RD 559 — commune de Toulon — PR 32+070 — aménagement du Carrefour Pont de Suve — terrassement — assainissement — chaussée

Conseil général du Var

La présente consultation concerne la prestation suivante:
RD 559 — PR 32+070 — aménagement du carrefour Pont de Suve — commune de Toulon — terrassement — assainissement — chaussée.
À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront au second semestre 2017.
Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-04-21. L'appel d'offres a été publié le 2017-03-21.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Eurovia Méditerranée

Qui ?

• Conseil général du Var

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Var

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-03-21	Avis de marché
2017-08-03	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-03-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: 20170077
Brève description:

La présente consultation concerne la prestation suivante: RD 559 — PR 32+070 — aménagement du carrefour Pont de Suve — commune de Toulon — terrassement — assainissement — chaussée. À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront au second semestre 2017. Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'assainissement 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Var 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Var
Adresse postale: Direction des marchés, 390 avenue des Lices — CS 41303
Code postal: 83076
Commune postale: Toulon
Contact
Adresse Internet: http://www.var.fr 🌏
Courrier électronique: grs-aws-dm@var.fr 📧
URL des documents: http://www.var.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.var.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-03-21 📅
Date limite de soumission: 2017-04-21 📅
Date de publication: 2017-03-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 060-111308
Numéro JO-S: 60
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.var.fr La valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique fourni par le candidat et notée sur 32 points: Sous-Critère 1: organisation générale des travaux — phasage et mode d'exécution des travaux (20 points) se décomposant comme suit: — sous-sous critère 1-a: indication et présentation de la méthodologie d'exécution: 8 points, — sous-sous critère 1-b: les phasages envisagés: 8 points, — sous-sous critère 1-c: le planning des travaux adapté à la méthodologie et précisant: les différentes phases: 4 points. Sous-critère 2: gestion de la circulation en phase chantier: les restrictions de circulation éventuelles (8 points). Sous- critère 3: moyens humains et matériels affectés au chantier (4 points).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne la prestation suivante:

RD 559 — PR 32+070 — aménagement du carrefour Pont de Suve — commune de Toulon — terrassement — assainissement — chaussée.

À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront au second semestre 2017.

Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux.

Durée de l'accord: 5 mois
Description des options:

— selon les évolutions réglementaires, les modalités de paiement pourront être adaptées,

— travaux supplémentaires qui deviendraient nécessaires en cas de changement de coordonnateur, le changement sera notifié par ordre de service.

Un marché en procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable pourra être passé pour des:

— prestations similaires: conf. à l'art. 30-i-7° dudit décret.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature peut être remise au moyen du formulaire DC1 à compléter et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants,

— une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015 susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Dans le cadre du justificatif à produire mentionné ci-dessus, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 ou équivalent.

Capacité technique et professionnelle:

— une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, liée à l'objet du marché, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Ces attestations indiquent la nature, le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-04-26 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 32
Critère de coût: Prix
Pondération du coût: 68

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22830001800113
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.var.fr 🌏
URL des documents: http://www.var.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.var.fr

La valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique fourni par le candidat et notée sur 32 points:

Sous-Critère 1: organisation générale des travaux — phasage et mode d'exécution des travaux (20 points) se décomposant comme suit:

— sous-sous critère 1-a: indication et présentation de la méthodologie d'exécution: 8 points,

— sous-sous critère 1-b: les phasages envisagés: 8 points,

— sous-sous critère 1-c: le planning des travaux adapté à la méthodologie et précisant: les différentes phases: 4 points.

Sous-critère 2: gestion de la circulation en phase chantier: les restrictions de circulation éventuelles (8 points).

Sous- critère 3: moyens humains et matériels affectés au chantier (4 points).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930 📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Fax: +33 494427989 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: mêmes coordonnées que ci-dessus
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Source: OJS 2017/S 060-111308 (2017-03-21)

Avis d'attribution de marché (2017-08-03)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 029 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Var 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-08-03 📅
Date de publication: 2017-08-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 149-308060
Se réfère à l'avis: 2017/S 060-111308
Numéro JO-S: 149
Informations complémentaires

Date de conclusion: 2.8.2017. La durée du marché est de 5 mois à compter de l'OS. Une période de préparation de 1 mois supplémentaire est prévue. Le montant indiqué est celui du DE, document contractuel. Modalités de consultation du contrat sur demande de Rdv par fax à la Direction des Marchés au 04.83.95.78.78.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront au second semestre 2017.

Description des options:

— travaux supplémentaires qui deviendraient nécessaires.

En cas de changement de coordonnateur, le changement sera notifié par ordre de service.

— prestations similaires: conf. À l'art. 30-I-7° dudit décret.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-06-12 📅

Référence
Informations complémentaires

Date de conclusion: 2.8.2017.

La durée du marché est de 5 mois à compter de l'OS. Une période de préparation de 1 mois supplémentaire est prévue. Le montant indiqué est celui du DE, document contractuel.

Modalités de consultation du contrat sur demande de Rdv par fax à la Direction des Marchés au 04.83.95.78.78.

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Mêmes coordonnées que ci-dessus
Source: OJS 2017/S 149-308060 (2017-08-03)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)