AO 1989 — Travaux de réhabilitation de 151 logements collectifs en site occupé au 13 à 27 rue de Beaurewaert et 54 à 62 boulevard de Belfort à Roubaix

Vilogia SA HLM

AO 1989 — Travaux de réhabilitation de 151 logements collectifs en site occupé au 13 à 27 rue de Beaurewaert et 54 à 62 boulevard de Belfort à Roubaix

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-04-03. L'appel d'offres a été publié le 2018-02-28.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2018-02-28 Avis de marché
2019-09-04 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2018-02-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Non spécifié
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Vilogia SA HLM
Adresse postale: 74 rue Jean Jaurès, CS 10430
Code postal: 59664
Commune postale: Villeneuve d'Ascq
Contact
Adresse Internet: http://www.vilogia.fr 🌏
Courrier électronique: julien.dieu@vilogia.fr 📧
Téléphone: +33 3593556158 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-02-28 📅
Date limite de soumission: 2018-04-03 📅
Date de publication: 2018-03-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 043-094868
Numéro JO-S: 43
Informations complémentaires
Maître de l’Ouvrage: Vilogia SA HLM – 74 rue Jean Jaurès – CS 10430 – 59664 Villeneuve d’Ascq. Procédure de passation: procédure concurrentielle avec négociation soumis aux dispositions de l’ordonnance n Argumentaire recours procédure: l’intervention se réalise en site occupé avec présence d’amiante. Une parfaite coordination des différents corps d’État pour l’approvisionnement et l’évacuation de gros volumes est nécessaire pour minimiser l’impact du chantier vis-à-vis de la population avoisinante. Une maîtrise du chantier par une entreprise coordinatrice sera nécessaire à la bonne marche du chantier. Descriptif de l’opération: isolation par l’extérieur, requalification des façades, objectif thermique. Durée du marche ou délai d’exécution: 20 mois installation comprise. Ordre de service prévisionnel: novembre 2018. Classification CPV: 45000000. Allotissement: les travaux font l'objet d’un lot tout corps d’État. Argumentaire: des travaux lourds sont à réaliser avec présence d’amiante. Les travaux se réaliseront en milieu occupé sur 2 bâtiments à volumétrie différente. Une coordination exemplaire des différents corps d’états justifie le recours au TCE. Variantes: autorisées. Critères d’attribution: offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas négocier en phase offre. Dossier de consultation: consultable et téléchargeable gratuitement à partir du site www.vilogia.fr, espace fournisseur, rubrique nos appels d’offres. Date limite de réception des candidatures: 3.4.2018 à 12:00. Adresses ou les offres doivent être transmises: Vilogia – Direction achats – 74 rue Jean Jaurès – CS 10430 – 59664 Villeneuve d’Ascq – À l’attention de Sarah REBIB. Conditions d’envoi: sous double enveloppes avec identification de l’entreprise sur l’enveloppe extérieure et l’indication «AO n
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
AO 1989 — Travaux de réhabilitation de 151 logements collectifs en site occupé au 13 à 27 rue de Beaurewaert et 54 à 62 boulevard de Belfort à Roubaix
Durée de l'accord: 20 mois
Numéro de référence: AO 1989
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 13 à 27 rue de Beaurewaert et 54 à 62 boulevard de Belfort à Roubaix

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats auront à produire les documents mentionnés ci-après. Chaque membre du groupement aura à produire lesdits documents, sous peine de rejet de l'ensemble du groupement.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, chaque membre du groupement peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou plusieurs sous traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous traitants et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché. Il produira pour ce faire, pour ces sous traitants, les mêmes renseignements que ceux exigés des candidats.
Afficher plus
Pour le groupement entier:
La lettre de candidature formulée sur un seul imprimé DC1 dûment signé par chaque membre du groupement.
Pour chaque membre du groupement:
L'imprimé DC2 dûment rempli accompagné de:
— K-bis de moins de 3 mois,
— moyens humains (dont CV des personnes appelées à réaliser les prestations de service),
— moyens matériels du groupement,
— l'attestation d'assurance de responsabilité civile et professionnelle en cours de validité selon modèle fixé par arrêté du 4.1.2016,
— les attestations sociales et fiscales à jour (Attestation de vigilance).
Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Situation économique et financière:
Pour chaque membre du groupement:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations similaires à l’objet du marché, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— un bilan ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années.
Capacité technique et professionnelle:
Le candidat/groupement sera composé de spécialistes capables de maîtriser la totalité des disciplines concernées par la spécificité de l’ouvrage et réunissant les compétences citées ci-après:
— les certifications qualibat 1552 ou équivalents,
— la présentation de 5 références récentes par le candidat (ou pour chaque membre du groupement) pour des bâtiments réalisés d’importances similaires conformément au descriptif du projet,
— les candidats devront présenter uniquement 5 références, sur le cahier de références transmis dans le dossier d’appel à candidatures, avec les mentions énumérées dans le document notamment le nom du Maître d’Ouvrage, l’année de réalisation, le délai de chantier, les prestations réalisées, la description de l’ouvrage avec le montant, l’adresse précise, le nombre de logement, le nombre de m
Afficher plus
— les moyens humains détaillés en nombre et en qualification, l’organisation interne du candidat, l’encadrement.
Il est demandé aux candidats de compléter la fiche de présentation du groupement ainsi que le cahier de références joint au dossier d’appel à candidatures sous formats papier et excel ou PowerPoint pour la fiche et le cahier de références. Le non-respect de ce formalisme entraînera le rejet de la candidature.
Afficher plus
Plus généralement, tous les éléments complétés devront être remis notamment sur clef USB/CD ROM dans l’enveloppe.
Exécution du marché
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les candidats sont admis à se présenter seuls ou en groupements.
Il est interdit pour un candidat de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
Langue pouvant être utilisée: français uniquement. Unité monétaire utilisée: l’euro.

Procédure
Nombre minimum de candidats: 3
Critères objectifs de sélection:
Critères de limitation du nombre de candidats. Les candidatures seront appréciées sur la base des critères suivants:
— qualité des références, présentées par les candidats, de nature et d’importance équivalente à l’opération décrite en objet. Les références doivent permettre d’illustrer les compétences exigées.
— capacités financières, capacités techniques et professionnelles des candidats dans les différentes compétences exigées pour l'exécution des prestations de nature et d’importance équivalente à l’opération décrite en objet.
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Julien Dieu
Adresse du profil d'acheteur: http://www.vilogia.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: AO 1989
Informations complémentaires
Maître de l’Ouvrage: Vilogia SA HLM – 74 rue Jean Jaurès – CS 10430 – 59664 Villeneuve d’Ascq.
Procédure de passation: procédure concurrentielle avec négociation soumis aux dispositions de l’ordonnance n
Argumentaire recours procédure: l’intervention se réalise en site occupé avec présence d’amiante. Une parfaite coordination des différents corps d’État pour l’approvisionnement et l’évacuation de gros volumes est nécessaire pour minimiser l’impact du chantier vis-à-vis de la population avoisinante. Une maîtrise du chantier par une entreprise coordinatrice sera nécessaire à la bonne marche du chantier.
Afficher plus
Descriptif de l’opération: isolation par l’extérieur, requalification des façades, objectif thermique.
Durée du marche ou délai d’exécution: 20 mois installation comprise.
Ordre de service prévisionnel: novembre 2018.
Classification CPV: 45000000.
Allotissement: les travaux font l'objet d’un lot tout corps d’État.
Argumentaire: des travaux lourds sont à réaliser avec présence d’amiante. Les travaux se réaliseront en milieu occupé sur 2 bâtiments à volumétrie différente. Une coordination exemplaire des différents corps d’états justifie le recours au TCE.
Variantes: autorisées.
Critères d’attribution: offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas négocier en phase offre.
Dossier de consultation: consultable et téléchargeable gratuitement à partir du site www.vilogia.fr, espace fournisseur, rubrique nos appels d’offres.
Date limite de réception des candidatures: 3.4.2018 à 12:00.
Adresses ou les offres doivent être transmises: Vilogia – Direction achats – 74 rue Jean Jaurès – CS 10430 – 59664 Villeneuve d’Ascq – À l’attention de Sarah REBIB.
Conditions d’envoi: sous double enveloppes avec identification de l’entreprise sur l’enveloppe extérieure et l’indication «AO n

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lille
Adresse postale: 13 avenue du Peuple Belge
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 043-094868 (2018-02-28)
Avis d'attribution de marché (2019-09-04)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 1989
Brève description:
Réhabilitation de 151 logements collectifs en site occupé au 13 à 27 rue de Beaurewaert et 54 à 62 boulevard de Belfort à Roubaix.
Valeur totale du marché: 5 335 978 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure concurrentielle avec négociation
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 74 rue Jean Jaurès — BP 10430
Code postal: 59491
Commune postale: Villeneuve-d'Ascq Cedex
Contact
Adresse Internet: http://espace-fournisseur.vilogia.fr/ 🌏
Courrier électronique: stephan.guillot@vilogia.fr 📧
Téléphone: +33 557350936 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-09-04 📅
Date de publication: 2019-09-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 172-418895
Se réfère à l'avis: 2018/S 043-094868
Numéro JO-S: 172

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux de réhabilitation TCE.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 13 à 27 rue de Beaurewaert et 54 à 62 boulevard de Belfort à Roubaix.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Technique
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 70

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-10-10 📅
Nom: Entreprise générale Léon Grosse
Commune postale: Lille
Pays: France 🇫🇷
Nord 🏙️
Nom: Isore Bâtiment
Adresse postale: 1 rue Louis Renault
Commune postale: saint berthevin
Pays: Nord-Pas de Calais 🏙️
Valeur totale du marché: 5 335 978 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Sa hlm
Contact
Point de contact: Stéphan Guillot
Adresse du profil d'acheteur: http://espace-fournisseur.vilogia.fr/ 🌏

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 172-418895 (2019-09-04)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Hauts-de-France Nord-Pas de Calais Nord
Fournisseurs:
Entreprise Générale Léon Grosse Isore Batiment