Travaux de construction du «quartier de la créativité et de la connaissance» site de l'Ancien hôpital de Chalucet, de la cité Sanitaire Lazare-Carnot et de l'Îlot Vincent Allègre à Toulon

Conseil général du Var

La présente consultation concerne:
Le lot 1 déconstruction — désamiantage sur le site de Vincent allègre pour l'opération. Travaux de construction du quartier de la créativité et de la connaissance;
Ce marché est un marché mixte ayant une partie à prix forfaitaires pour les travaux notamment de désamiantage relatifs aux diagnostics amiante plomb termites, une partie à prix unitaires à accord-cadre à bons de commande mono-attributaire sans montant mini et maxi pour des prestations non prévues au forfait;
Une visite des lieux est obligatoire;
À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers: début deuxième trimestre 2017;
Une période de préparation est prévu d'une durée de 8 semaines non comprise dans le délai d'exécution;
Le financement de la prestation est assuré par le budget départemental.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-02-23. L'appel d'offres a été publié le 2017-01-12.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Morin TP

Qui ?

• Conseil général du Var

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-01-12	Avis de marché
2017-06-21	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-01-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Numéro de référence: 20161230
Brève description:

La présente consultation concerne: Le lot 1 déconstruction — désamiantage sur le site de Vincent allègre pour l'opération. Travaux de construction du quartier de la créativité et de la connaissance; Ce marché est un marché mixte ayant une partie à prix forfaitaires pour les travaux notamment de désamiantage relatifs aux diagnostics amiante plomb termites, une partie à prix unitaires à accord-cadre à bons de commande mono-attributaire sans montant mini et maxi pour des prestations non prévues au forfait; Une visite des lieux est obligatoire; À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers: début deuxième trimestre 2017; Une période de préparation est prévu d'une durée de 8 semaines non comprise dans le délai d'exécution; Le financement de la prestation est assuré par le budget départemental.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de désamiantage 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: fr825 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Var
Adresse postale: Direction des marchés — 390 avenue des Lices — CS 41303
Code postal: 83076
Commune postale: Toulon
Contact
Adresse Internet: http://www.var.fr 🌏
Courrier électronique: grs-aws-dm@var.fr 📧
URL des documents: http://www.var.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.var.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-01-12 📅
Date limite de soumission: 2017-02-23 📅
Date de publication: 2017-01-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 011-015673
Numéro JO-S: 11
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.var.fr La valeur technique sera notée sur 80 points puis ramenée à 60 points. — question 1: analyse du projet (coefficient 1), — question 2: organisation du chantier (coefficient 0,5), — question 3: méthodologie (coefficient 2), — question 4: planning de l'opération (coefficient 0,5).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne:

Le lot 1 déconstruction — désamiantage sur le site de Vincent allègre pour l'opération. Travaux de construction du quartier de la créativité et de la connaissance;

Ce marché est un marché mixte ayant une partie à prix forfaitaires pour les travaux notamment de désamiantage relatifs aux diagnostics amiante plomb termites, une partie à prix unitaires à accord-cadre à bons de commande mono-attributaire sans montant mini et maxi pour des prestations non prévues au forfait;

Une visite des lieux est obligatoire;

À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers: début deuxième trimestre 2017;

Une période de préparation est prévu d'une durée de 8 semaines non comprise dans le délai d'exécution;

Le financement de la prestation est assuré par le budget départemental.

Durée de l'accord: 4 mois
Description des options:

Les marchés publics pourront être modifiés, conformément à l'article 139 dudit décret, dans les cas suivants:

— modification de la clause de variation des prix,

— selon les évolutions réglementaires, les modalités de paiement pourront être adaptées,

— travaux, fournitures ou services supplémentaires qui deviendraient nécessaires,

— décision de poursuivre,

— calendrier prévisionnel.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature peut être remise au moyen du formulaire DC1 à compléter ( joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants.

— une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015 susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés; (interdiction de soumissionner).

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des 3 dernières exercices,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au cours des 3 dernières années Il sera précisé l'effectif moyen annuel ainsi que l'importance du personnel d'encadrement,

— dans le cadre des justificatifs à produire mentionnés ci-dessus, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement).

Capacité technique et professionnelle:

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années pouvant être appuyées d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— certificats de qualification professionnelle et/ou de qualité ou équivalent:

Qualifications relatives au traitement de l'amiante liées à des risques particuliers et au traitement de l'amiante friable (type Qualibat, Afnor certification, Global certification.);

Qualification relative à la démolition reconstruction (type Qualibat 1113 démolition technicité supérieure ou équivalent);

Nom et coordonnées du laboratoire accrédité, indépendant pour le mesurage d'empoussièrement et les contrôles.

Joindre l'extrait du Document unique d'évaluation des risques (DUER) de l'entreprise ou de chaque membre du groupement d'entreprises.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-03-01 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique des prestations
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de coût: Prix des prestations
Pondération du coût: 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22830001800113
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.var.fr 🌏
URL des documents: http://www.var.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Département du Var: direction des marchés-bureau 124
Adresse postale: AFF: 20161230 — travaux de construction du quartier de la créativité et de la connaissance site de l'Ancien hôpital de Chalucet de la citée Sanitaire Lazare-Carnot et de l'Îlot Vincent Allègre à Toulon — ne pas ouvrir — 390 avenue des Lices — CS 41303
Pays: fr825 🏙️

Référence
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.var.fr

La valeur technique sera notée sur 80 points puis ramenée à 60 points.

— question 1: analyse du projet (coefficient 1),

— question 2: organisation du chantier (coefficient 0,5),

— question 3: méthodologie (coefficient 2),

— question 4: planning de l'opération (coefficient 0,5).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930 📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Fax: +33 494427989 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Mêmes coordonnées que ci-dessus
Source: OJS 2017/S 011-015673 (2017-01-12)

Avis d'attribution de marché (2017-06-21)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne: Le lot 1 déconstruction — désamiantage sur le site de Vincent allègre pour l'opération travaux de construction du quartier de la créativité et de la connaissance. Ce marché est un marché mixte ayant une partie à prix forfaitaires pour les travaux notamment de désamiantage relatifs aux diagnostics amiante plomb termites, une partie à prix unitaires à accord-cadre à bons de commande mono-attributaire sans montant mini et maxi pour des prestations non prévues au forfait. Une visite des lieux est obligatoire. À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers: début deuxième trimestre 2017. Une période de préparation est prévu d'une durée de 8 semaines non comprise dans le délai d'exécution. Le financement de la prestation est assuré par le budget départemental.

Valeur totale du marché: 252 016 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Direction des marchés, 390 avenue des Lices — CS 41303

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-06-21 📅
Date de publication: 2017-06-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 119-239033
Se réfère à l'avis: 2017/S 011-015673
Numéro JO-S: 119
Informations complémentaires

Date de conclusion: 24.5.2017. La durée du marché est de 4 mois à compter de l'os avec une période de préparation supplémentaire de 8 semaines. Le marché est un marché mixte, dont une partie est forfaitaire, son montant est celui de la DPGF, l'autre partie est un accords-cadre à bon de commande sans mini ni maxi. Modalités de consultation du contrat sur demande de RDV par fax à la direction des marchés au 04.83.95.78.78.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le lot 1 déconstruction — désamiantage sur le site de Vincent allègre pour l'opération travaux de construction du quartier de la créativité et de la connaissance.

Une visite des lieux est obligatoire.

À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers: début deuxième trimestre 2017.

Une période de préparation est prévu d'une durée de 8 semaines non comprise dans le délai d'exécution.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-04-10 📅

Référence
Informations complémentaires

Date de conclusion: 24.5.2017.

La durée du marché est de 4 mois à compter de l'os avec une période de préparation supplémentaire de 8 semaines. Le marché est un marché mixte, dont une partie est forfaitaire, son montant est celui de la DPGF, l'autre partie est un accords-cadre à bon de commande sans mini ni maxi.

Modalités de consultation du contrat sur demande de RDV par fax à la direction des marchés au 04.83.95.78.78.

Source: OJS 2017/S 119-239033 (2017-06-21)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)