Travaux de démantèlement d'installations existantes dans le cadre de la refonte de SAV

SIAAP

Le présent marché concerne le démantèlement des équipements des aérateurs et des clarificateurs d'ai et d'aii, de l'unité de désulfuration et des centrifugeuses des homogénéisateurs. L'implantation de ces installations se situe sur le site de l'UPEI de SAV. Ces travaux permettent de libérer les zones nécessaires à l'exécution des futurs marchés: décantation primaire, modernisation de l'up biogaz et refonte des homogénéisateurs.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-02-27. L'appel d'offres a été publié le 2017-01-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• SIAAP

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de démantèlement

Où ?

• Ile-de-France › Yvelines

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-01-20	Avis de marché
2017-09-07	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-01-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démantèlement
Numéro de référence: 16S0413
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démantèlement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démantèlement 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Yvelines 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Siaap
Adresse postale: 2 rue Jules Cesar
Code postal: 75589
Commune postale: Paris Cedex 12
Contact
Adresse Internet: http://www.siaap.fr 🌏
Courrier électronique: marchesiaap@siaap.fr 📧
Téléphone: +33 144754426 📞
Fax: +33 144754415 📠
URL des documents: http://marches-publics.siaap.fr 🌏
URL pour la participation: http://marches-publics.siaap.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-01-20 📅
Date limite de soumission: 2017-02-27 📅
Date de publication: 2017-01-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 017-027063
Numéro JO-S: 17
Informations complémentaires
Les prestations donnent lieu à un marché ordinaire.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Ces travaux permettent de libérer les zones nécessaires à l'exécution des futurs marchés: décantation primaire, modernisation de l'up biogaz et refonte des homogénéisateurs.

Durée de l'accord: 11 mois
Informations complémentaires: Les prestations donnent lieu à un marché ordinaire.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: SAV UPEI.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les pièces relatives à la candidature peuvent être transmises, au choix, via deux procédés distincts:

— soit par la remise des formulaires DC1 et DC2 (ou documents équivalents) conformément au 5-1-1-1 du Règlement de la Consultation (RC)

— soit par la remise d'un Document unique de marché européen (DUME) conformément au 5-1-1-2 du Règlement de la Consultation (RC)

Conformément aux articles 50 à 54 du décret n° 2016-360, le candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de prouver qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux article 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015.

Situation économique et financière:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du contrat, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles;

— la preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents;

Capacité technique et professionnelle:

— Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années;

— une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire ou l'entrepreneur dispose pour l'exécution des prestations;

— une présentation d'une liste des travaux de même nature exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;

— les certificats de qualifications professionnelles.

— pour les entreprises nouvellement créées, les candidats devront fournir les éléments équivalents susceptibles de permettre d'apprécier leurs moyens (financiers, humains et matériels).

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

L'attributaire pourra être une entreprise unique ou un groupement d'entreprises. Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Les groupements conjoints ou solidaires sont donc autorisés. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article 45-iii du Décret n° 2016-360 du 25.3.2016.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-02-28 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 25755000400077
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.siaap.fr/demat 🌏
URL des documents: http://marches-publics.siaap.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'Agglomération parisienne
Adresse postale: 2 rue Jules César
Point de contact: DAC Service juridique et procédure achats, bureau 408
Pays: Ile-de-France 🏙️
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-publics.siaap.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Appel d'offres ouvert conformément aux articles 25-i-1°, 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016

Descriptions des prestations:

Les travaux se décomposent ainsi:

1°) Épuration biologique d'a I et d'a II:

— mise en sécurité des aérateurs et clarificateurs secondaires: confection de murs masques à l'amont des aérateurs et en sortie de surverses des clarificateurs,

— dépose des équipements sur ouvrages (tuyauteries, vannes, pompes, racleurs, passerelles... Divers)

2°) Unité de désulfuration:

— consignations hydrauliques des équipements liés aux ouvrages (cuves, vannes, pompes...),

— inertage des canalisations,

— dépose des équipements électriques: armoires, coffrets et câbles

— dépose des équipements (cuves, tuyauteries, vannes, pompes, passerelles... Divers).

— démolition de la dalle support de l'installation et du bâtiment.

3°) Homogénéiseurs:

— consignations hydrauliques des centrifugeuses et équipements associés (vannes, pompes, canalisations...),

— dépose des caissons de l'isolation phonique des centrifugeuses,

— dépose des centrifugeuses et équipements associés (tuyauteries, vannes, pompes, ... Divers).

— dépose de l'atelier polymère

La durée du marché est comprise entre la date de notification du marché et la fin de la période de garantie de parfait achèvement affectant l'ouvrage visé par le présent marché.

Le délai d'exécution des prestations est fixé par le pouvoir adjudicateur dans les conditions ci-après.

Le délai d'exécution des prestations court à compter de l'ordre de service de démarrage et est estimé à: 11 mois

Visite obligatoire: modalités décrites à l'article 4.4 du règlement de la consultation

Critères d'attribution: les sous critères sont détaillés à l'article 6 du règlement de la consultation.

Le dossier de consultation aux entreprises peut être retiré, transmis par courrier postal ou téléchargé par voie électronique.

Les offres devront être remises contre récépissé au Service juridique et procédures achats — Bureau 408, de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 ou par courrier ou transmises par voie électronique avec authentification de la signature du candidat et indication d'une date certaine de réception avec accusé de réception électronique à l'adresse suivante: https://marches-publics.siaap.fr

Une copie de sauvegarde des plis remis par voie électronique peut être effectuée par les entreprises dans les conditions prévues à l'arrêté du 14.12.2009. En fin de procédure, l'offre électronique du soumissionnaire retenu sera transformée en offre papier avec signature manuscrite du marché par les parties.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Fax: +33 144594646 📠
Adresse Internet: http://www.conseil-etat.fr/ta/paris/index.shtml 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Référé précontractuel: article L551-1 et s. du Code de justice administrative

Référé contractuel: article L551-13 et s. du Code de justice administrative.

Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Paris
Source: OJS 2017/S 017-027063 (2017-01-20)

Avis d'attribution de marché (2017-09-07)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché concerne le démantèlement des équipements des aérateurs et des clarification d'AI et d'AII, de l'unité de désulfuration et des centrifugeuses des homogénéisateurs. L'implantation de ces installations se situe sur le site de l'UPEI de SAV. Ces travaux permettent de libérer les zones nécessaires à l'exécution des futurs marchés: décantation primaire, modernisation de l'UP biogaz et refonte des homogénéisateurs.

Valeur totale du marché: 2 843 104 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 2 rue Jules César

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-09-07 📅
Date de publication: 2017-09-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 174-355681
Se réfère à l'avis: 2017/S 017-027063
Numéro JO-S: 174

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Ces travaux permettent de libérer les zones nécessaires à l'exécution des futurs marchés: décantation primaire, modernisation de l'UP biogaz et refonte des homogénéisateurs.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-04-28 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Référé précontractuel: Article L.551-1 et s. Du code de justice administrative.

Référé contractuel: Article L.551-13 et s. Du code de justice administrative.

Source: OJS 2017/S 174-355681 (2017-09-07)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)

Travaux de démantèlement