Construction de 2 hangars et déconstruction d'un bâtiment existant pour l'aérodrome de Bois Fleury à Saint-Pierre-d'Oléron

Avis de marché (2018-07-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports
Brève description: Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Travaux de préparation de chantier 📦
Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Dalles 📦
Cloisons 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation 📦
Électricité 📦
Panneaux solaires 📦
Travaux de creusement de tranchées 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Charente-Maritime 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: CA de l'Île d'Oléron
Adresse postale: 59 route des Allées, Boîte Postale 85
Code postal: 17310
Commune postale: Saint-Pierre-d'Oléron
Contact
Adresse Internet: http://www.cdc-oleron.com/ 🌏
Courrier électronique: service-marches@cdc-oleron.fr 📧
Téléphone: +33 546472468 📞
Fax: +33 546471288 📠
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-07-17 📅
Date limite de soumission: 2018-09-21 📅
Date de publication: 2018-07-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 138-314313
Numéro JO-S: 138

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 11
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 3
Intitulé du lot: Démolition
Numéro du lot: 1
Brève description: Démolition d'un bâtiment existant
Durée de l'accord: 10 mois
Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 2
Brève description: Terrassement, fondation, réseaux intérieurs, structure
Intitulé du lot: Charpente métallique - couverture - bardage - serrurerie - menuiserie extérieure
Numéro du lot: 3
Brève description: Intitulé du lot: Dallage industriel
Numéro du lot: 4
Brève description: Réalisation d'un sol type industriel
Intitulé du lot: Cloison - plafond - menuiserie intérieure
Numéro du lot: 5
Brève description: Cloison - plafond et isolation - menuiserie intérieure
Intitulé du lot: Revêtement de sol scellé - faïence
Numéro du lot: 6
Brève description: Revêtement de sol scellé en carrelage - faïence
Intitulé du lot: Peinture
Numéro du lot: 7
Brève description: Intitulé du lot: Plomberie
Numéro du lot: 8
Brève description: Plomberie - ventilation mécanique
Intitulé du lot: Electricité - courant fort et faible
Numéro du lot: 9
Brève description: Electricité - courant fort et faible - chauffage
Intitulé du lot: Panneaux photovoltaïques (lot optionnel)
Numéro du lot: 10
Brève description: Réalisation d'une installation de production d'électricité photovoltaïque
Intitulé du lot: Vrd
Numéro du lot: 11
Brève description: Installation de chantier - terrassements généraux - fondations de forme
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: BC03
BC08
BC02
BC06
BC04
BC07
BC01
BC05
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 10:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2018-09-24 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 40
Critère de qualité (nom): délai d'exécution

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 24170062400026
Contact
Point de contact: Communauté de commune de l'Île d'Oléron
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Poitiers
Adresse postale: Hôtel Gilbert 15 rue de Blossac, BP 541
Commune postale: Poitiers
Code postal: 86020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 549607919 📞
Courrier électronique: greffe.ta-poitiers@juradm.fr 📧
Fax: +33 549606809 📠
Adresse Internet: http://poitiers.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2018/S 138-314313 (2018-07-17)