ZAC du quartier de la Gare et PEM Lorient — aménagement du parvis sud et d'une section du boulevard Cosmao Dumanoir (4 lots)

Lorient Agglomération

ZAC du quartier de la Gare et PEM Lorient — aménagement du parvis sud et d'une section du boulevard Cosmao Dumanoir (4 lots).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-05-02. L'appel d'offres a été publié le 2017-03-22.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Lorient Agglomération

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Morbihan

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-03-22	Avis de marché
2017-07-05	Avis d'attribution de marché
2022-06-09	Modification d'un marché /d'une concession en cours
2022-06-09	Modification d'un marché /d'une concession en cours
2022-06-09	Modification d'un marché /d'une concession en cours
2022-06-09	Modification d'un marché /d'une concession en cours

Avis de marché (2017-03-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Numéro de référence: 17040_17043
Brève description:

ZAC du quartier de la Gare et PEM Lorient — aménagement du parvis sud et d'une section du boulevard Cosmao Dumanoir (4 lots).

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Installation de réseau de conduites 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Morbihan 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Lorient Agglomération
Adresse postale: Maison de l'agglomération, commande publique, esplanade du Péristyle, CS 20001
Code postal: 56314
Commune postale: Lorient Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.lorient-agglo.fr 🌏
Courrier électronique: commande-publique@agglo-lorient.fr 📧
Téléphone: +33 290747189 📞
Fax: +33 290747199 📠
URL des documents: https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=88619&orgAcronyme=a2e 🌏
URL pour la participation: https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=88619&orgAcronyme=a2e 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-03-22 📅
Date limite de soumission: 2017-05-02 📅
Date de publication: 2017-03-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 060-111416
Numéro JO-S: 60
Informations complémentaires

Les opérateurs économiques sont invités à déposer leur pli par voie électronique sur le profil acheteur de la collectivité. Critères de sélection des candidatures: Sont éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires, qui ne disposent pas de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle ou dont la capacité économique et financière, les capacités techniques et professionnelles paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature. Il n'est pas imposé de forme juridique au groupement, mais en cas de groupement conjoint, le mandataire sera nécessairement solidaire. Les opérateurs économiques sont invités à déposer leur pli par voie électronique sur le profil acheteur de la collectivité. Les offres ne pourront pas être remises par mail. Le délai d'exécution de tous les lots se décompose en deux délais partiels définis comme suit, hors période de préparation de deux (2) mois maximum: Lot 1: — 10 mois pour la réalisation des travaux objet des phase 1 à phase 9 du document 0-b17. Carnet de phasage des opérations joint à la consultation, — 2 mois pour la réalisation des travaux objet de la phase 10 du document 0-b17. Carnet de phasage des opérations joint à la consultation. Lot 2: — 10 mois pour la réalisation des travaux objet des phase 1 à phase 9 du document 0-b17. Carnet de phasage des opérations joint à la consultation, — 2 mois pour la réalisation des travaux objet de la phase 10 du document 0-b17. Carnet de phasage des opérations joint à la consultation. Lot 3: — 10 mois pour la réalisation des travaux objet des phase 1 à phase 9 du document 0-b17. Carnet de phasage des opérations joint à la consultation, hors prestations de parachèvement et de confortement, — 2 mois pour la réalisation des travaux objet de la phase 10 du document 0-b17. Carnet de phasage des opérations joint à la consultation, hors prestations de parachèvement et de confortement. Lot 4: — 10 mois pour la réalisation des travaux objet des phase 1 à phase 9 du document 0-b17. Carnet de phasage des opérations joint à la consultation, — 2 mois pour la réalisation des travaux objet de la phase 10 du document 0-b17. Carnet de phasage des opérations joint à la consultation. Date prévisionnelle de début des prestations pour tous les lots (période de préparation): juillet 2017. Détail des sous-critères de la valeur technique, pour chaque lot: Lot 1: Moyens affectés au projet Moyens humains et moyens support 15 % moyens matériels 10 % moyens liés à la phase exécution 5 % perception des enjeux Note d'analyse 10 % descriptions détaillées 10 % méthodologie d'intervention 25 % organisation du chantier Planning et phasage 15 % note justificative 10 % lot 2: Moyens affectés au projet Moyens humains et moyens support 15 % moyens matériels 10 % moyens liés à la phase exécution 5 % perception des enjeux Note d'analyse 10 % descriptions détaillées 10 % méthodologie d'intervention 25 % organisation du chantier Planning et phasage 15 % note justificative 10 % lot 3: Moyens affectés au projet Moyens humains et moyens support 15 % moyens matériels 10 % moyens liés à la phase exécution 5 % perception des enjeux Note d'analyse 10 % descriptions détaillées 10 % méthodologie d'intervention Note méthodologique sur travaux, entretien et GPA 12 % note méthodologique sur choix des végétaux 13 % organisation du chantier Planning et phasage 15 % note justificative 10 % lot 4: Moyens affectés au projet Moyens humains et moyens support 15 % moyens matériels 10 % moyens liés à la phase exécution 5 % perception des enjeux Note d'analyse 10 % descriptions détaillées 10 % méthodologie d'intervention 25 % organisation du chantier Planning et phasage 15 % note justificative 10 % la pièce «0-A3. Pgcsps» sera déposée ultérieurement sur la plateforme.

Informations complémentaires

Les opérateurs économiques sont invités à déposer leur pli par voie électronique sur le profil acheteur de la collectivité.

Critères de sélection des candidatures:

Sont éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires, qui ne disposent pas de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle ou dont la capacité économique et financière, les capacités techniques et professionnelles paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature.

Il n'est pas imposé de forme juridique au groupement, mais en cas de groupement conjoint, le mandataire sera nécessairement solidaire. Les opérateurs économiques sont invités à déposer leur pli par voie électronique sur le profil acheteur de la collectivité. Les offres ne pourront pas être remises par mail.

Le délai d'exécution de tous les lots se décompose en deux délais partiels définis comme suit, hors période de préparation de deux (2) mois maximum:

Lot 1:

— 10 mois pour la réalisation des travaux objet des phase 1 à phase 9 du document 0-b17. Carnet de phasage des opérations joint à la consultation,

— 2 mois pour la réalisation des travaux objet de la phase 10 du document 0-b17. Carnet de phasage des opérations joint à la consultation.

Lot 2:

— 10 mois pour la réalisation des travaux objet des phase 1 à phase 9 du document 0-b17. Carnet de phasage des opérations joint à la consultation,

— 2 mois pour la réalisation des travaux objet de la phase 10 du document 0-b17. Carnet de phasage des opérations joint à la consultation.

Lot 3:

— 10 mois pour la réalisation des travaux objet des phase 1 à phase 9 du document 0-b17. Carnet de phasage des opérations joint à la consultation, hors prestations de parachèvement et de confortement,

— 2 mois pour la réalisation des travaux objet de la phase 10 du document 0-b17. Carnet de phasage des opérations joint à la consultation, hors prestations de parachèvement et de confortement.

Lot 4:

— 10 mois pour la réalisation des travaux objet des phase 1 à phase 9 du document 0-b17. Carnet de phasage des opérations joint à la consultation,

— 2 mois pour la réalisation des travaux objet de la phase 10 du document 0-b17. Carnet de phasage des opérations joint à la consultation.

Date prévisionnelle de début des prestations pour tous les lots (période de préparation): juillet 2017.

Détail des sous-critères de la valeur technique, pour chaque lot:

Lot 1:

Moyens affectés au projet

Moyens humains et moyens support 15 %

moyens matériels 10 %

moyens liés à la phase exécution 5 %

perception des enjeux

Note d'analyse 10 %

descriptions détaillées 10 %

méthodologie d'intervention 25 %

organisation du chantier

Planning et phasage 15 %

note justificative 10 %

lot 2:

Moyens affectés au projet

Moyens humains et moyens support 15 %

moyens matériels 10 %

moyens liés à la phase exécution 5 %

perception des enjeux

Note d'analyse 10 %

descriptions détaillées 10 %

méthodologie d'intervention 25 %

organisation du chantier

Planning et phasage 15 %

note justificative 10 %

lot 3:

Moyens affectés au projet

Moyens humains et moyens support 15 %

moyens matériels 10 %

moyens liés à la phase exécution 5 %

perception des enjeux

Note d'analyse 10 %

descriptions détaillées 10 %

méthodologie d'intervention

Note méthodologique sur travaux, entretien et GPA 12 %

note méthodologique sur choix des végétaux 13 %

organisation du chantier

Planning et phasage 15 %

note justificative 10 %

lot 4:

Moyens affectés au projet

Moyens humains et moyens support 15 %

moyens matériels 10 %

moyens liés à la phase exécution 5 %

perception des enjeux

Note d'analyse 10 %

descriptions détaillées 10 %

méthodologie d'intervention 25 %

organisation du chantier

Planning et phasage 15 %

note justificative 10 %

la pièce «0-A3. Pgcsps» sera déposée ultérieurement sur la plateforme.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Terrassements — voirie — assainissement — signalisation — mobilier
Numéro du lot: 1
Brève description:

Cent dix (110) ml environ d'assainissement environ.

Cent soixante (160) m3 environ de rétention des eaux pluviales.

Neuf mille (9 000) m2 environ de surfaces d'espaces publics aménagés.

Durée de l'accord: 48 mois
Intitulé du lot: Tranchées — eau potable — électricité — éclairage — télécommunication — divers
Numéro du lot: 2
Brève description:

Mille (1 000) ml environ de tranchées de réseau.

Quatre vingt (80) ml environ d'eau potable.

Cinquante cinq (55) ml environ d'électricité.

Mille (1 000) ml environ d'éclairage.

Cinquante cinq (55) points lumineux environ.

Intitulé du lot: Espaces verts et plantations
Numéro du lot: 3
Brève description:

Environ 50 arbres tiges et cépées de grand développement.

Cinq cents (500) m2 de composition végétale très qualitative (vivaces et arbustes).

Mise en oeuvre de goutte-à-goutte.

Intitulé du lot: Pavage
Numéro du lot: 4
Brève description:

Deux mille (2 000) m2 environ fourniture et pose de pierre naturelle, dont 1 500 m2 environ dans une configuration nécessitant un savoir-faire très spécifique.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société, si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la société.

Si la situation du candidat le justifie, la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire.

La déclaration sur l'honneur jointe en annexe du Règlement de la Consultation permettant d'attester que le candidat remplit les conditions d'accès à la commande publique.

En cas de groupement, le formulaire Dc1 dûment daté et signé par l'opérateur économique pour justifier n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23.7.2015 et pour justifier être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années.

Capacité technique et professionnelle:

Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années (cf. Détail Règlement de la Consultation).

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années.

Certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres:

Lot 1: qualifications FNTP: 341, 3421, 3422, 3431, 3432, 344, 346, 5144.

Lot 2: qualifications FNTP: 6413, 651.

Lot 3: qualifications Qualipaysage (ou équivalent): P 110, A 510, E131, E140.

Lot 4: qualifications FNTP: 3451.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-05-04 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 45
Critère de coût: Prix apprécié au vu du DQE
Pondération du coût: 55
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de coût: Prix apprécié au vu de la DPGF
Pondération du coût: 40
Critère de qualité (pondération): 70
Pondération du coût: 30

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.e-megalisbretagne.org 🌏
URL des documents: https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=88619&orgAcronyme=a2e 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les opérateurs économiques sont invités à déposer leur pli par voie électronique sur le profil acheteur de la collectivité.

Critères de sélection des candidatures:

Sont éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires, qui ne disposent pas de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle ou dont la capacité économique et financière, les capacités techniques et professionnelles paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature.

Il n'est pas imposé de forme juridique au groupement, mais en cas de groupement conjoint, le mandataire sera nécessairement solidaire. Les opérateurs économiques sont invités à déposer leur pli par voie électronique sur le profil acheteur de la collectivité. Les offres ne pourront pas être remises par mail.

Le délai d'exécution de tous les lots se décompose en deux délais partiels définis comme suit, hors période de préparation de deux (2) mois maximum:

Lot 1:

— 10 mois pour la réalisation des travaux objet des phase 1 à phase 9 du document 0-b17. Carnet de phasage des opérations joint à la consultation,

— 2 mois pour la réalisation des travaux objet de la phase 10 du document 0-b17. Carnet de phasage des opérations joint à la consultation.

Lot 2:

Lot 3:

— 10 mois pour la réalisation des travaux objet des phase 1 à phase 9 du document 0-b17. Carnet de phasage des opérations joint à la consultation, hors prestations de parachèvement et de confortement,

— 2 mois pour la réalisation des travaux objet de la phase 10 du document 0-b17. Carnet de phasage des opérations joint à la consultation, hors prestations de parachèvement et de confortement.

Lot 4:

Date prévisionnelle de début des prestations pour tous les lots (période de préparation): juillet 2017.

Détail des sous-critères de la valeur technique, pour chaque lot:

Moyens affectés au projet

Moyens humains et moyens support 15 %

moyens matériels 10 %

moyens liés à la phase exécution 5 %

perception des enjeux

Note d'analyse 10 %

descriptions détaillées 10 %

méthodologie d'intervention 25 %

organisation du chantier

Planning et phasage 15 %

note justificative 10 %

lot 2:

lot 3:

méthodologie d'intervention

Note méthodologique sur travaux, entretien et GPA 12 %

note méthodologique sur choix des végétaux 13 %

lot 4:

la pièce «0-A3. Pgcsps» sera déposée ultérieurement sur la plateforme.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes Cedex
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828 📞
Courrier électronique: greffe.tarennes@juradm.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 060-111416 (2017-03-22)

Avis d'attribution de marché (2017-07-05)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

ZAC du quartier de la gare et PEM Lorient — aménagement du parvis Sud et d'une section du boulevard Cosmao Dumanoir (4 lots).

Valeur totale du marché: 1928257.60 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Téléphone: +33 290747195 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-05 📅
Date de publication: 2017-07-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 129-262970
Se réfère à l'avis: 2017/S 060-111416
Numéro JO-S: 129
Informations complémentaires

Date de signature des marchés publics nº 17040 au nº 17043: 28.6.2017. Date de notification des marchés publics nº 17040 au nº 17043: 3.7.2017. Modalités de consultation du contrat: toutes les pièces du contrat sont consultables, dans le respect des secrets protégés par la loi, aux heures d'ouverture des bureaux, de 8:30 à 17:00, auprès de la commande publique, Maison de l'agglomération, esplanade du Péristyle, CS 20001, 56314 Lorient Cedex. Cette décision est susceptible de recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Rennes, dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication du présent avis. En outre, pour l'application de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes peut être saisi au titre du référé contractuel au plus tard le trente et unième jour suivant la publication du présent avis.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Cent soixante (160) m

Neuf mille (9 000) m

Cinq cents (500) m

Mise en œuvre de goutte-à-goutte.

Deux mille (2 000) m

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-06-06 📅

Référence
Informations complémentaires

Date de signature des marchés publics nº 17040 au nº 17043: 28.6.2017.

Date de notification des marchés publics nº 17040 au nº 17043: 3.7.2017.

Modalités de consultation du contrat: toutes les pièces du contrat sont consultables, dans le respect des secrets protégés par la loi, aux heures d'ouverture des bureaux, de 8:30 à 17:00, auprès de la commande publique, Maison de l'agglomération, esplanade du Péristyle, CS 20001, 56314 Lorient Cedex.

Cette décision est susceptible de recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Rennes, dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication du présent avis.

En outre, pour l'application de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes peut être saisi au titre du référé contractuel au plus tard le trente et unième jour suivant la publication du présent avis.

Source: OJS 2017/S 129-262970 (2017-07-05)

Modification d'un marché /d'une concession en cours (2022-06-09)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 148 207 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Modification d'un marché /d'une concession en cours
Lieu d'exécution
Région NUTS: Morbihan 🏙️

Procédure
Critères d'attribution
Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: lorient Agglomération
Adresse postale: maison de l'agglomération Commande publique Esplanade du Péristyle CS 20001

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-06-09 📅
Date de publication: 2022-06-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 113-317476
Se réfère à l'avis: 2017/S 129-262970
Numéro JO-S: 113

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: terrassement, voirie, assainissement, signalisation et mobilier
Brève description:

zac du quartier de la gare de Lorient - aménagement du parvis Sud et d'une section du boulevard Cosmao Dumanoir - lot no 1 : terrassement, voirie, assainissement, signalisation et mobilier.

Attribution du marché
Nom: eurovia bretagne
Adresse postale: kervignac BP 54
Commune postale: Hennebont
Code postal: 56702
Pays: France 🇫🇷
Morbihan 🏙️
Valeur totale du marché: 1 148 207 EUR 💰

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 Contour de la Motte
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2022/S 113-317476 (2022-06-09)

Modification d'un marché /d'une concession en cours (2022-06-09)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 148 207 EUR 💰

Référence
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 113-317478

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: ZAC du quartier de la gare de Lorient - aménagement du parvis Sud et d'une section du boulevard Cosmao Dumanoir Lot no 1 : terrassement, voirie, assainissement, signalisation et mobilier
Source: OJS 2022/S 113-317478 (2022-06-09)

Modification d'un marché /d'une concession en cours (2022-06-09)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 320 053 EUR 💰

Référence
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 113-317480

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: zac du quartier de la gare de Lorient - aménagement du parvis Sud et d'une section du boulevard Cosmao Dumanoir - lot 2 : Tranchées - eau Potable - electricité - eclairage - télécommunication - divers
Brève description:

zac du quartier de la gare de Lorient - aménagement du parvis Sud et d'une section du boulevard Cosmao Dumanoir - lot 2 : Tranchées - eau Potable - electricité - eclairage - télécommunication - divers

Attribution du marché
Nom: spie Citynetworks
Adresse postale: p.a de Kerloudan
Commune postale: Ploemeur
Code postal: 56274
Valeur totale du marché: 320 053 EUR 💰
Source: OJS 2022/S 113-317480 (2022-06-09)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)