Piste d'athlétisme du Stade du Bas de Ruisseau: travaux de réhabilitation

SPLA Maraïna

Le présent marché consiste en des travaux de réhabilitation de la piste d'athlétisme du stade du bas du Ruisseau situé sur la commune de l'entre-deux.
Les objectifs de la réhabilitation comprennent:
— la réfection du sol de la piste en revêtement synthétique agrée par la Fédération Française d'athlétisme,
— la mise aux normes des équipements sportifs annexes, comprenant:
— Une piste de saut en longueur;
— Une aire de saut en hauteur;
— Deux aires de lancer de poids;
— La mise aux normes de l'éclairage.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-10-19. L'appel d'offres a été publié le 2017-09-12.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• S.I. RUN
• Tom Player

Qui ?

• SPLA Maraïna

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de fouille et de terrassement › Travaux de terrassement

Où ?

• La Réunion › La Réunion

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-09-12	Avis de marché
2017-10-11	Informations complémentaires
2018-06-06	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-09-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Brève description:

Le présent marché consiste en des travaux de réhabilitation de la piste d'athlétisme du stade du bas du Ruisseau situé sur la commune de l'entre-deux. Les objectifs de la réhabilitation comprennent: — la réfection du sol de la piste en revêtement synthétique agrée par la Fédération Française d'athlétisme, — la mise aux normes des équipements sportifs annexes, comprenant: — Une piste de saut en longueur; — Une aire de saut en hauteur; — Deux aires de lancer de poids; — La mise aux normes de l'éclairage.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: La Réunion 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SPLA Maraïna
Adresse postale: 38 rue Colbert
Code postal: 97460
Commune postale: Saint-Paul
Contact
Adresse Internet: http://spl-maraina.com 🌏
Courrier électronique: marches@spl-maraina.fr 📧
Téléphone: +33 262919164 📞
Fax: +33 262919169 📠
URL des documents: https://spl-maraina.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://spl-maraina.achatpublic.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-09-12 📅
Date limite de soumission: 2017-10-19 📅
Date de publication: 2017-09-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 178-363801
Numéro JO-S: 178
Informations complémentaires

Le marché contient une clause obligatoire d'insertion pour l'activité économique.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché consiste en des travaux de réhabilitation de la piste d'athlétisme du stade du bas du Ruisseau situé sur la commune de l'entre-deux.

Les objectifs de la réhabilitation comprennent:

— la réfection du sol de la piste en revêtement synthétique agrée par la Fédération Française d'athlétisme,

— la mise aux normes des équipements sportifs annexes, comprenant:

— Une piste de saut en longueur;

— Une aire de saut en hauteur;

— Deux aires de lancer de poids;

— La mise aux normes de l'éclairage.

Durée de l'accord: 17 mois
Description des options:

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l'article 30 I 7° du décret no 2016-360 relatif aux marchés publics.

Informations complémentaires:

Le marché contient une clause obligatoire d'insertion pour l'activité économique.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Le candidat ou chacun des membres du groupement (le cas échéant) devra fournir à l'appui de sa candidature: 1.une lettre de candidature avec identification du candidat ou formulaire Dc1 conforme au modèle Dc1 joint version octobre 2016 (en cas de groupement, la lettre de candidature (ou formulaire Dc1) pourra être commune à l'ensemble des membres du groupement). 2.la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire; les personnes admises au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée d'exécution du marché. 3.une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance et est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés, sauf si le candidat fourni un formulaire Dc1.

Situation économique et financière:

1.une déclaration concernant le chiffre d'affaires global ET le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où ces informations sont disponibles. Les candidats sont informés que le présent marché ne requiert pas un chiffre d'affaire annuel global/relatif minimum.

Conformément à l'arrêté du 29 mars 2016, si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire ce renseignement pour justifier de sa capacité financière, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le Pouvoir adjudicateur.

2. Une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels (responsabilité civile)les candidats sont informés que le présent marché ne requiert pas un niveau approprié d'assurance des risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

1.une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, ET les attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque, et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. 2.une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature; 3. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ET l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. Conformément aux dispositions de l'article 49 I du décret, les candidats peuvent présenter leur candidature sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (Dume) version papier. Les candidats ne sont cependant pas autorisés à se limiter aux déclarations faites dans le dume.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

L'Entreprise en charge de ce chantier devra présenter des compétences en matière d'ouvrages en maçonnerie, de travaux en terrassement courants et de revêtements en matériaux enrobés.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-10-20 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société publique locale
Contact
Point de contact: à l'attention de Mme la présidente directrice générale
Adresse du profil d'acheteur: https://spl-maraina.achatpulic.com 🌏
URL des documents: https://spl-maraina.achatpublic.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

La spl maraina agit au nom et pour le compte de la commune de L'Entre-Deux. Tous les horaires du présent avis s'entendent en heure locale. Après l'attribution du marché, une avance de 5 % sera accordée au titulaire du marché. La constitution d'une garantie à première demande pour tout ou partie du remboursement de l'avance est demandée. Le montant, les dates, les conditions de versements et de remboursement de l'avance sont précisées au Cahier des clauses administratives et particulières (Ccap). Une retenue de garantie de 5 % sera exercée sur le montant du marché augmenté de ses modifications éventuelles, la taxe à la valeur ajoutée à la date de signature du marché étant incluse. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande dans les conditions fixées à l'article 123 du décret.le présent marché est financé par la Commune de l'entre-deux et la Région Réunion. La part du financement régional n'est pas connue au moment où la procédure est lancée. Le paiement interviendra par virement bancaire dans un délai de 30 jours maximum.

Il sera fait application des dispositions de la loi no 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'union européenne en matière économique et financière et du décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le marché est traité à prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées en application des prix figurant au Bordereau des Prix Unitaires (Bpu). Les quantités théoriques figurant au DQE du dossier de consultation n'ont aucune valeur contractuelle. Elles sont destinées à la comparaison des offres lors de la phase de consultation des entreprises. Dans le cas où l'opérateur économique est un groupement momentané d'entreprises, aucune forme particulière n'est imposée. Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire. Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux.la durée de la période de préparation est fixée à un (1) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la prestation. Le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du titulaire qui l'aura indiqué à l'acte d'engagement sans que ce délai ne puisse être supérieur à quatre (4) mois à compter de la réception de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux (ou à compter de la date indiquée dans cet ordre de service). Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant à l'entrepreneur, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. La période d'approvisionnement est comprise dans ce délai d'exécution. Le délai d'exécution des travaux s'entend hors congés légaux des entreprises du BTP et intempéries. Le dossier de consultation des entreprises est uniquement téléchargeable à l'adresse suivante: https://spl-maraina.achatpublic.com (voir modalités de téléchargement à l'annexe du règlement de consultation). Aucun dossier de consultation ne sera transmis par mail. Conditions de remise des offres: sur support papier ou sur un support physique électronique (à l'adresse indiquée plus haut) ou par voie dématérialisée (https://spl-maraina.achatpublic.com). Visite: Aucune visite de site ne sera organisée par la SPL Maraina. Les candidats souhaitant prendre connaissance des lieux doivent s'y rendre par leurs propres moyens.

Informations complémentaires

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon — CS 61107 — BP 2024
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 97488
Pays: La Réunion 🇷🇪
Téléphone: +33 2924360 📞
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧
Fax: +33 2924362 📠
Adresse Internet: http://la-reunion.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à l'attention de M. le greffier en chef
Source: OJS 2017/S 178-363801 (2017-09-12)

Informations complémentaires (2017-10-11)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché consiste en des travaux de réhabilitation de la piste d'athlétisme du stade du bas du Ruisseau situé sur la commune de l'entre-deux. Les objectifs de la réhabilitation comprennent: — la réfection du sol de la piste en revêtement synthétique agrée par la fédération française d'athlétisme, — la mise aux normes des équipements sportifs annexes, comprenant: — une piste de saut en longueur; — une aire de saut en hauteur; — 2 aires de lancer de poids; — la mise aux normes de l'éclairage.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-10-11 📅
Date limite de soumission: 2017-11-02 📅
Date de publication: 2017-10-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 197-404263
Se réfère à l'avis: 2017/S 178-363801
Numéro JO-S: 197

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— la réfection du sol de la piste en revêtement synthétique agrée par la fédération française d'athlétisme,

— une piste de saut en longueur;

— une aire de saut en hauteur;

— 2 aires de lancer de poids;

— la mise aux normes de l'éclairage.

Source: OJS 2017/S 197-404263 (2017-10-11)

Avis d'attribution de marché (2018-06-06)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché consiste en des travaux de réhabilitation de la piste d'athlétisme du stade du Bas du Ruisseau situé sur la commune de l'entre-deux. Les objectifs de la réhabilitation comprennent: – la réfection du sol de la piste en revêtement synthétique agrée par la fédération française d'athlétisme, – la mise aux normes des équipements sportifs annexes, comprenant: –– une piste de saut en longueur, –– une aire de saut en hauteur, –– 2 aires de lancer de poids, – la mise aux normes de l'éclairage.

Valeur totale du marché: 1 103 948 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Téléphone: +262 262919164 📞
Fax: +262 262919169 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-06-06 📅
Date de publication: 2018-06-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 107-243185
Numéro JO-S: 107
Informations complémentaires

La date de conclusion est la date de notification. La valeur totale finale est le montant du détail quantitatif estimatif (DQE). Le marché a été signé le 25.4.2018. Les pièces du marché sont consultable gratuitement sur demande écrite à l'adresse suivante: marches@spl-maraina.com – Autres publications antérieures: avis paru au BOAMP, annonce nº 17-127752 en date du 14.9.2017, avis supplémentaire paru au Quotidien en date du 20.9.2017 (réf: 627776), avis supplémentaire paru dans le journal de l'Île-de-la-Réunion en date du 20.9.2017 (réf: 198984-2102)/avis rectificatif nº 1 paru dans le Quotidien de la Réunion en date du 22.9.2017 (réf: 627877), avis rectificatif nº 1 paru dans le journal de l'Île-de-la-Réunion en date du 22.9.2017 (réf: 199068-260), avis rectificatif nº 2 paru au JOUE nº 2017/S 197-404263 en date du 13.10.2017. Avis rectificatif nº 2 paru au BOAMP, annonce nº 17-142977 en date du 13.10.2017, avis rectificatif nº 2 paru dans le Quotidien de la Réunion en date du 12.10.2017 (réf: 628939), avis rectificatif nº 2 paru dans le journal de l'Île-de-la-Réunion en date du 12.10.2017 (réf: 199662-244).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

– la réfection du sol de la piste en revêtement synthétique agrée par la fédération française d'athlétisme,

– la mise aux normes des équipements sportifs annexes, comprenant:

–– une piste de saut en longueur,

–– une aire de saut en hauteur,

–– 2 aires de lancer de poids,

– la mise aux normes de l'éclairage.

–– une aire de saut en hauteur,

Description des options:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l'article 30 I 7

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40 %
Pondération du prix: 60 %

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-05-03 📅

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: À l'attention de Mme la présidente directrice générale

Référence
Informations complémentaires

Avis rectificatif nº 2 paru au BOAMP, annonce nº 17-142977 en date du 13.10.2017, avis rectificatif nº 2 paru dans le Quotidien de la Réunion en date du 12.10.2017 (réf: 628939), avis rectificatif nº 2 paru dans le journal de l'Île-de-la-Réunion en date du 12.10.2017 (réf: 199662-244).

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon – CS 61107 – BP 2024
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +262 262924360 📞
Fax: +262 262924362 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 107-243185 (2018-06-06)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)

Déblai-remblai (2)
Travaux d'aménagement paysager (>20)
Travaux d'excavation (4)
Travaux de creusement de tranchées (1)
Travaux de décapage de terre
Travaux de remblayage et de mise en condition du terrain (3)
Travaux de terrassement (>20)