Travaux d'étanchéité dans les caniveaux du viaduc boulevard de Strasbourg situé sur la ligne 2 du métro

Métropole Européenne de Lille

Depuis la mise en service public et commercial des lignes 1 et 2 du métro et du tramway, les travaux d'étanchéité sont assurés dans le cadre de la maintenance afin de garantir la pérennité des ouvrages. De nombreuses fissures et décollements constatés sur le complexe d'étanchéité laissent entrevoir une infiltration de l'eau de ruissellement dans la masse du béton de structure. Cette situation peut engendrer des problèmes beaucoup plus importants qui, à long terme, risquent de générer un changement du comportement mécanique de l'ouvrage. Cette situation implique une réfection complète de l'étanchéité. Les travaux consistent, d'une part, à enlever l'étanchéité existante et, d'autre part, après préparation du support, à réaliser une nouvelle étanchéité sur l'ensemble des caniveaux. Par ailleurs, ces travaux devront être réalisés de nuit afin de maintenir l'exploitation du métro.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-11-17. L'appel d'offres a été publié le 2017-09-27.

Qui ?

• Métropole Européenne de Lille

Qu'est-ce que c'est ?

• Ouvrages ferroviaires › Ouvrages ferroviaires urbains › Ouvrages pour le métro

Où ?

• Nord-Pas de Calais › Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-09-27	Avis de marché
2017-11-02	Informations complémentaires

Avis de marché (2017-09-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ouvrages pour le métro
Numéro de référence: 2017-RSM007
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ouvrages pour le métro 📦
Code CPV supplémentaire: Ouvrages pour le métro 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole Européenne de Lille
Adresse postale: 1 rue du Ballon
Code postal: 59800
Commune postale: Lille
Contact
Adresse Internet: http://www.lillemetropole.fr/mel.html 🌏
Courrier électronique: marches.services.urbains@lillemetropole.fr 📧
Téléphone: +33 320212223 📞
URL des documents: https://marchespublics596280.fr 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics596280.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=963&orgAcronyme=5C371 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-09-27 📅
Date limite de soumission: 2017-11-17 📅
Date de publication: 2017-09-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 187-382065
Numéro JO-S: 187
Informations complémentaires

Visite obligatoire: elle aura lieu dans la nuit du mercredi 25.10.2017 au jeudi 26.10.2017 à 00:30 directement sur le site de la station Porte d'Arras.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 4 500 000 EUR 💰
Brève description:

La réalisation des travaux d'étanchéité dans les caniveaux du viaduc boulevard de Strasbourg sur la ligne 2 sont assurés dans le cadre de la maintenance afin de garantir la pérennité des ouvrages.

Les travaux consistent, d'une part, à enlever l'étanchéité existante et, d'autre part, après préparation du support, à réaliser une nouvelle étanchéité sur l'ensemble des caniveaux.

Ces travaux devront être réalisés de nuit afin de maintenir l'exploitation du métro.

Valeur estimée hors TVA: 4 500 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 48 mois
Informations complémentaires:

Visite obligatoire: elle aura lieu dans la nuit du mercredi 25.10.2017 au jeudi 26.10.2017 à 00:30 directement sur le site de la station Porte d'Arras.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Boulevard de Strasbourg situé sur la ligne 2 sud du métro.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-11-17 📅
Heure d'ouverture des offres: 13:00
Lieu: Bâtiments de la Métropole Européenne de Lille.
Informations complémentaires:

Seulement le représentant du pouvoir adjudicateur et les services gestionnaires du marché.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Epci
Contact
URL des documents: https://marchespublics596280.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Cette procédure fait partie du dispositif «Marché public simplifié» (MPS) du programme national «dites-le nous une fois».

Dans ce cadre, les offres doivent être exclusivement déposées par voie électronique dans les conditions suivantes:

— pour les entreprises dotées d'un n

— pour les entreprises non dotées d'un n

Le délai d'exécution des travaux est de 48 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. La période de préparation d'une durée de 2 mois est incluse dans le délai d'exécution des travaux.

Délibération 16 C 0872 du 2.12.2016.

Les offres des candidats présentant des capacités suffisantes sont analysées au regard des critères de jugement des offres suivants:

1) La valeur technique, appréciée au regard des deux sous critères techniques sur 70 %

— la pertinence de l'organisation de chantiers sur 44 points,

— les indications concernant la provenance des fournitures, leurs délais d'approvisionnement et les références des fournisseurs correspondants: 4 points,

— les indications des différents travaux du présent marché concernant les procédés d'exécution qui seront mis en œuvre pour les différents travaux en intégrant: l'identification et la compréhension des ouvrages et équipements, les divers moyens matériels qui seront utilisés, les méthodes de stockage et la vérification des méthodologies: 16 points,

— la présentation du suivi de la démarche qualité qui sera mise en œuvre par l'entreprise afin notamment d'éclairer le maître d'œuvre sur les études, le suivi des travaux, la qualité des travaux, le traitement des déchets et sur les documents d'exécution et de fin de travaux: 14 points,

— les indications sur les moyens humains: un organigramme du personnel d'encadrement et d'exécution, la désignation des noms des personnels dédiés en indiquant leurs qualifications, leurs compétences, leurs formations et expériences. 6 points,

— les indications concernant les principales mesures et moyens prévus pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier de ses personnels: 4 points,

— la qualité de la méthodologie de chantiers sur 16 points,

— les indications détaillées relatives au contenu du SOPAQ sur la forme: ordonnancement, lisibilité; sur le fond: moyens (matériels, humains, d'approvisionnements et gestions des fournitures), les organisations, les méthodes pour tous les travaux: 6 points,

— une note sur la mise en place et le suivi des prestations sur ces ouvrages sensibles et spécifiques hors exploitation intégrant les risques associés aux spécificités des ouvrages, aux équipements, aux travaux de nuit. L'entreprise indiquera également ses capacités de réactivité, de disponibilité, d'adaptabilité et d'intégration des contraintes liées aux travaux de maintenance des autres entreprises sur le site: 10 points.

Le mémoire technique sera évalué sur 60 points puis intégrée sur les 70 %

2) Le prix sur 30 %

— pour 25 % sur le prix de l'offre du candidat par rapport à l'offre financièrement la plus basse (offre la moins-disante / offre du candidat, ce ratio sera multiplié 25 %,

— pour 5 % sur l'évaluation des 25 SDPU demandés soit 175 points intégrée sur les 5 % (nombre de point du candidat/nombre de point total: 175, ce ratio sera multiplié par 5 %).

Le marché s'inscrit dans la démarche mise en œuvre par la MEL concernant l'utilisation de la commande publique comme levier de l'insertion professionnelle des publics éloignés de l'emploi. Le nombre d'heures d'insertion à réaliser pour le marché est de 1 500 heures, préalablement à l'élaboration de leur offre, la visite du site concerné par cette opération est obligatoire.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Commune postale: Lille
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342 📞
Fax: +33 359542454 📠
Adresse Internet: https://lille.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 187-382065 (2017-09-27)

Informations complémentaires (2017-11-02)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-11-02 📅
Date limite de soumission: 2017-12-01 📅
Date de publication: 2017-11-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 211-437611
Se réfère à l'avis: 2017/S 187-382065
Numéro JO-S: 211
Source: OJS 2017/S 211-437611 (2017-11-02)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction de voies ferrées et de systèmes de transport par câble (10)

Ouvrages ferroviaires (9)

Ouvrages ferroviaires urbains (4)