Haubourdin — lIANE 5 — aménagement et mise aux normes des arrêts de bus — travaux d'amenagement de voirie lies a l'operation — 2 lots

Métropole Européenne de Lille

La présente consultation concerne les arrêts situés sur la commune d'Haubourdin. Les travaux à réaliser sur la commune d'Haubourdin, consistent également en: -la requalification du terminus « Le Parc » et du parking adjacent, rue de Copenhague; -l'allongement de l'arrêt « Vanderhaegen » dans le sens Haubourdin — Marcq en Baroeul et à son déplacement dans le sens Marcq en Baroeul — Haubourdin; -la suppression de l'arrêt « Caserne des pompiers » dans les deux sens; -la reprise totale de la rue en impasse Aristide Briand qui mène au collège Jules Ferry; -l'aménagement d'un tronçon de l'avenue de l'Europe en continuité d'une zone de travaux LHNS.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-09-18. L'appel d'offres a été publié le 2017-08-07.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Métropole Européenne de Lille

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Hauts-de-France › Nord-Pas de Calais

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-08-07	Avis de marché
2018-04-06	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-08-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'entretien routier
Numéro de référence: 2017EPV107C
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'entretien routier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'entretien routier 📦
Installation de matériel d'éclairage public 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord-Pas de Calais 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole Européenne de Lille
Adresse postale: 1 rue du Ballon, CS 50749
Code postal: 59034
Commune postale: Lille Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.lillemetropole.fr 🌏
Courrier électronique: marches.espacepublic-reseaux@lillemetropole.fr 📧
Téléphone: +33 0320212966 📞
Fax: +33 0320213054 📠
URL des documents: https://lillemetropole.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_SEKdWEG_xK 🌏
URL pour la participation: https://lillemetropole.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_SEKdWEG_xK 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-08-07 📅
Date limite de soumission: 2017-09-18 📅
Date de publication: 2017-08-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 152-314231
Numéro JO-S: 152
Informations complémentaires

Seulement le représentant du pouvoir adjudicateur et les services gestionnaires du marché.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 2 800 000 EUR 💰
Informations sur les lots: Néant.
Numéro du lot: 1
Brève description: Lot 1: Voirie Réseaux Divers.
Valeur estimée hors TVA: 2 650 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 22 mois
Numéro du lot: 2
Brève description: Lot 2: Eclairage public — signalisation tricolore.
Valeur estimée hors TVA: 150 000 EUR 💰

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Lettre de candidature permettant d'identifier le candidat (en cas de groupement, le mandataire, chaque membre du groupement, la nature du groupement) et, le cas échéant, les lots sur lesquels il candidate (le candidat peut utiliser l'imprimé Dc1).

Déclaration sur l'honneur visée à l'article 48-i du décret relatif aux marchés publics ou règle d'effet équivalent pour les candidats établis à l'étranger.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-09-20 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Lieu: Lille Hôtel de la métropole.
Informations complémentaires:

Seulement le représentant du pouvoir adjudicateur et les services gestionnaires du marché.

Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique jugée en fonction du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 30
Pondération du prix: 70
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Mary Bruno
Adresse du profil d'acheteur: https://lillemetropole.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://lillemetropole.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_SEKdWEG_xK 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les date et heure d'ouverture des offres sont prévisionnelles.

La séance n'est pas publique.

conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels:

Le dossier est téléchargeable sur le site http://www.lillemetropole-marchepublic.fr.

Conditions de remise des offres ou des candidatures:

Les offres ou candidatures doivent être obligatoirement transmises par voie électronique sur http://www.lillemetropole.achatpublic.com selon les modalités différentes selon que le soumissionnaire est doté ou non d'un no SIRET. Ces modalités sont définies dans le règlement de la consultation. Pour tout problème d'utilisation de la plateforme de dématérialisation (connexion, téléchargement, dépôt de plis...) le candidat peut obtenir une assistance via le lien «Contact» disponible sur la plateforme.

Le candidat peut déposer sa candidature avec un dume, y compris un dume électronique mais il ne peut pas se limiter à indiquer qu'il dispose de l'aptitude et des capacités requises, il doit fournir tous les justificatifs exigés au titre des conditions de participation.

La transmission des candidatures et offres sur support physique électronique n'est pas autorisée (sauf copies de sauvegarde).

précision particuliére: le marché comporte une clause sociale en vue de l'accés à l'emploi de public en difficulté.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 0359542342 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Fax: +33 0359542445 📠
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Avant la conclusion du marché, référé précontractuel dans les conditions fixées aux articles L.551-1 et suivants du code de justice administrative; après la conclusion du marché, référé contractuel dans les conditions fixées aux articles L.551-13 et suivants du code de justice administrative; recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter de l'avis d'attribution dans les conditions fixées par le conseil d'état dans son arrêt no358994 du 4.4.2014.

Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 152-314231 (2017-08-07)

Avis d'attribution de marché (2018-04-06)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne les arrêts situés sur la commune d'Haubourdin. Les travaux à réaliser sur la commune d'Haubourdin consistent également en: — la requalification du terminus «Le Parc» et du parking adjacent, rue de Copenhague, — l'allongement de l'arrêt «Vanderhaegen» dans le sens Haubourdin, Marcq-en-Barœul et à son déplacement dans le sens Marcq-en-Barœul — Haubourdin, — la suppression de l'arrêt «Caserne des pompiers» dans les 2 sens, — la reprise totale de la rue en impasse Aristide Briand qui mène au collège Jules Ferry, — l'aménagement d'un tronçon de l'avenue de l'Europe en continuité d'une zone de travaux LHNS.

Valeur totale du marché: 2999531.56 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole européenne de Lille
Contact
Téléphone: +33 320212666 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-04-06 📅
Date de publication: 2018-04-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 069-152510
Se réfère à l'avis: 2017/S 152-314231
Numéro JO-S: 69
Informations complémentaires

Affaire nº 2017-epv107c le contrat peut être consulté (dans le respect des secrets protégés par la loi) sur demande préalable adressée à Métropole européenne de Lille — service documentation et archives (guichet unique) — 1 rue du Ballon, BP 749, 59034 Lille Cedex.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne les arrêts situés sur la commune d'Haubourdin.

Les travaux à réaliser sur la commune d'Haubourdin consistent également en:

— la requalification du terminus «Le Parc» et du parking adjacent, rue de Copenhague,

— l'allongement de l'arrêt «Vanderhaegen» dans le sens Haubourdin, Marcq-en-Barœul et à son déplacement dans le sens Marcq-en-Barœul — Haubourdin,

— la suppression de l'arrêt «Caserne des pompiers» dans les 2 sens,

— la reprise totale de la rue en impasse Aristide Briand qui mène au collège Jules Ferry,

— l'aménagement d'un tronçon de l'avenue de l'Europe en continuité d'une zone de travaux LHNS.

Lot 1: voirie réseaux divers.

Nom du projet ou programme financé par l’UE: subvention FEDER
Brève description: Lot 2: éclairage public — signalisation tricolore.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-02-15 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Téléphone: +33 359542342 📞
Fax: +33 359542445 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Précisions concernant les délais d'introduction de recours: — avant la conclusion du marché, référé pré-contractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-1 et suivants du Code de justice administrative,

— après la conclusion du marché, référé contractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative,

— recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter de l'avis d'attribution dans les conditions fixées par le Conseil d'État dans son arrêt nº 358994 du 4.4.2014.

Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Source: OJS 2018/S 069-152510 (2018-04-06)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)