Réhabilitation des regards et des galeries du collecteur du Nord (1 phase)

SIAAP

L'opération a pour objectif de réhabiliter tous les regards d'accès, de combler ou renforcer toutes les galeries visitables connexes à l'ouvrage principal et de combler tous les by-pass. L'opération comprend également le remplacement des mains courantes sur l'ensemble du linéaire. Il comprend entre R62 et R4, les travaux suivants: — le remplacement de la main courante sur l'ensemble du linéaire, (3790 ml pour chacune des banquettes), — la réhabilitation de tous les regards de visite (enduits, reprise de fissures, radier et remplacement d'équipements), — le comblement de 3 by-pass et de 7 galeries visitables, — la réhabilitation de toutes les galeries visitables (enduits, reprise de fissures, radier).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-05-03. L'appel d'offres a été publié le 2017-03-24.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-03-24 Avis de marché
2017-09-06 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2017-03-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'assainissement
Numéro de référence: 16S0376
Brève description:
L'opération a pour objectif de réhabiliter tous les regards d'accès, de combler ou renforcer toutes les galeries visitables connexes à l'ouvrage principal et de combler tous les by-pass. L'opération comprend également le remplacement des mains courantes sur l'ensemble du linéaire. Il comprend entre R62 et R4, les travaux suivants: — le remplacement de la main courante sur l'ensemble du linéaire, (3790 ml pour chacune des banquettes), — la réhabilitation de tous les regards de visite (enduits, reprise de fissures, radier et remplacement d'équipements), — le comblement de 3 by-pass et de 7 galeries visitables, — la réhabilitation de toutes les galeries visitables (enduits, reprise de fissures, radier).
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'assainissement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'assainissement 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-Saint-Denis 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Siaap
Adresse postale: 2 rue Jules César
Code postal: 75589
Commune postale: Paris Cedex 12
Contact
Adresse Internet: http://www.siaap.fr 🌏
Courrier électronique: marchesiaap@siaap.fr 📧
Téléphone: +33 144754426 📞
Fax: +33 144754415 📠
URL des documents: http://marches-publics.siaap.fr 🌏
URL pour la participation: http://marches-publics.siaap.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-03-24 📅
Date limite de soumission: 2017-05-03 📅
Date de publication: 2017-03-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 062-115399
Numéro JO-S: 62
Informations complémentaires
Appel d'offres ouvert en application des articles 25-i-1°, 66, 67 et 68 du décret n La durée du marché est comprise entre sa date de notification et la fin de la période de garantie de parfait achèvement affectant l'ouvrage visé par le présent marché. Le délai d'exécution des prestations court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit: Le délai de préparation du chantier est de 1 mois et le délai de réalisation des travaux est de 7 mois. Ainsi, le délai global d'exécution est de 8 mois. A titre indicatif, le commencement d'exécution des prestations devrait avoir lieu en septembre 2017. Avance Une avance sera versée si le montant du marché est supérieur à 50 000 EUR HT et si le délai d'exécution est supérieur à 2 mois. L'avance ne pourra être versée qu'après constitution de la garantie à première demande, qui ne pourra pas être remplacée par unecaution personnelle et solidaire. Sûreté chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 %. La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire. Visite obligatoire des lieux La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché. La visite doit avoir lieu au plus tard 15 jours avant la date limite de remise des offres. Modalités définies au RC. Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article 45-III du décret n Les critères d'analyse des candidatures et des offres sont définis au RC. Le dossier de consultation aux entreprises peut être retiré, transmis par courrier postal ou téléchargé par voie électronique. Les offres devront être remises contre récépissé au service juridique et procédures achats -Bureau 408, de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 ou par courrier ou transmises par voie électronique avec authentification de la signature du candidat et indication d'une date certaine de réception avec accusé de réception électronique à l'adresse suivante: https://marches-publics.siaap.fr Une copie de sauvegarde des plis remis par voie électronique peut être effectuée par les entreprises dans les conditions prévues à l'arrêté du 14.12.2009. En fin de procédure, l'offre électronique du soumissionnaire retenu sera transformée en offre papier avec signature manuscrite du marché par les parties.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les améliorations attendues sont:
— la pérennisation des regards d'accès et de la main courante du collecteur pour assurer la sécurité du personnel d'exploitation.
— la sécurisation d'ouvrages connexes à l'ouvrage.
Durée de l'accord: 8 mois

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— soit le formulaire DC1- dernière version à jour — « Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants», dûment complété et signé, ou un document équivalent, et le formulaire DC2- dernière version à jour au 31.3.2016 — « Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement », dûment complété, ou un document équivalent
Afficher plus
— soit, conformément à l'article 49 du décret n
Situation économique et financière:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du contrat, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles,
Afficher plus
— preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.
Capacité technique et professionnelle:
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années,
— une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du contrat,
— une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. — Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants,
— pour les entreprises nouvellement créées, les candidats devront fournir les éléments équivalents susceptibles de permettre d'apprécier leurs moyens (financiers, humains et matériels), ainsi que le cas échéant la liste des éventuelles prestations en cours en précisant pour chacune d'elles le montant et la nature des prestations exécutées.
Afficher plus
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché. Il est à noter que lors de la phase de consultation, l'émissaire ne pourra pas être accessible (ouvrage en service): une simple visite des accès sera réalisée. Attention: la visite doit avoir lieu au plus tard 15 jours avant la date limite de remise des offres.
Afficher plus

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-05-04 📅
Heure d'ouverture des offres: 16:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité de l'offre
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 25755000400077
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.siaap.fr/demat 🌏
URL des documents: http://marches-publics.siaap.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération Parisienne (Siaap)
Pays: Ile-de-France 🏙️
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-publics.siaap.fr 🌏
Point de contact: Service juridique et procédures achats — Bureau 408

Référence
Informations complémentaires
Appel d'offres ouvert en application des articles 25-i-1°, 66, 67 et 68 du décret n
La durée du marché est comprise entre sa date de notification et la fin de la période de garantie de parfait achèvement affectant l'ouvrage visé par le présent marché.
Le délai d'exécution des prestations court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit:
Le délai de préparation du chantier est de 1 mois et le délai de réalisation des travaux est de 7 mois. Ainsi, le délai global d'exécution est de 8 mois.
A titre indicatif, le commencement d'exécution des prestations devrait avoir lieu en septembre 2017.
Avance
Une avance sera versée si le montant du marché est supérieur à 50 000 EUR HT et si le délai d'exécution est supérieur à 2 mois.
L'avance ne pourra être versée qu'après constitution de la garantie à première demande, qui ne pourra pas être remplacée par unecaution personnelle et solidaire.
Sûreté
chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 %.
La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire.
Visite obligatoire des lieux
La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché.
La visite doit avoir lieu au plus tard 15 jours avant la date limite de remise des offres.
Modalités définies au RC.
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article 45-III du décret n
Les critères d'analyse des candidatures et des offres sont définis au RC.
Le dossier de consultation aux entreprises peut être retiré, transmis par courrier postal ou téléchargé par voie électronique.
Les offres devront être remises contre récépissé au service juridique et procédures achats -Bureau 408, de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 ou par courrier ou transmises par voie électronique avec authentification de la signature du candidat et indication d'une date certaine de réception avec accusé de réception électronique à l'adresse suivante: https://marches-publics.siaap.fr
Afficher plus
Une copie de sauvegarde des plis remis par voie électronique peut être effectuée par les entreprises dans les conditions prévues à l'arrêté du 14.12.2009. En fin de procédure, l'offre électronique du soumissionnaire retenu sera transformée en offre papier avec signature manuscrite du marché par les parties.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Fax: +33 144594646 📠
Adresse Internet: http://www.conseil-etat.fr/ta/paris/index.shtml 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Référé précontractuel: article L..551-1 et s. du code de justice administrative.
Référé contractuel: article L. 551-13 et s. du code de justice administrative.
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Paris
Source: OJS 2017/S 062-115399 (2017-03-24)
Avis d'attribution de marché (2017-09-06)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
L'opération a pour objectif de réhabiliter tous les regards d'accès, de combler ou renforcer toutes les galeries visitables connexes à l'ouvrage principal et de combler tous les by-pass. L'opération comprend également le remplacement des mains courantes sur l'ensemble du linéaire. Il comprend entre R62 et R4, les travaux suivants: — le remplacement de la main courante sur l'ensemble du linéaire, (3 790 ml pour chacune des banquettes) — la réhabilitation de tous les regards de visite (enduits, reprise de fissures, radier et remplacement d'équipements), — le comblement de 3 by-pass et de 7 galeries visitables, — la réhabilitation de toutes les galeries visitables (enduits, reprise de fissures, radier).
Afficher plus
Valeur totale du marché: 2930836.10 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-09-06 📅
Date de publication: 2017-09-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 172-351733
Se réfère à l'avis: 2017/S 062-115399
Numéro JO-S: 172

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
— la pérennisation des regards d'accès et de la main courante du collecteur pour assurer la sécurité du personnel d'exploitation,

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-02-22 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Référé précontractuel: article L.551-1 et s. Du code de justice administrative.
Référé contractuel: article L.551-13 et s. Du code de justice administrative.
Source: OJS 2017/S 172-351733 (2017-09-06)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Seine-Saint-Denis
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Ouvrages annexes de pipelines et de câbles Travaux de construction d'égouts Travaux d'assainissement