Travaux relatifs à la phase 4 de rénovation et d'extension des aires aéronautiques de la base aérienne 123 d'Orléans Bricy

Min. défense-DCSID-SNIA

La Ba 123 d'Orléans-Bricy fait l'objet d'un programme global de rénovation et d'extension de ses aires aéronautiques.
Il porte principalement sur la mise à niveau des ouvrages de circulation des aéronefs (pistes, taxiway, voies de dispersion), ainsi que leur balisage diurne et nocturne et sur la mise en conformité des rejets d'eaux pluviales avec les nouvelles exigences du code de l'environnement (protection de la ressource en eau).
Ce programme à été décomposé en 5 phases. Le présent marché de travaux porte sur les travaux de la phase 4.
À titre indicatif, les travaux commenceront vers avril 2018 pour une durée de 18 mois.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-08-04. L'appel d'offres a été publié le 2017-06-28.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Min. défense-DCSID-SNIA

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-06-28	Avis de marché
2018-02-02	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-06-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de pistes d'envol et d'atterrissage
Numéro de référence: SNIA_BM-CHA_AOO_17-012
Brève description:

La Ba 123 d'Orléans-Bricy fait l'objet d'un programme global de rénovation et d'extension de ses aires aéronautiques. Il porte principalement sur la mise à niveau des ouvrages de circulation des aéronefs (pistes, taxiway, voies de dispersion), ainsi que leur balisage diurne et nocturne et sur la mise en conformité des rejets d'eaux pluviales avec les nouvelles exigences du code de l'environnement (protection de la ressource en eau). Ce programme à été décomposé en 5 phases. Le présent marché de travaux porte sur les travaux de la phase 4. À titre indicatif, les travaux commenceront vers avril 2018 pour une durée de 18 mois.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de pistes d'envol et d'atterrissage 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de pistes d'envol et d'atterrissage 📦
Installation de matériel de signalisation aéroportuaire 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Min. Défense-DCSID-SNIA
Adresse postale: 82 rue des Pyrénées
Code postal: 75970
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://caroline.marlette@aviation-civile.gouv.fr 📧
Courrier électronique: caroline.marlette@aviation-civile.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 228092712 📞
URL des documents: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-06-28 📅
Date limite de soumission: 2017-08-04 📅
Date de publication: 2017-07-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 124-251293
Se réfère à l'avis: 2017/S 052-095376
Numéro JO-S: 124

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La Ba 123 d'Orléans-Bricy fait l'objet d'un programme global de rénovation et d'extension de ses aires aéronautiques.

Il porte principalement sur la mise à niveau des ouvrages de circulation des aéronefs (pistes, taxiway, voies de dispersion), ainsi que leur balisage diurne et nocturne et sur la mise en conformité des rejets d'eaux pluviales avec les nouvelles exigences du code de l'environnement (protection de la ressource en eau).

Ce programme à été décomposé en 5 phases. Le présent marché de travaux porte sur les travaux de la phase 4.

À titre indicatif, les travaux commenceront vers avril 2018 pour une durée de 18 mois.

Intitulé du lot: Terrassements assainissement chaussées
Numéro du lot: 1
Brève description:

Les travaux rénovation et extension de chaussée concernent notamment l'élargissement du taxiway parallèle, la rénovation des seuils et le rechargement de la piste principale:

— élargissement du taxiway parallèle de 22,6 m à 27,4 m de largeur sur une longueur de 800 m,

— rénovation des seuils (environ 4 500 m 3 de béton) et rechargement en enrobés de la piste principale (environ 30 000 t d'enrobés),

— rénovation et allongement de la piste tactique en herbe (environ 120 000 m

— reconstruction de la voie de dispersion Nord (environ 10 000 t d'enrobés),

— construction de l'extension du grand parking avions en chaussée rigide (environ 34 000 m

— création d'une alvéole de la marguerite Nord-Est en chaussée rigide (environ 2 000 m

— réalisation d'une zone de retournement et de chargement d'avion en chaussée rigide (environ 2 000 m

Durée de l'accord: 18 mois
Intitulé du lot: Balisage marquage
Numéro du lot: 2
Brève description:

Les travaux de balisage et de marquage aéronautique associés aux travaux de rénovation et d'extension de chaussée, y compris les réseaux, concernent:

— le taxiway parallèle sur 800 m,

— la piste principale sur 2 400 m,

— la voie de dispersion Nord,

— le grand parking avions,

— les bretelles A2, A3, et A4,

— la zone de retournement et de chargement d'avion avec sa voie de circulation sur 300 m.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir la liste des pièces mentionnés dans les documents de la consultation.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 15:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2017-08-04 📅
Heure d'ouverture des offres: 15:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Marlette Caroline
URL des documents: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé pré-contractuel: avant la conclusion du marché (art L551-1 du code de justice administrative),

— recours pour excès de pouvoir: dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles R421-1 à R421-3 du code de justice administrative),

— recours plein contentieux: dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché,

— référé contractuel: à compter de la conclusion du contrat et suivant le délai défini à l'article R551-7 du code de justice administrative.

Source: OJS 2017/S 124-251293 (2017-06-28)

Avis d'attribution de marché (2018-02-02)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux relatifs à la phase 4 de rénovation et d'extension des aires aéronautiques de la base aérienne 123 d'Orléans Bricy.

Valeur totale du marché: 20 450 609 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Min.Défense-Dcsid-Snia

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-02-02 📅
Date de publication: 2018-02-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 025-052605
Se réfère à l'avis: 2017/S 124-251293
Numéro JO-S: 25

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Terrassements assainissement Chaussées
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Base aérienne 123 Orléans Bricy.

Base aérienne 123 d'Orléans Bricy.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50 %
Critère de qualité (nom): Protection environnement
Critère de qualité (pondération): 10 %
Pondération du prix: 40 %

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-01-16 📅
2018-01-17 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé pré-contractuel: avant la conclusion du marché (art L 551-1 du code de justice administrative),

— recours pour ecxès de pouvoir: dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles R 421-1 à R 421-3 du code de justice administrative),

— référé contractuel : à compter de la conclusion du contrat et suivant le délai défini à l'article R 551-7 du code de justice administrative.

Source: OJS 2018/S 025-052605 (2018-02-02)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction de terrains d'aviation, de pistes d'envol et d'atterrissage et d'aires de manœuvre

Travaux de construction de pistes d'envol et d'atterrissage

Resurfaçage de pistes d'envol et d'atterrissage