Travaux de désamiantage bâtiment gris hôpital Jean Minjoz

Centre hospitalier régional unvt.

Travaux de désamiantage bâtiment gris hôpital Jean Minjoz.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-05-31. L'appel d'offres a été publié le 2017-04-18.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-04-18 Avis de marché
Avis de marché (2017-04-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de désamiantage
Numéro de référence: 2017-07
Brève description: Travaux de désamiantage bâtiment gris hôpital Jean Minjoz.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de désamiantage 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de désamiantage 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier régional unvt.
Adresse postale: 2 place Saint-Jacques
Code postal: 25000
Commune postale: Besançon
Contact
Adresse Internet: https://www.chu-besancon.fr 🌏
Courrier électronique: dtp@chu-besancon.fr 📧
Téléphone: +33 0381218080 📞
Fax: +33 0381218385 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-04-18 📅
Date limite de soumission: 2017-05-31 📅
Date de publication: 2017-04-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 077-148181
Numéro JO-S: 77
Informations complémentaires
La visite du site et des installations (2 personnes maximum) est obligatoire. Les visites sont fixées aux dates et horaires suivants: — mercredi 3.5.2017 de 14:00 à 16:00 (date limite d'inscription 2 mai — 12:00), — vendredi 5.5.2017 de 9:00 à 11:00 (date limite d'inscription 3 mai — 12:00), — jeudi 11.5.2017 de 14:00 à 16:00 (date limite d'inscription 9 mai — 12:00). Le lieu de rendez-vous sera le suivant: hôpital Jean Minjoz (BLIA — hall d'entrée principale). Aucun retard ne sera toléré. Pour ce faire, les candidats devront s'adresser et prendre rendez-vous pour se positionner sur les dates proposées auprès de: Centre hospitalier Universitaire, direction du Patrimoine, des investissements médicaux et de la sécurité, département travaux et sécurité, 2 place Saint-Jacques, 25030 Besançon Cedex, tél: 03 81 21 80 80, fax: 03 81 21 83 85, e-mail: dtp@chu-besancon.fr
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les travaux comprennent:
Le retrait des faux plafonds métalliques, fibres ou en plaque de plâtre considérés comme contaminés.
Le retrait des matériaux et produits contenant de l'amiante (MCPA) identifiés dans les rapports de repérage amiante. À ce jour, les principaux matériaux identifiés dans les différents rapports de repérage d'amiante sont les suivants:
— colles de plinthes,
— colle de faïences,
— projections plâtreuses assurant le coupe-feu entre la limite de scellement des clapets coupe-feu et la cloison ou dalle concernée,
— tresses de joints de dilatation,
— joints mastic assurant l'étanchéité des gaines de ventilation,
— calorifuges des tuyauteries,
— joints mastic assurant l'étanchéité entre les dormants de menuiserie alu et le bâti,
— autres MPCA suivant rapport de repérage à venir.
Durée de l'accord: 67 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Bâtiment gris-hôpital Jean Minjoz.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Dans les conditions fixées par les articles 110 à 131 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016. Le financement est assuré par le budget du CHU de Besançon. Les règlements seront effectués par virement administratif avec un délai global de 50 jours à compter de la date de réception de la facture.
Afficher plus

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2017-06-01 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 26250176000066
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public de santé
Contact
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: CHU de Besançon
Adresse postale: 47 avenue Clemenceau — BP 1041
Code postal: 25001
Point de contact: Renseignements techniques: Ingerop Conseil Ingénierie
Courrier électronique: ingerop.besancon@ingerop.com 📧
Adresse Internet: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: CHU de Besançon DPIMS-Direction des travaux
Code postal: 25030
Point de contact: Renseignements administratifs: Herve Poyart, bureau administration gestion

Référence
Informations complémentaires
La visite du site et des installations (2 personnes maximum) est obligatoire. Les visites sont fixées aux dates et horaires suivants:
— mercredi 3.5.2017 de 14:00 à 16:00 (date limite d'inscription 2 mai — 12:00),
— vendredi 5.5.2017 de 9:00 à 11:00 (date limite d'inscription 3 mai — 12:00),
— jeudi 11.5.2017 de 14:00 à 16:00 (date limite d'inscription 9 mai — 12:00).
Le lieu de rendez-vous sera le suivant: hôpital Jean Minjoz (BLIA — hall d'entrée principale).
Aucun retard ne sera toléré.
Pour ce faire, les candidats devront s'adresser et prendre rendez-vous pour se positionner sur les dates proposées auprès de:
Centre hospitalier Universitaire, direction du Patrimoine, des investissements médicaux et de la sécurité, département travaux et sécurité, 2 place Saint-Jacques, 25030 Besançon Cedex, tél: 03 81 21 80 80, fax: 03 81 21 83 85, e-mail: dtp@chu-besancon.fr
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Besançon
Adresse postale: 30 rue Charles Nodier
Commune postale: Besançon
Code postal: 25000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 0381826000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-besancon@juradm.fr 📧
Fax: +33 0381826001 📠
Adresse Internet: http://besancon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 077-148181 (2017-04-18)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de couverture et travaux... Travaux de corps de métier spécialisés... Travaux de construction spécialisés divers Travaux de désamiantage