La construction du projet architectural du plateau technique

Centre hospitalier Henri Mondor

La construction du projet architectural du plateau techniqueforme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-09-18. L'appel d'offres a été publié le 2017-08-16.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-08-16 Avis de marché
Avis de marché (2017-08-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description:
La construction du projet architectural du plateau techniqueforme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Revêtements de sol 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de plomberie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Cantal 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure concurrentielle avec négociation
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier Henri Mondor
Adresse postale: 50 avenue de la République
Code postal: 15002
Commune postale: Aurillac Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: secretariat.direction@ch-aurillac.fr 📧
URL des documents: http://www.ch-aurillac.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.ch-aurillac.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-08-16 📅
Date limite de soumission: 2017-09-18 📅
Date de publication: 2017-08-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 157-324742
Se réfère à l'avis: 2017/S 097-190970
Numéro JO-S: 157
Informations complémentaires
Aucune.

Objet
Champ d'application du marché
Numéro du lot: 14
Brève description: Revêtements de sols et murs.
Durée de l'accord: 25 mois
Informations complémentaires: Aucune.
Numéro du lot: 17
Brève description: Chauffage — ventilation.
Numéro du lot: 18
Brève description: Plomberie.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Attestations d'assurances responsabilité civile et décennale dont le montant de garantie est en adéquation avec le montant du marché et valide à la soumission du marché; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail; Attestations de régularité sociales permettant à l'entreprise de justifier de sa situation au regard de ses obligations déclaratives et de paiement en matière de cotisations et contributions sociales; Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet; Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
Afficher plus
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles;
Capacité technique et professionnelle:
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat; Description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat; Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années; Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour des prestations de mêmes types en cohérence avec le montant et le délai d'exécution du marché et s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin.; Indication des mesures de gestion e.
Afficher plus
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Début d'exécution du marché à compter de la date de notification du contrat.prestations réglées par un prix global forfaitaire prix révisables mensuellement. Avance de 5.0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 50 jours. Modalités de financement des prestations: fonds propres.
Afficher plus

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏
URL des documents: http://www.ch-aurillac.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier Henri-Mondor
Adresse postale: 50 avenue de République, BP 229
Téléphone: +33 471464733 📞
Courrier électronique: a.maronne@ch-aurillac.fr 📧
Pays: Cantal 🏙️
Adresse Internet: http://www.ch-aurillac.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie papier est autorisée: poste avec AR, dépôt contre récépissé la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Les candidats pourront télécharger les cahiers des clauses techniques particulières de chacun des lots, sur le site du profil acheteur: www.achatpublic.com. Numéro de la consultation: 2017-tx-chm-0028 Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes: seuls les candidats n'ayant pas soumissionné au premier appel d'offres doivent obligatoirement effectuer une visite de site. Les visites seront programmées lors de la phase de consultation des offres.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Adresse postale: 6 cours Sablon
Commune postale: Clermont-Ferrand
Code postal: 63000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Source: OJS 2017/S 157-324742 (2017-08-16)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne Cantal
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Matériaux de construction et articles connexes Matériaux de construction Structures de construction diverses Revêtements de sol Travaux de construction Travaux d'équipement du bâtiment Travaux de plomberie Travaux d'installation de matériel de...