Maîtrise d'œuvre pour la rénovation et la mise aux normes du centre culturel Georges Gorse comprenant le conservatoire à rayonnement régional de Boulogne Billancourt

EPT Grand Paris Seine Ouest

La consultation est passée selon la procédure concurrentielle avec négociation, en application des articles 35 bis, 42-1-b) de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics modifiée et des articles 25 I 2, 25-II-3 et 71, 72 et 73, et 90 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. La consultation porte sur une mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation et la mise aux normes du centre culturel Georges Gorse comprenant le conservatoire à rayonnement régional de Boulogne Billancourt. Il est confié au maître d'œuvre une mission au sens de la section 1 du décret nº 93-1268 du 29.11.1993 (réhabilitation de bâtiment): mission de base. La part prévisionnelle de l'enveloppe budgétaire que le Maître de l'Ouvrage destiné aux travaux a été fixée à 14 790 000 EUR HT, dont 10 290 000 EUR HT pour les travaux de mise en conformité et de rénovation et 4 500 000 EUR HT pour les travaux de surélévation.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-01-15. L'appel d'offres a été publié le 2017-12-13.

Qui ?

• EPT Grand Paris Seine Ouest

Qu'est-ce que c'est ?

• Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection › Services d'architecture

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-12-13	Avis de marché
2018-09-27	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-12-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'architecture
Numéro de référence: Moe renovation crr de bb
Brève description:

La consultation est passée selon la procédure concurrentielle avec négociation, en application des articles 35 bis, 42-1

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'architecture 📦
Code CPV supplémentaire: Services d'architecture 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hauts-de-Seine 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure concurrentielle avec négociation
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: EPT Grand Paris Seine Ouest
Adresse postale: 9 route de Vaugirard
Code postal: 92197
Commune postale: Meudon Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.seineouest.fr/index.html 🌏
Courrier électronique: valerie.cizel@seineouest.fr 📧
Téléphone: +33 146295513 📞
Fax: +33 149295510 📠
URL des documents: https://achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_eJs8KGjO32 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-12-13 📅
Date limite de soumission: 2018-01-15 📅
Date de publication: 2017-12-16 📅
Date de début: 2018-06-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 242-503388
Numéro JO-S: 242
Informations complémentaires

Le Centre culturel Georges Gorse (R+4 avec mezzanine et R-2) est isolé constructivement de l'école maternelle (ville de Boulogne Billancourt) et du parc de stationnements couvert de 300 places environ géré par Indigo en DSP. Les équipements techniques sont communs à chacune des exploitations du groupement et en particulier les installations et alimentation électriques et de sécurité.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation porte sur une mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation et la mise aux normes du Centre culturel Georges Gorse comprenant le CRR de Boulogne Billancourt. L'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d'ouvrages «bâtiment» au sens de la loi nº 85-704 du 12.7.1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, et pour une opération de réhabilitation. Il est confié au maître d'oeuvre une mission au sens de la section 1 du décret nº 93-1268 du 29.11.1993 (réhabilitation de bâtiment): mission de base. La mission du maître d'œuvre comprend les éléments suivants, dont le contenu détaillé figure au CCTP:

— études de diagnostic,

— études d'avant projet sommaire (APS)

— études d'avant projet définitif (APD)

— assistance à la passation des contrats de travaux (ACT),

— VISA,

— direction de l'exécution des travaux (DET),

— assistance aux opérations de réception (AOR).

Informations complémentaires:

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Centre culturel Georges Gorse à Boulogne Billancourt

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— une lettre de candidature établie à partir du formulaire DC1, joint au dossier de consultation dûment renseigné par le candidat,

— la déclaration du candidat établie à partir du formulaire DC2, joint au dossier de consultation, dûment renseigné par le candidat,

— les pouvoirs de la personne habilitée à engager la société (statuts de la société, extrait K-bis et/ou délégation de pouvoir donnée au signataire par une personne habilitée à représenter juridiquement la personne morale,…),

— la copie du ou des jugements prononcés à cet effet, si le candidat est en redressement judiciaire.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet de l'accord-cadre, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles,

— déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents,

— une liste de références pour des prestations en réhabilitation d'équipements complexes conçus dans un ensemble immobilier comprenant d'autres activités, notamment bâtiments, parkings gérés en DSP ou concession: présentation de 5 références commentées max. par membre du groupement.

Capacité technique et professionnelle:

— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années, avec les CV, les titres d'études correspondant, l'organigramme

— une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique,

— des compétences en architecture spécialisée en réhabilitation d'équipements complexes, en structure, en sécurité incendie, en thermique, en fluides, en économie de la construction et en acoustique,

— la lettre de motivation ne dépassant par 2 pages format A4,

— la fiche de présentation de l'équipe format A4,

— la fiche de synthèse: fiche A3 présentée à l'italienne: présentation synthétique de chaque candidat ou groupement indiquant les compétences avec titres d'études et/ou expériences professionnelles des personnes chargées de suivre la prestation et les références de chaque membre (modèle joint au dossier de consultation).

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Le marché ne comporte aucune des conditions particulières d'exécution visées à l'article 14 du décret nº 2016-360 et aucune prestation n'est réservée au profit d'entreprises ou d'établissements visés par les articles 13 et 14 du décret nº 2016-360.

Procédure
Nombre minimum de candidats: 4
Nombre maximum de candidats: 4
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:

1/ La qualité de la production architecturale et les références représentatives de chaque candidat et en cas de candidature présentée dans le cadre d'un groupement, de chacun des co-traitants;

2/ Les moyens humains et matériels de chaque candidat et en cas de candidature présentée dans le cadre d'un groupement, de chacun des co-traitants;

3/ Les compétences de chaque candidat et en cas de candidature présentée dans le cadre d'un groupement, de chacun des co-traitants;

4/ Les garanties financières de chaque candidat et en cas de candidature présentée dans le cadre d'un groupement de chacun des co-traitants (montant et évolution du chiffre d'affaires sur les 3 dernières années).

Heure limite de réception des offres: 17:00
Date d'envoi des invitations: 2018-01-31 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Valérie CIZEL, direction de la commande publique
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://achatpublic.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

La consultation est dématérialisée. Les candidatures seront uniquement déposées par voie électronique en passant par http://www.achatpublic.com en application de l'article 40 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Afin de simplifier les démarches des candidats, les candidatures déposées sur la plateforme achat public n'auront pas à être signées électroniquement. Par la seule remise de sa candidature, le candidat confirme son intention de soumissionner à l'attribution du marché. Ainsi, s'il est désigné attributaire, il s'engage à signer l'ensemble des pièces contractuelles du marché et à les remettre sous format papier à l'établissement public territorial. Les candidats peuvent télécharger sur la plateforme achat public les éléments suivants: RC phase candidature, DC1, DC2, fiche référent, fiche synthèse candidature. Les candidats ne sont pas invités à déposer une offre avant que leur candidature soit acceptée par le pouvoir adjudicateur. Après analyse, si leur candidature est retenue, une invitation à soumissionner leur sera envoyée. Cette invitation des candidats sélectionnés à soumissionner précisera les éléments relatifs à la phase offre. Si une offre est déposée simultanément à une candidature, elle ne sera pas analysée et sera détruite. Le marché prend effet à compter de sa date de notification et se terminant à la fin de la garantie de parfait achèvement. Le délai d'exécution de chaque élément de mission est fixé à l'acte d'engagement. le maître d'œuvre devra assurer une coordination avec l'équipe de maîtrise d'œuvre du délégataire afin de vérifier de quelle manière les hypothèses de travaux en matière de courants faibles et notamment pour la mise en conformité électrique du conservatoire impacteront le niveau R-1 du sous-sol du parking. Détails des travaux de rénovation prévus par le délégataire:

— séparation du TGBT «parking» du TGBT général (CRR), création d'un tarif jaune uniquement pour le parking,

— du gros œuvre: création d'un espace d'attente au niveau-1 et d'un ascenseur,

— rénovation complète de l'installation électrique: dépose et remplacement de tous les luminaires et blocs de secours en place,

— désenfumage: remplacement de l'armoire de ventilation et des armoires de moteurs,

— plomberie: rénovation complète des sanitaires,

— dépose et remplacement du système de sprinkler,

— peintures de l'ensemble des sols et des murs,

— remplacement de la signalétique intérieur aux normes Vinci Park,

— reprise de la façade (accès piétons),

— remplacement des équipements de contrôle d'accès,

— raccordement du parking sur le CMSI du CRR et de l'école installés par la ville.

Tous les réseaux du centre Georges Gorse traversant le parking, le R-1 est identifié comme étant le niveau le plus critique car les réseaux sont partiellement noyés dans l'amiante. Le futur titulaire aura un avis et une coordination sur le projet du parking afin d'évaluer les interfaces avec les travaux de mise en conformité et rénovation et plus particulièrement concernant les réseaux. Un diagnostic exhaustif réalisé par le cabinet Brelan d'arch a conclu à la nécessité d'envisager des travaux de mise en conformité et de rénovation nécessaires pour le Centre George Gorse qui accueille le conservatoire de Boulogne-Billancourt.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil, BP 30322
Commune postale: Cergy Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 130173400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Fax: +33 130173459 📠
Adresse Internet: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: CCIRA de Versailles
Adresse postale: Préfecture de la région, Île-de-France, préfecture de Paris, 5 rue Leblanc
Commune postale: Paris Cedex 15
Code postal: 75911
Téléphone: +33 182524267 📞
Courrier électronique: pref-ccira-versailles@paris-idf.gouv.fr 📧
Fax: +33 182524295 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Source: OJS 2017/S 242-503388 (2017-12-13)

Avis d'attribution de marché (2018-09-27)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La consultation est passée selon la procédure concurrentielle avec négociation, en application des articles 35 bis, 42-1 La consultation porte sur une mission de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation et la mise aux normes du centre culturel Georges Gorse comprenant le conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt. Il est confié au maître d'oeuvre une mission au sens de la section 1 du décret no 93-1268 du 29.11.1993 (réhabilitation de bâtiment): mission de base. La part prévisionnelle de l'enveloppe budgétaire que le maître de l'ouvrage destine aux travaux a été fixée à 14 790 000 EUR HT, dont 10 290 000 EUR HT pour les travaux de mise en conformité et de rénovation et 4 500 000 EUR HT pour les travaux de surélévation.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-09-27 📅
Date de publication: 2018-09-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 188-425386
Se réfère à l'avis: 2017/S 242-503388
Numéro JO-S: 188
Informations complémentaires

Les critères de choix des offres renseignés au présent avis sont les critères de sélection des candidatures, la procédure ayant été déclarée sans suite à ce stade

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La consultation porte sur une mission de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation et la mise aux normes du centre culturel Georges Gorse comprenant le conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt. Il est confié au maître d'oeuvre une mission au sens de la section 1 du décret no 93-1268 du 29.11.1993 (réhabilitation de bâtiment): mission de base.

La part prévisionnelle de l'enveloppe budgétaire que le maître de l'ouvrage destine aux travaux a été fixée à 14 790 000 EUR HT, dont 10 290 000 EUR HT pour les travaux de mise en conformité et de rénovation et 4 500 000 EUR HT pour les travaux de surélévation.

La présente consultation porte sur une mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation et la mise aux normes du Centre culturel Georges Gorse comprenant le CRR de Boulogne-Billancourt. L'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d'ouvrages «bâtiment» au sens de la loi nº 85-704 du 12.7.1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, et pour une opération de réhabilitation. Il est confié au maître d'œuvre une mission au sens de la section 1 du décret nº 93-1268 du 29.11.1993 (réhabilitation de bâtiment): mission de base.

La mission du maître d'œuvre comprend les éléments suivants, dont le contenu détaillé figure au CCTP:

— études d'Avant projet sommaire (APS),

— études d'Avant projet définitif (APD),

— visa,

— Direction de l'exécution des travaux (DET),

— Assistance aux opérations de réception (AOR).

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité de la production architecturale et les
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Moyens humains et matériels de chaque candidat
Compétences de chaque candidat
Critère de coût (nom): Garanties financières de chaque candidat
Critère de coût (pondération): 25

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Valérie Cizel, Direction de la commande publique

Informations complémentaires
Organe de révision
Commune postale: Cergy-Pontoise Cedex
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Préfecture de la région Île-de-France, préfecture de Paris ,5 rue Leblanc
Source: OJS 2018/S 188-425386 (2018-09-27)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (>20 nouveaux marchés)

Services d'architecture (>20)