Acquisition d'un ensemble d'équipements hyperfréquences, machines d'impression et de prototypage 3D pour l'Institut d'électronique et de télécommunications de Rennes (IETR)

Université de Rennes 1

Acquisition d'un ensemble d'équipements hyperfréquences, machines d'impression et de prototypage 3D pour l'Institut d'électronique et de télécommunications de Rennes (IETR), avec un allotissement en 6 lots. Ces prestations concernent la fourniture, la livraison, la mise en service, le service après-vente, la maintenance et le calibrage d'un ensemble de machines ci-dessus désignées et suivant les spécifications indiquées au cahier des clauses techniques particulières.
La consultation porte sur des marchés d'équipements scientifiques qui s'apparentent à des achats avec un délai d'exécution de 2 à 4 mois (hors garantie et extensions de garantie).
Consultation comprenant des variantes supplémentaires éventuelles définies suivant les lots et au CCTP.
Les équipements scientifiques faisant l'objet du présent marché s'insèrent projet de recherche financé dans le cadre du dispositif CPER 2015-2020 Sophie STIC & Ondes Phase 3a et du dispositif FEDER de l'Union européenne.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-02-11. L'appel d'offres a été publié le 2018-12-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Université de Rennes 1

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Bretagne › Ille-et-Vilaine

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-12-20	Avis de marché
2019-02-04	Informations complémentaires
2020-03-27	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-12-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Équipement à hyperfréquences
Numéro de référence: 2018074AOF
Brève description:

Acquisition d'un ensemble d'équipements hyperfréquences, machines d'impression et de prototypage 3D pour l'Institut d'électronique et de télécommunications de Rennes (IETR), avec un allotissement en 6 lots. Ces prestations concernent la fourniture, la livraison, la mise en service, le service après-vente, la maintenance et le calibrage d'un ensemble de machines ci-dessus désignées et suivant les spécifications indiquées au cahier des clauses techniques particulières. La consultation porte sur des marchés d'équipements scientifiques qui s'apparentent à des achats avec un délai d'exécution de 2 à 4 mois (hors garantie et extensions de garantie). Consultation comprenant des variantes supplémentaires éventuelles définies suivant les lots et au CCTP. Les équipements scientifiques faisant l'objet du présent marché s'insèrent projet de recherche financé dans le cadre du dispositif CPER 2015-2020 Sophie STIC & Ondes Phase 3a et du dispositif FEDER de l'Union européenne.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Équipement à hyperfréquences 📦
Code CPV supplémentaire: Équipement à hyperfréquences 📦
Machines à commande numérique pour le travail des métaux 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ille-et-Vilaine 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Université de Rennes 1
Code postal: 35065
Commune postale: Rennes Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.univ-rennes1.fr 🌏
Courrier électronique: achats@listes.univ-rennes1.fr 📧
Téléphone: +33 22233670 📞
URL des documents: http://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=409562&orgAcronyme=f2h 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=409562&orgAcronyme=f2h 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-12-20 📅
Date limite de soumission: 2019-02-11 📅
Date de publication: 2018-12-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 247-568099
Numéro JO-S: 247
Informations complémentaires

Le lot nº 4 du présent appel d'offres a fait l'objet d'un précédent appel d'offres sous référence «2018027aof - acquisition d'enceintes et d'équipements pour la caractérisation et le prototypage hyperfréquences pour l'Institut d'électronique et de télécommunications de Rennes (IETR)» (Avis publié Réf. JOUE: nº 2018/s 070-154668 du 11.4.2018; déclaration sans suite du lot susvisé).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La consultation porte sur des marchés d'équipements scientifiques qui s'apparentent à des achats avec un délai d'exécution de 2 à 4 mois (hors garantie et extensions de garantie).

Consultation comprenant des variantes supplémentaires éventuelles définies suivant les lots et au CCTP.

Les équipements scientifiques faisant l'objet du présent marché s'insèrent projet de recherche financé dans le cadre du dispositif CPER 2015-2020 Sophie STIC & Ondes Phase 3a et du dispositif FEDER de l'Union européenne.

Intitulé du lot: Caméra infrarouge à haute résolution pour dosimétrie multi-physique au niveau microscopique
Numéro du lot: 1
Brève description:

Ces prestations concernent la fourniture, la livraison, la mise en service, le service après-vente, la maintenance et

Le calibrage d'un ensemble de machines ci-dessus désignées et suivant les spécifications indiquées au cahier des clauses techniques particulières. La consultation porte sur des marchés d'équipements scientifiques qui s'apparentent à des achats avec un délai d'exécution de 3 à 4 mois (hors extension garantie). Consultation comprenant des variantes supplémentaires éventuelles définies suivant les lots et au CCTP. Les équipements scientifiques faisant l'objet du présent marché s'insèrent projet de recherche financé dans le cadre du dispositif CPER 2015-2020 Sophie STIC & Ondes Phase 3a et du dispositif FEDER de l'Union européenne porté par l'université de Rennes 1 et l'institut d'électronique et de télécommunications de Rennes [IETR]. Les variantes alternatives sont acceptées.

Durée de l'accord: 3 mois
Description des options: Cf. dossier de consultation et CCTP.
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Fonds FEDER
Intitulé du lot: Amplificateurs de puissance dans la gamme HF (2 à 30 Mhz)
Numéro du lot: 2
Brève description:

Ces prestations concernent la fourniture, la livraison, la mise en service, le service après-vente, la maintenance et le calibrage d'un ensemble de machines ci-dessus désignées et suivant les spécifications indiquées au cahier des clauses techniques particulières. La consultation porte sur des marchés d'équipements scientifiques qui s'apparentent à des achats avec un délai d'exécution de 3 à 4 mois (hors extension garantie). Consultation comprenant des variantes supplémentaires éventuelles définies suivant les lots et au CCTP. Les équipements scientifiques faisant l'objet du présent marché s'insèrent projet de recherche financé dans le cadre du dispositif CPER 2015-2020 Sophie STIC & Ondes Phase 3A et du dispositif FEDER de l'Union européenne porté par l'université de Rennes 1 et l'Institut d'électronique et de télécommunications de Rennes [IETR]. Les variantes alternatives sont acceptées.

Intitulé du lot: Modulateur spatial de lumière
Numéro du lot: 3
Brève description:

Consultation comprenant des variantes supplémentaires éventuelles définies suivant les lots et au CCTP. Les équipements scientifiques faisant l'objet du présent marché s'insèrent projet de recherche financé dans le cadre du dispositif CPER 2015-2020 Sophie STIC & Ondes Phase 3a et du dispositif FEDER de l'Union européenne porté par l'université de Rennes 1 et l'Institut d'électronique et de télécommunications de Rennes [IETR]. Les variantes alternatives sont acceptées

Intitulé du lot: Machines d'impression 3D
Numéro du lot: 4
Brève description:

Consultation comprenant des variantes supplémentaires éventuelles définies suivant les lots et au CCTP. Les équipements scientifiques faisant l'objet du présent marché s'insèrent projet de recherche financé dans le cadre du dispositif CPER 2015-2020 Sophie STIC & Ondes phase 3a et du dispositif FEDER de l'Union européenne porté par l'université de Rennes 1 et l'Institut d'électronique et de télécommunications de Rennes [IETR]. Les variantes alternatives sont acceptées.

Informations complémentaires:

Intitulé du lot: Machine de micro usinage 3D
Numéro du lot: 5
Brève description:

Ces prestations concernent la fourniture, la livraison, la mise en service, le service après-vente, la maintenance et le calibrage d'un ensemble de machines ci-dessus désignées et suivant les spécifications indiquées au Cahier des clauses techniques particulières. La consultation porte sur des marchés d'équipements scientifiques qui s'apparentent à des achats avec un délai d'exécution de 3 à 4 mois (hors extension garantie). Consultation comprenant des variantes supplémentaires éventuelles définies suivant les lots et au CCTP. Les équipements scientifiques faisant l'objet du présent marché s'insèrent projet de recherche financé dans le cadre du dispositif CPER 2015-2020 Sophie STIC & Ondes Phase 3a et du dispositif FEDER de l'Union européenne porté par l'université de Rennes 1 et l'Institut d'électronique et de télécommunications de Rennes [IETR]. Les variantes alternatives sont acceptées.

Informations complémentaires:

Le lot nº 5 du présent appel d'offres a fait l'objet d'un précédent appel d'offres sous référence «2018027aof - acquisition d'enceintes et d'équipements pour la caractérisation et le prototypage hyperfréquences pour l'Institut d'électronique et de télécommunications de Rennes (IETR)» (Avis publié Réf. JOUE: nº 2018/s 070-154668 du 11.4.2018; déclaration sans suite du lot susvisé).

Intitulé du lot: Sondes d'illuminations
Numéro du lot: 6
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

IETR, groupe antennes et Hyperfréquences Université de Rennes 1 Campus Beaulieu, bât. 11 d 35042 Rennes Cedex - France

IETR, groupe antennes et hyperfréquences université de Rennes 1 Campus Beaulieu, bât. 11 d 35042 Rennes Cedex - France

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Organigramme de l'entreprise, qualités professionnelles des gérants et des personnels etc.

Mémoire technologique et descriptif technique détaillé des matériels proposés (avec les fiches techniques et certifications), ainsi que des prestations associées.

Acte d'engagement et annexe variantes et délais renseignées.

Pièces tests à fournir pour les lots 4 & 5.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 11:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-02-11 📅
Heure d'ouverture des offres: 11:31
Lieu: Rennes, pôle des achats
Informations complémentaires: Non
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité technique des équipements et des services associés
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 2 Rue du Thabor - cs46510
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public
Contact
Point de contact: Pôle des achats
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=409562&orgAcronyme=f2h 🌏
URL des documents: http://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=409562&orgAcronyme=f2h 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte, CS 44416
Commune postale: Rennes Cedex
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828 📞
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.rennes.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 247-568099 (2018-12-20)

Informations complémentaires (2019-02-04)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Acquisition d'un ensemble d'équipements hyperfréquences, machines d'impression et de prototypage 3D pour l'Institut d'électronique et de télécommunications de Rennes (IETR), avec un allotissement en 6 lots. Ces prestations concernent la fourniture, la livraison, la mise en service, le service après-vente, la maintenance et le calibrage d'un ensemble de machines ci-dessus désignées et suivant les spécifications indiquées au Cahier des clauses techniques particulières. La consultation porte sur des marchés d'équipements scientifiques qui s'apparentent à des achats avec un délai d'exécution de 2 à 4 mois (hors garantie et extensions de garantie). Consultation comprenant des variantes supplémentaires éventuelles définies suivant les lots et au CCTP. Les équipements scientifiques faisant l'objet du présent marché s'insèrent projet de recherche financé dans le cadre du dispositif CPER 2015-2020 Sophie Stic & Ondes Phase 3a et du dispositif FEDER de l'Union européenne.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-02-04 📅
Date limite de soumission: 2019-02-25 📅
Date de publication: 2019-02-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 027-059983
Se réfère à l'avis: 2018/S 247-568099
Numéro JO-S: 27
Informations complémentaires

Attention pour les lots 4 et 5: — lot nº 4: machines d'impression 3D, — lot nº 5: machine de micro-usinage 3D. Il est attendu des candidats au Cahier des clauses techniques particulières la production de pièces d'usinage suivant des plans et matériaux à fournir par l'institut d'électronique et de Télécommunications de Rennes. Par voie de conséquence, il est impératif que les candidats se manifestent par courriels aux points de contact figurant au règlement de consultation ou via la plate-forme pour indiquer une adresse d'envoi de ces matériaux à usiner. Les conditions d'envoi des échantillons sont indiquées au règlement modifié.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 2 rue du Thabor — CS 46510
Source: OJS 2019/S 027-059983 (2019-02-04)

Avis d'attribution de marché (2020-03-27)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Acquisition d'enceintes et d'équipements pour la caractérisation et le prototypage hyperfréquences pour l'Institut d'électronique et de télécommunications de Rennes (IETR).

Valeur totale du marché: 347412.21 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-03-27 📅
Date de publication: 2020-03-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 064-152895
Numéro JO-S: 64
Informations complémentaires

Avis d'attribution tardif après finalisation de la phase de notification de décisions aux candidats.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Acquisition d'enceintes et d'équipements pour la caractérisation et le prototypage

hyperfréquences pour l'Institut d'électronique et de télécommunications de Rennes (IETR).

Description des options:

Conformément à l'article 58-III du DMP, les variantes alternatives à l'initiative des candidats seront prises en considération, à condition de satisfaire aux exigences techniques minimales énumérées au CCTP nº 2018074AOF.

Les candidats devront chiffrer de manière séparée les équipements proposés en base ainsi que les différentes variantes pour prestations supplémentaires éventuelles (ou options) détaillées au CCTP nº 2018074AOF dans l'annexe nº 1 à l'acte d'engagement.

Les montants proposés en VS devront également être spécifiés par les candidats dans leur proposition financière et technique formulée sous la forme de devis reprenant clairement les intitulés de chaque variante supplémentaire proposée, suivant la numérotation portée à leur connaissance au cahier des clauses techniques particulières et à l'annexe à l'acte d'engagement fournie pour chacun des lots.

Les candidats sont libres de proposer les variantes pour prestations supplémentaires éventuelles qu'ils jugeraient nécessaires dans le cadre du présent projet et devront les chiffrer de manière séparée de l'offre de base.

Celles-ci ne seront pas prises en compte pour l'analyse des offres à périmètre égal des propositions soumises. En revanche si elles présentent un intérêt au regard de l'objet de cette consultation elles pourront être retenues.

Amplificateurs de puissance dans la gamme HF (2 à 30 Mhz).

Modulateur spatial de lumière.

Machines d'impression 3D.

Nom du projet ou programme financé par l’UE: Programme de financement CPER-FEDER: les équipements scientifiques faisant l'objet de la présente consultation s'insèrent dans le cadre du dispositif CPER Stic & Ondes (Phase 3a) et du dispositif FEDER de l'Union européenne porté par l'Université de Rennes 1 et l'Institut d'Électronique et de télécommunications de Rennes (IETR).
Brève description: Machine de micro usinage 3D
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Programme de financement CPER-FEDER: les équipements scientifiques faisant l'objet de la présente consultation s'insèrent dans le cadre du dispositif CPER Stic & Ondes (phase 3a) et du dispositif FEDER de l'Union européenne porté par l'Université de Rennes 1 et l'Institut d'électronique et de télécommunications de Rennes (IETR).
Brève description: Sondes d'illuminations
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Université de Rennes 1 IETR, groupe antennes et hyperfréquences Campus Beaulieu, bâtiment 11d, 35042 Rennes Cedex.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité technique des équipements et des services associés (SAV, formation, délais, etc.) proposés
Critère de coût (nom): Coût global d'acquisition (offre de base et variantes supplémentaires analysées à périmètre égal)
Critère de coût (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Qualité technique des équipements et des services associés (SAV, formation, délais etc.) proposés

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-07-11 📅
Nom: Flir Systemes Trading Belgium BVBA
Numéro d'enregistrement national: be0835731610
Adresse postale: Luxemburgstraat 2
Commune postale: Meer
Code postal: 2321
Pays: Belgique 🇧🇪
Téléphone: +32 36655100 📞
Courrier électronique: flir@flir.com 📧
Pays: Arr. Dendermonde 🏙️
Adresse Internet: http://www.flir.com 🌏
Valeur totale du marché: 103 980 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2019-07-13 📅
Nom: AR France
Numéro d'enregistrement national: 37542652100033
Adresse postale: 7, rue du Fossé Blanc, bâtiment D1
Commune postale: Gennevilliers
Code postal: 92230
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 147917530 📞
Courrier électronique: appeldoffre@arfrance.eu 📧
Pays: Hauts-de-Seine 🏙️
Adresse Internet: http://www.arfrance.eu/ 🌏
Valeur totale du marché: 23586.11 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2019-07-19 📅
Nom: Optroprim SAS
Numéro d'enregistrement national: 39971359300040
Adresse postale: 21-23 rue Aristide Briand
Commune postale: Vanves
Code postal: 92170
Téléphone: +33 141906180 📞
Courrier électronique: fbeck@optoprim.com 📧
Adresse Internet: http://www.optoprim.com/index.php 🌏
Valeur totale du marché: 14 769 EUR 💰
Nom: Fdbi
Numéro d'enregistrement national: 34010661600030
Adresse postale: 1 rue de l'Abbé Lemire
Commune postale: Asnières-sur-Seine
Code postal: 92600
Téléphone: +33 140850228 📞
Courrier électronique: mail@fdbi.com 📧
Adresse Internet: http://www.fdbi.com 🌏
Valeur totale du marché: 39894.10 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2019-07-14 📅
Nom: Datron France SAS
Numéro d'enregistrement national: 79407995400010
Adresse postale: 54 allée Primavéra — Proméry — Pringy
Commune postale: Annecy
Code postal: 74370
Téléphone: +33 450642373 📞
Courrier électronique: adv@datron.fr 📧
Pays: Haute-Savoie 🏙️
Adresse Internet: http://www.datron.fr/debut.html 🌏
Valeur totale du marché: 140 197 EUR 💰
Nom: Arva-rf
Numéro d'enregistrement national: 50972935600022
Adresse postale: 5 rue Pavllov
Commune postale: ZI des Bruyères
Code postal: 78190
Téléphone: +33 130503173 📞
Courrier électronique: info@arva-rf.com 📧
Pays: Yvelines 🏙️
Adresse Internet: http://www.arva-rf.com 🌏
Valeur totale du marché: 24 986 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
1
3
Source: OJS 2020/S 064-152895 (2020-03-27)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage (>20 nouveaux marchés)

Fournitures électroniques, électromécaniques et électrotechniques (11)

Équipement électronique (6)

Fournitures électroniques (3)

Valves et tubes (1)

Tubes et équipement pour hyperfréquences (1)