Wattrelos Centre — 5 rue de l'abattoir — réhabilitation de l'unité d'eau potable

Métropole Européenne de Lille

Le présent marché concerne les travaux nécessaires à la réhabilitation de l'unité de traitement d'eau potable de Wattrelos Centre, ainsi que la mise en régime et l'observation en marche industrielle des nouvelles installations.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-09-29. L'appel d'offres a été publié le 2017-07-21.

Qui ?

• Métropole Européenne de Lille

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-07-21	Avis de marché

Avis de marché (2017-07-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable
Numéro de référence: 2017-RPE040C
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable 📦
Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Travaux de construction de routes d'accès 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole Européenne de Lille
Adresse postale: 1 rue du Ballon, CS 50749
Code postal: 59034
Commune postale: Lille Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.lillemetropole.fr 🌏
Courrier électronique: marches.services.urbains@lillemetropole.fr 📧
Téléphone: +33 320216559 📞
Fax: +33 320212948 📠
URL des documents: http://www.lillemetropole-marchepublic.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_i3r1IWSPEr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-21 📅
Date limite de soumission: 2017-09-29 📅
Date de publication: 2017-07-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 141-290638
Numéro JO-S: 141
Informations complémentaires

Le délai global d'exécution du marché est d'une durée de 17 mois décomposé ainsi: 2 mois de préparation de chantier à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation, 12 mois de délai d'exécution des travaux à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, 4 mois pour la mise en service de l'installation.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 1 600 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 1: Process, équipements électriques et systèmes de contrôle-commande, équipements hydrauliques et génie civil, corps d'état secondaire et réseaux divers
Numéro du lot: 1
Brève description:

Process, équipements électriques et systèmes de contrôle-commande, équipements hydrauliques et génie civil, corps d'état secondaire et réseaux divers.

Durée de l'accord: 17 mois
Informations complémentaires:

Intitulé du lot: Lot 2: Démolition de l'ancien logement de fonction
Numéro du lot: 2
Brève description: Démolition de l'ancien logement de fonction.
Durée de l'accord: 2 mois
Informations complémentaires:

Le délai global d'exécution du marché est d'une durée de deux (2) mois décomposé comme suit: — 1 mois de préparation de chantier à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation,

— 1 mois de délai d'exécution des travaux à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.

Intitulé du lot: Lot 3: Voirie et aménagement d'accès au site
Numéro du lot: 3
Brève description: Voirie et aménagement d'accès au site.
Durée de l'accord: 3 mois
Informations complémentaires:

Le délai global d'exécution du marché est d'une durée de 3 mois décomposé comme suit: — 1 mois de préparation de chantier à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation,

— 2 mois de délai d'exécution des travaux à compter de la date fixée par les ordres de service prescrivant les démarrages des travaux.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Wattrelos.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Formulaire MPS ou

1 — lettre de candidature permettant d'identifier le candidat et, le cas échéant, les lots sur lesquels il candidate(en cas de groupement, le mandataire, chaque membre du groupement, la nature du groupement) (le candidatpeut utiliser l'imprimé Dc1);

2 — déclaration sur l'honneur visée à l'article 48-i du décret relatif aux marchés publics ou règle d'effet équivalent pour les candidats établis à l'étranger;

Situation économique et financière:

Formulaire mps ou — déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet dumarché portant sur les 3 derniers exercices disponibles;

Capacité technique et professionnelle:

— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, assorties d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années;

— la suite se trouve dans la rubrique «Renseignements complémentaires».

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Les garanties particulières contractuelles sont prévues à l'annexe 1 du marché pour chaque lot.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Caractéristiques et modalités de variation des prix: Prix unitaires et forfaitaires pour les lots 1 et 3 et prix forfaitaires pour le lot 2 révisables mensuellement. Une avance de 5,0 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Retenue de garantie de 5 %, elle peut être remplacée par une garantie à 1ère demande. Modalité de règlement des comptes: Paiement par acompte mensuel dans les conditions fixées au marché. Le délai global de paiement est de 30 jours à défaut paiement d'intérêts moratoires au taux légal en vigueur majoré de 8 points et versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. Modalités de financements: Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de Sourcéo.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique soit avec un groupement solidaire/conjoint. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-09-29 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Informations complémentaires:

Seulement le représentant de l'entité adjudicatrice et les services gestionnaires du marché.

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Daisy Hennebique
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: http://www.lillemetropole-marchepublic.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Suite du Iii.1.3) Capacité technique et professionnelle:

— pour les marchés publics de travaux, de services ou pour les marchés publics de fournitures comportant également des travaux de pose et d'installation ou des prestations de services, indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;

— description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du marché.

S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.

La présente consultation est lancée par Sourcéo mais s'appuie sur la plateforme de dématérialisation de la Mel.

Pour tout renseignement relatif à la plate-forme de dématérialisation de la Régie de Production d'eau de la Métropole Européenne de Lille, SOURCEO, (http://www.lillemetropole-marchepublic.fr), les guides d'utilisation peuvent être téléchargés dans la rubrique « documentation » des outils. Pour tout problème d'utilisation de la plateforme (connexion, téléchargement, dépôt de plis...), le service clients Achatpublic.Com peut être contacté par téléphone ou par mail aux coordonnées indiquées dans la rubrique « support » des outils.

Cette procédure fait partie du dispositif « marché public simplifié » (mps) du programme national « dites-le nous une fois ». Il permet de faciliter l'accès des entreprises aux marchés publics en réduisant le nombre d'informations qui leur est demandé, et en particulier les informations administratives déjà détenues par les administrations de l'etat.

Dans ce cadre, les offres doivent être exclusivement déposées par voie électronique dans les conditions suivantes:

— pour les entreprises dotées d'un no SIRET: obligation de déposer un pli MPS par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation de la Métropole européenne de Lille (http://lillemetropole.achatpublic.com);

— pour les entreprises non dotées d'un no SIRET: obligation de déposer un pli par voie électronique sur la

plateforme de dématérialisation de la Métropole européenne de Lille (http://lillemetropole.achatpublic.com).

Dans les deux cas, il n'est pas exigé de signature électronique, seul le candidat retenu sera tenu de signer le marché rematérialisé au format papier.

Uniquement pour le lot no1 la présentation d'une variante par candidat est autorisée. Si un nombre supérieur de variantes est proposé, toutes les offres variantes seront éliminées.

La présentation d'une offre conforme au projet de base est obligatoire. A défaut, l'offre comportant la variante sera éliminée sans avoir été analysée.

Les variantes sont autorisées sur le seul point suivant:

— matériaux de la cuve de filtration: les candidats peuvent proposer une cuve de filtration en inox en lieu et place de la cuve en acier revêtu époxy sur les faces intérieures.

Hormis le matériau proposé, les caractéristiques de la cuve proposée devront impérativement respecter les prescriptions du Cctp.

Pendant la consultation, les candidats au lot no1 doivent obligatoirement visiter le site ou prouver par tout moyen la connaissance approfondie du site sous peine d'irrégularité.

La visite de site est facultative pour les candidats au lot no2 et 3.

sourcéo se réserve aussi la possibilité de négocier avec tous les candidats suite à l'analyse des offres reçues. Le marché pourra également être attribué surla base des offres initiales sans négociation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire, CS 62039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342 📞
Fax: +33 359542445 📠
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Avant la conclusion du marché, référé précontractuel dans les conditions fixées aux articles L.551-5 et suivants du Code de justice administrative; après la conclusion du marché, référé contractuel dans les conditions fixées aux articles L.551-13 et suivants du Code de justice administrative; recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution dans les conditions fixées par le Conseil d'etat dans son arrêt no 358994 du 04/04/2014.

Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Téléphone: +33 0359542342 📞
Fax: +33 0359542445 📠
Source: OJS 2017/S 141-290638 (2017-07-21)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction d'usines, d'exploitations minières et d'unités de fabrication et de bâtiments pour l'industrie du pétrole et du gaz (14)

Travaux de construction de stations de traitement des eaux usées, de stations d'épuration et d'usines d'incinération des ordures ménagères

Travaux de construction de stations d'épuration

Travaux de construction d'installations de traitement des eaux