Mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (Opc) pour la construction d'un nouveau bâtiment à usage de bureaux sur le site du Clos Maury à Montauban

GIE Agora

Le GIE Agora souhaite entreprendre une opération de construction d'un nouveau bâtiment à usage de bureaux sur le site du Clos Maury à Montauban.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-10-05. L'appel d'offres a été publié le 2017-07-11.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-07-11 Avis de marché
2018-01-31 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2017-07-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de conduite de chantier
Numéro de référence: AOO 2017 017
Brève description:
Le GIE Agora souhaite entreprendre une opération de construction d'un nouveau bâtiment à usage de bureaux sur le site du Clos Maury à Montauban.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de conduite de chantier 📦
Code CPV supplémentaire: Services de conduite de chantier 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Tarn-et-Garonne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: GIE Agora
Adresse postale: (Siège social: Ccmsa — les Mercuriales — tour Ponant — 40 rue Jean Jaurès — 93547 Bagnolet Cedex) — avenue du Clos Maury — CS 40217 — 82002 Montauban
Commune postale: Montauban
Contact
Adresse Internet: http://informatique.msa.fr/lfr/le-produit-agora 🌏
Courrier électronique: marchespublics.grprec@agora.msa.fr 📧
URL des documents: https://msa.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://msa.achatpublic.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-11 📅
Date limite de soumission: 2017-10-05 📅
Date de publication: 2017-07-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 133-272183
Numéro JO-S: 133
Informations complémentaires
Le marché est conclu pour une durée courant de sa date de notification jusqu'à la fin du délai de "garantie de parfait achèvement" des travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Dans le cadre du présent marché, au titre de sa mission d'ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier, le titulaire aura pour objectifs généraux:
— d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques,
— d'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux,
— au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans les contrats de travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination.
Durée de l'accord: 24 mois
Informations complémentaires:
Le marché est conclu pour une durée courant de sa date de notification jusqu'à la fin du délai de "garantie de parfait achèvement" des travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période.
Afficher plus

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Le candidat doit présenter les qualifications Opqibi suivantes:
0301 — planification — coordination (Opc) d'exécution courant;
0303 — planification — coordination des études;
0304 — planification — coordination d'ensemble.
La preuve de ces capacités est apportée soit par la production de copie de certificats de qualification Opqibi obtenus en vigueur, soit par tout moyen de preuve démontrant une capacité professionnelle équivalente.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-10-10 📅
Heure d'ouverture des offres: 8:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 45
Pondération du prix: 55

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Organisme de la mutuelle sociale agricole
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://msa.achatpublic.com 🌏
URL des documents: https://msa.achatpublic.com 🌏

Référence
Informations complémentaires
Les pièces à fournir par les candidats à l'appui de leur dossier de candidature et d'offre sont listées dans le règlement de la consultation.
Le critère Valeur technique (45 %) sera apprécié sur la base des sous-critères suivants:
— qualité de l'intervenant proposé, phase par phase (rôle précis, les qualifications, CV, compétence, expérience): 45 %,
— décomposition horaire du forfait de rémunération figurant à l'annexe 1 de l'offre financière: 40 %,
— qualité des outils et de la méthodologie de travail par phase technique (le candidat joint également les modèles de livrables tels que calendriers, etc.): 10 %,
— prise en compte du développement durable: 5 %.
La valeur technique de l'offre est appréciée sur la base du mémoire technique fourni par le candidat dans son offre.
Les candidats peuvent obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour finaliser leur proposition dans les conditions fixées dans le règlement de la consultation.
La consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée. Cette procédure permet aux candidats de déposer leur candidature et leur offre par voie électronique sur le site https://msa.achatpublic.com où les candidats peuvent obtenir tout renseignement sur les modalités techniques de dépôt.
Afficher plus
Cependant les candidats ont la faculté de présenter leur offre soit sous forme papier, soit sous forme dématérialisée, dans les conditions précisées dans le règlement de la consultation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75001
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Référé précontractuel en application des articles 1441-1 et 1441-2 du code de procédure civile;
Référé contractuel en application des articles 1441-1 et 1441-3 du code de procédure civile.
Source: OJS 2017/S 133-272183 (2017-07-11)
Avis d'attribution de marché (2018-01-31)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 47788.43 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Tarn-et-Garonne 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Gie Agora
Adresse postale: (Siège social: 19 rue de Paris — CS 50070 — 93013 Bobigny Cedex) — avenue du Clos Maury — CS 40217
Contact
Téléphone: +33 563684752 📞
Fax: +33 563684889 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-01-31 📅
Date de publication: 2018-02-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 023-049206
Se réfère à l'avis: 2017/S 133-272183
Numéro JO-S: 23
Informations complémentaires
Durée: Le marché est conclu pour une durée courant de sa date de notification jusqu'à la fin du délai de « garantie de parfait achèvement » des travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Le critère Valeur technique (45 %) sera apprécié sur la base des sous-critères suivants: — qualité de l'intervenant proposé, phase par phase (rôle précis, les qualifications, CV, compétence, expérience) 45 %, — décomposition horaire du forfait de rémunération figurant à l'annexe 1 de l'offre financière: 40 %, — qualité des outils et de la méthodologie de travail par phase technique (le candidat joint également les modèles de livrables tels que calendriers, etc.): 10 %, — prise en compte du développement durable: 5 %. La valeur technique de l'offre est appréciée sur la base du mémoire technique fourni par le candidat dans son offre.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Dans le cadre du marché, au titre de sa mission d'ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier, le titulaire aura pour objectifs généraux:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Avenue du Clos Maury à Montauban (82) et les locaux du titulaire.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique
Critère de qualité (pondération): 45 %
Pondération du prix: 55 %

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-01-29 📅

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit privé de la MSA

Référence
Informations complémentaires
Durée: Le marché est conclu pour une durée courant de sa date de notification jusqu'à la fin du délai de « garantie de parfait achèvement » des travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période.
Afficher plus
— qualité de l'intervenant proposé, phase par phase (rôle précis, les qualifications, CV, compétence, expérience) 45 %,
— prise en compte du développement durable: 5 %. La valeur technique de l'offre est appréciée sur la base du mémoire technique fourni par le candidat dans son offre.

Informations complémentaires
Organe de révision
Téléphone: +33 144325151 📞
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— référé précontractuel en application des articles 1441-1 et 1441-2 du code de procédure civile,
— référé contractuel en application des articles 1441-1 et 1441-3 du code de procédure civile.
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe Tribunal de Grande Instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75001
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2018/S 023-049206 (2018-01-31)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Services d'architecture, services de... Services relatifs à la construction Services de conduite des travaux Services de conduite de chantier