Marché de travaux de réhabilitation énergétique de 279 logements individuels — résidence La Motte à Rouvroy

SIA Habitat

Marché de travaux de réhabilitation énergétique de 279 logements individuels — résidence La Motte à Rouvroy.
La présente opération fait l'objet d'une certification (type NF habitat HQE, BEE rénovation ou équivalent) établie à partir de l'arrêté du 29.9.2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label «Haute Performance énergétique rénovation» niveau «bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009».
Sa durée globale prévisionnelle est de 30 mois (dont 3 mois de période de préparation) à compter du lancement de l'ordre de service (OS).
Le délai d'exécution maximum des travaux pour un logement est de 7 semaines à compter de la date de déménagement des locataires.
Le programme étant réalisé en opération tiroir, il est précisé qu'il sera assuré la fourniture de 10 logements vacants à l'ordre de service; 16, 4 mois après et 23, 8 mois suivant l'OS.

Date limite
Le délai de réception des offres était de 2017-10-09. L'appel d'offres a été publié le 2017-08-31.

Qui ?

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

Historique des marchés publics
Date Document
2017-08-31 Avis de marché
2017-09-13 Informations complémentaires
Informations complémentaires (2017-09-13)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Sia Habitat
Numéro d'enregistrement national: B045 550 258
Adresse postale: 67 avenue des Potiers
Commune postale: Douai
Code postal: 59500
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 327946304 📞
Courrier électronique: arnaud.bensoussan@groupe-sia.com 📧
Région: Nord 🏙️
URL: http://http://www.groupe-sia.com 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.sia-habitat.e-marchespublics.com 🌏

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de réhabilitation énergétique de 279 logements individuels — Résidence La Motte à Rouvroy. SIADJUR2017159”
Produits/services: Travaux de construction de maisons 📦
Produits/services: IA27 📦
Brève description:
“Marché de travaux de réhabilitation énergétique de 279 logements individuels — Résidence La Motte à Rouvroy. La présente opération fait l'objet d'une...”    Afficher plus

Informations complémentaires
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2017/S 168-344967

Changements
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2017-10-09 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2017-10-20 📅
L'heure: 12:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalités d'ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2017-10-09 📅
L'heure: 16:00
Nouvelle valeur
Date: 2017-10-20 📅
L'heure: 16:00
Autres informations complémentaires

“En raison de l'ajout de documents manquants au DCE la date limite de réception des offres est reportée au 20/10/2017 à 12h00.”
Source: OJS 2017/S 177-361833 (2017-09-13)