Marché de travaux — lycée Alfred Kastler de Talence — réhabilitation des ateliers et mutualisation des locaux avec l'Ensam. Opération nº 9134b001 — marché nº 2017b000t02354

Région Nouvelle Aquitaine

Restructuration des ateliers pédagogiques de chaudronnerie usinage CRSA, magasin, salles de cours, locaux enseignants, vestiaires et infirmerie — surface: 4650m. Durée prévisionnelle des travaux: 12 mois (tranche ferme) et 3 mois tranche optionnelle pour le lot 7. Période prévisionnelle d'exécution des travaux: juillet 2017. Nota: ce marché comporte une clause de promotion de l'insertion et de l'emploi.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-06-12. L'appel d'offres a été publié le 2017-05-11.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Région Nouvelle Aquitaine

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Gironde

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-05-11	Avis de marché
2017-09-25	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-05-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description:

Restructuration des ateliers pédagogiques de chaudronnerie usinage CRSA, magasin, salles de cours, locaux enseignants, vestiaires et infirmerie — surface: 4650m

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre en béton 📦
Ossatures 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Constructions préfabriquées 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gironde 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Nouvelle Aquitaine
Adresse postale: BMA: 38 rue de Cursol — CS 80010
Code postal: 33001
Commune postale: Bordeaux Cedex
Contact
Adresse Internet: http://demat-ampa.fr 🌏
Courrier électronique: contact@b-m-a.fr 📧
Téléphone: +33 0556993199 📞
Fax: +33 0556982104 📠
URL des documents: https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=13456&orgAcronyme=cr-aquitaine 🌏
URL pour la participation: http://demat-ampa.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-05-11 📅
Date limite de soumission: 2017-06-12 📅
Date de publication: 2017-05-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 092-181283
Numéro JO-S: 92
Informations complémentaires

Cette date est portée à titre indicatif et est susceptible d'être modifiée. L'ouverture n'est pas publique.

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Désamiantage/curage/démolition/gros œuvre/étanchéité/façades/charpente métallique
Numéro du lot: 1
Brève description:

Désamiantage/curage/démolition/gros œuvre/étanchéité/façades/charpente métallique.

Durée de l'accord: 12 mois
Description des options:

Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires.

Intitulé du lot: Ossatures bois
Numéro du lot: 2
Brève description: Ossature bois.
Description des options:

Les prestations pourront donner lieu à un nouveau contrat pour la réalisation de prestations similaires.

Intitulé du lot: Menuiseries extérieures/serrurerie
Numéro du lot: 3
Brève description: Menuiseries extérieures/serrurerie.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures/plâtrerie/plafonds/isolation/sols souples/carrelage
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiseries intérieures/plâtrerie/plafonds/isolation/sols souples/carrelage.
Intitulé du lot: Chauffage/ventilation/plomberie sanitaires
Numéro du lot: 5
Brève description: Chauffage/ventilation/plomberie sanitaires.
Intitulé du lot: Électricité CFO/CFA
Numéro du lot: 6
Brève description: Électricité CFO/CFA.
Intitulé du lot: Salles banalisées provisoires
Numéro du lot: 7
Brève description:

Salles banalisées provisoires-

Tranche ferme et tranche optionnelle. Possibilité de recouvrement des tranches dans le temps.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— la lettre de candidature (DC1),

— le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente (présenter le pouvoir en annexe: extrait K.Bis ...),

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 44 du décret Nº 2016-360 du 25.3.2016 et travailleurs handicapés.

Situation économique et financière:

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— assurance pour les risques professionnels;

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs du candidat .— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature,

— la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Pour le lot 1: certification norme afnor nfx 46 010 de traitement de l'amiante ou Qualibat 1552 «Traitement de l'amiante» ou équivalent.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Le maître d'ouvrage impose au groupement d'être solidaire à l'attribution du marché afin: — de palier à d'éventuelles défaillances d'entreprises co-traitantes et retarder ainsi le chantier et les autres lots le cas échéant, — de pouvoir assurer au maître d'ouvrage la bonne exécution des travaux En cas de groupement, chaque co-traitant devra avoir la capacité juridique, technique et financière d'assurer l'exécution du marché en cas de défaillance d'un des membres du groupement et disposer des assurances professionnelles correspondantes. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois: — en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, — en qualité de membres de plusieurs groupements. — un même opérateur ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché public.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2017-06-12 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Informations complémentaires:

Cette date est portée à titre indicatif et est susceptible d'être modifiée. L'ouverture n'est pas publique.

Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique (qualité des devis, du mémoire technique et des fiches matériaux/produits)
Critère de qualité (pondération): 30
Pondération du prix: 70

Pouvoir adjudicateur
Contact
URL des documents: https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=13456&orgAcronyme=cr-aquitaine 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Renseignements administratifs, techniques et complémentaires: bordeaux métropole aménagement
Adresse postale: 38 rue de Cursol
Pays: Gironde 🏙️
Adresse Internet: http://nouvelle-aquitaine.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://demat-ampa.fr 🌏
Adresse postale: 14 rue François de Sourdis — unité des marchés publics — porte 207 correspondant: (bureau ouvert de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 du lundi au vendredi)
Code postal: 33077

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet — CS 21490
Commune postale: Bordeaux Cedex
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 0556993800 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
Fax: +33 0556243903 📠
Adresse Internet: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Drjscs Aquitaine — Ccira de Bordeaux — Comité consultatif inter régional de règlement amiable des litiges
Adresse postale: 103 bis rue Belleville — BP 952
Téléphone: +33 0556906530 📞
Fax: +33 0556906500 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Bordeaux
Source: OJS 2017/S 092-181283 (2017-05-11)

Avis d'attribution de marché (2017-09-25)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 2017B000T02354
Brève description:

Restructuration des ateliers pédagogiques de chaudronnerie usinage CRSA, magasin, salles de cours, locaux enseignants, vestiaires et infirmerie — surface: 4 650 m

Valeur totale du marché: 4309952.40 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gironde 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse Internet: https://www.nouvelle-aquitaine.fr/ 🌏
Téléphone: +33 556993199 📞
Fax: +33 556982104 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-09-25 📅
Date de publication: 2017-09-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 187-382169
Se réfère à l'avis: 2017/S 092-181283
Numéro JO-S: 187

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Désamiantage / curage / démolition / gros œuvre / étanchéité / façades / charpente métallique
Brève description:

Désamiantage / curage / démolition / gros œuvre / étanchéité / façades / charpente métallique.

Intitulé du lot: Menuiseries extérieures / serrurerie
Brève description: Menuiseries extérieures / serrurerie.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures / plâtrerie / plafonds / isolation / sols souples / carrelage
Brève description:

Menuiseries intérieures / plâtrerie / plafonds / isolation / sols souples / carrelage.

Intitulé du lot: Chauffage / ventilation / plomberie sanitaires
Brève description: Chauffage / ventilation / plomberie sanitaires.
Intitulé du lot: Électricité CFO / CFA
Brève description: Électricité CFO / CFA.
Description des options:

Les prestations pourront donner lieu à un nouveau contrat pour la réalisation de prestations similaires. Les travaux du lot 7 sont divisés en une tranche ferme et une tranche optionnelle 1: «Location de salles banalisées provisoires».

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-08-25 📅
2017-08-28 📅

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 20005375900011
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://demat-ampa.fr/ 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Téléphone: +33 556993800 📞
Fax: +33 556243903 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du code de justice administrative (CJA) et pouvant être exercé avant la signature du contrat,

— référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R.551-7 du CJA,

— recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Source: OJS 2017/S 187-382169 (2017-09-25)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)