois
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Electricite
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Chauffage / plomberie / vmc
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Carrelage / faience
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Peinture
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Sols souples
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Amenagements paysagers
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: Portes de garages
Description des options: Selon CCTP.
Durée de l'accord: 18 mois
Numéro de référence: CN-211218
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Îlot K1 — au fil de l'eau — 51430 Bezannes
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir règlement de consultation des entreprises.
Situation économique et financière: Voir règlement de consultation des entreprises.
Capacité technique et professionnelle: Voir règlement de consultation des entreprises.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Voir règlement de consultation des entreprises.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupements autorisés — forme solidaire.
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Mémoire technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Service achats-marchés
Madame GALLOIS ou Madame BERNARD-BARTHE ou Madame FORRAY
Adresse Internet: www.plurial-novilia.fr. 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: CN-211218
Informations complémentaires
— appel d’offres ouvert européen soumis à l’ordonnance 2015-899 du 23.7.2015 et au décret 2016-360 du 25.3.2016,
— délai d’exécution: 18 mois (dont 1 mois de préparation de chantier) pour chaque tranche,
— le dossier de consultation pourra être obtenu à partir du mardi 18.12.2018 dès 17:00, en téléchargement gratuit via les sites www.plurial-novilia.fr. ou www.proxilegales.fr,
— date limite de réception des candidatures et des offres: le vendredi 8.2.2019 avant 12:00, par voie électronique via le site www.proxilegales.fr, (Voir règlement de consultation des entreprises),
— renseignements techniques: M. Bocquet +33 326059219,
— renseignements administratifs: service achats-marchés: Mme Gallois +33 326049905 / Mme Bernard-Barthe +33 326049830 / Mme Forray +33 326059233
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 242-553672 (2018-12-12)
Avis d'attribution de marché (2019-08-02)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Marne 🏙️
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-08-02 📅
Date de publication: 2019-08-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 151-371529
Se réfère à l'avis: 2018/S 242-553672
Numéro JO-S: 151
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: VRD.
Intitulé du lot: Gros œuvre
Brève description: Gros œuvre.
Intitulé du lot: Charpente, bardage bois
Brève description: Charpente, bardage bois.
Intitulé du lot: Étanchéité
Brève description: Étanchéité.
Intitulé du lot: Couverture zinc
Brève description: Couverture zinc.
Intitulé du lot: Serrurerie
Brève description: Serrurerie.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures PVC
Brève description: Menuiseries extérieures PVC.
Intitulé du lot: Ravalement de façade
Brève description: Ravalement de façade.
Intitulé du lot: Cloisons/doublages/menuiseries intérieures/faux plafonds
Brève description: Cloisons/doublages/menuiseries intérieures/faux plafonds.
Intitulé du lot: Escaliers bois
Brève description: Escaliers bois.
Intitulé du lot: Électricité
Brève description: Électricité.
Intitulé du lot: Chauffage/plomberie/VMC
Brève description: Chauffage/plomberie/VMC.
Intitulé du lot: Carrelage/faïence
Brève description: Carrelage/faïence.
Intitulé du lot: Peinture
Brève description: Peinture.
Intitulé du lot: Sols souples
Brève description: Sols souples.
Intitulé du lot: Aménagements paysagers
Brève description: Aménagements paysagers.
Intitulé du lot: Portes de garages
Brève description: Portes de garages.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Îlot K1 — Au fil de l’eau — 51430 Bezannes.
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Prix
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 60
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-07-02 📅
Nom: Grandcolas
Commune postale: Saint-Masmes
Code postal: 51490
Pays: France 🇫🇷
Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 308861.50 EUR 💰
Nom: Del Giglio SAS
Commune postale: Warcq
Code postal: 08000
Pays: Champagne-Ardenne 🏙️
Valeur totale du marché: 2 120 000 EUR 💰
Nom: CSG Couverture
Commune postale: Vandy
Code postal: 08400
Valeur totale du marché: 318093.59 EUR 💰
Nom: Gayet Agence Wagner
Commune postale: Reims Cedex 2
Code postal: 51683
Valeur totale du marché: 222 500 EUR 💰
Nom: Couvreurs de France
Commune postale: Poix-Terron
Code postal: 08430
Valeur totale du marché: 304915.12 EUR 💰
Nom: Menuiserie Concept Alu
Commune postale: ZI la Neuvillette — Reims
Code postal: 51100
Valeur totale du marché: 389 983 EUR 💰
Nom: ISO Confort
Commune postale: Saint-Brice-Courcelles
Code postal: 51370
Valeur totale du marché: 304831.49 EUR 💰
Nom: RMC Père et Fils
Commune postale: Isles-sur-Suippe
Code postal: 51110
Valeur totale du marché: 500 000 EUR 💰
Nom: Resor
Valeur totale du marché: 672 000 EUR 💰
Nom: Ninin Menuiserie
Commune postale: Vrigne-aux-Bois
Code postal: 08330
Valeur totale du marché: 23 040 EUR 💰
Nom: Mosca
Commune postale: Bazancourt
Valeur totale du marché: 491383.90 EUR 💰
Nom: Soretherm Picardie
Commune postale: Chavignon
Code postal: 02000
Pays: Aisne 🏙️
Valeur totale du marché: 855 000 EUR 💰
Nom: Morisot Roger Carrelage
Commune postale: Bezannes
Code postal: 51430
Valeur totale du marché: 382 529 EUR 💰
Nom: Guerlot Entreprise
Commune postale: Athies-sous-Laon
Code postal: 02840
Valeur totale du marché: 131010.11 EUR 💰
Nom: Briquet Éric
Commune postale: Presles-et-Thierny
Code postal: 02860
Valeur totale du marché: 104268.57 EUR 💰
41 200 EUR 💰
Nom: Doitrand Frères
Commune postale: Grézolles
Code postal: 42260
Pays: Loire 🏙️
Valeur totale du marché: 80 542 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
4
3
6
1
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: SA d'HLM
Contact
Point de contact: Madame Gallois ou Madame Bernard-Barthe ou Madame Forray
Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 151-371529 (2019-08-02)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction de 45 logements locatifs en tranche ferme et 45 logements en accession sociale en tranche optionnelle — Îlot K1 — Au fil de l’eau — 51430 Bezannes.
Valeur totale du marché: 7250158.28 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Marne 🏙️
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-08-02 📅
Date de publication: 2019-08-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 151-371529
Se réfère à l'avis: 2018/S 242-553672
Numéro JO-S: 151
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: VRD.
Intitulé du lot: Gros œuvre
Brève description: Gros œuvre.
Intitulé du lot: Charpente, bardage bois
Brève description: Charpente, bardage bois.
Intitulé du lot: Étanchéité
Brève description: Étanchéité.
Intitulé du lot: Couverture zinc
Brève description: Couverture zinc.
Intitulé du lot: Serrurerie
Brève description: Serrurerie.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures PVC
Brève description: Menuiseries extérieures PVC.
Intitulé du lot: Ravalement de façade
Brève description: Ravalement de façade.
Intitulé du lot: Cloisons/doublages/menuiseries intérieures/faux plafonds
Brève description: Cloisons/doublages/menuiseries intérieures/faux plafonds.
Intitulé du lot: Escaliers bois
Brève description: Escaliers bois.
Intitulé du lot: Électricité
Brève description: Électricité.
Intitulé du lot: Chauffage/plomberie/VMC
Brève description: Chauffage/plomberie/VMC.
Intitulé du lot: Carrelage/faïence
Brève description: Carrelage/faïence.
Intitulé du lot: Peinture
Brève description: Peinture.
Intitulé du lot: Sols souples
Brève description: Sols souples.
Intitulé du lot: Aménagements paysagers
Brève description: Aménagements paysagers.
Intitulé du lot: Portes de garages
Brève description: Portes de garages.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Îlot K1 — Au fil de l’eau — 51430 Bezannes.
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Prix
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 60
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-07-02 📅
Nom: Grandcolas
Commune postale: Saint-Masmes
Code postal: 51490
Pays: France 🇫🇷
Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 308861.50 EUR 💰
Nom: Del Giglio SAS
Commune postale: Warcq
Code postal: 08000
Pays: Champagne-Ardenne 🏙️
Valeur totale du marché: 2 120 000 EUR 💰
Nom: CSG Couverture
Commune postale: Vandy
Code postal: 08400
Valeur totale du marché: 318093.59 EUR 💰
Nom: Gayet Agence Wagner
Commune postale: Reims Cedex 2
Code postal: 51683
Valeur totale du marché: 222 500 EUR 💰
Nom: Couvreurs de France
Commune postale: Poix-Terron
Code postal: 08430
Valeur totale du marché: 304915.12 EUR 💰
Nom: Menuiserie Concept Alu
Commune postale: ZI la Neuvillette — Reims
Code postal: 51100
Valeur totale du marché: 389 983 EUR 💰
Nom: ISO Confort
Commune postale: Saint-Brice-Courcelles
Code postal: 51370
Valeur totale du marché: 304831.49 EUR 💰
Nom: RMC Père et Fils
Commune postale: Isles-sur-Suippe
Code postal: 51110
Valeur totale du marché: 500 000 EUR 💰
Nom: Resor
Valeur totale du marché: 672 000 EUR 💰
Nom: Ninin Menuiserie
Commune postale: Vrigne-aux-Bois
Code postal: 08330
Valeur totale du marché: 23 040 EUR 💰
Nom: Mosca
Commune postale: Bazancourt
Valeur totale du marché: 491383.90 EUR 💰
Nom: Soretherm Picardie
Commune postale: Chavignon
Code postal: 02000
Pays: Aisne 🏙️
Valeur totale du marché: 855 000 EUR 💰
Nom: Morisot Roger Carrelage
Commune postale: Bezannes
Code postal: 51430
Valeur totale du marché: 382 529 EUR 💰
Nom: Guerlot Entreprise
Commune postale: Athies-sous-Laon
Code postal: 02840
Valeur totale du marché: 131010.11 EUR 💰
Nom: Briquet Éric
Commune postale: Presles-et-Thierny
Code postal: 02860
Valeur totale du marché: 104268.57 EUR 💰
41 200 EUR 💰
Nom: Doitrand Frères
Commune postale: Grézolles
Code postal: 42260
Pays: Loire 🏙️
Valeur totale du marché: 80 542 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
4
3
6
1
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: SA d'HLM
Contact
Point de contact: Madame Gallois ou Madame Bernard-Barthe ou Madame Forray
Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 151-371529 (2019-08-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)