Aménagement de l'avenue du Général de Gaulle (RD 906) entre le rond-point du Général Leclerc et la route du Pavé Blanc (RD 406) sur la Commune de Clamart

Conseil général Hauts-de-Seine

Aménagement de l'avenue du Général de Gaulle (RD 906) entre le rond-point du Général Leclerc et la route du Pavé Blanc (RD 406) sur la Commune de Clamart. Les travaux comprennent: — le réaménagement du carrefour du petit Clamart — portique d'habillage métallique de part et d'autre du pont de l'a86 Sur la section droite de la RD 906: — deux files de circulation par sens — création d'une contre-allée — création et/ou renforcement des arbres d'alignement — création d'un terre-plein central arboré — pistes et bandes cyclables bidirectionnelles et unilatérales — remplacement de l'éclairage public et de la SLT La date prévisionnelle de commencement des travaux est fixée en février 2018. Cette date est donnée à titre indicatif.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-09-08. L'appel d'offres a été publié le 2017-08-02.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Conseil général Hauts-de-Seine

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-08-02	Avis de marché
2017-08-07	Informations complémentaires
2017-09-05	Informations complémentaires
2018-01-26	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-08-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: 2017-523
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de revêtement de routes 📦
Installation de matériel d'éclairage public 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Ossatures métalliques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hauts-de-Seine 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général Hauts-de-Seine
Adresse postale: 2/16 bd Soufflot
Code postal: 92000
Commune postale: Nanterre
Contact
Adresse Internet: http://www.hauts-de-seine.fr 🌏
Courrier électronique: bcapron@hauts-de-seine.fr 📧
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=284706&orgAcronyme=f4g 🌏
URL pour la participation: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=284706&orgAcronyme=f4g 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-08-02 📅
Date limite de soumission: 2017-09-08 📅
Date de publication: 2017-08-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 149-307919
Numéro JO-S: 149
Informations complémentaires

Ce marché inclut une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Le nombre d'heure d'insertion que le titulaire s'engage à honorer est de 2 880 heures. Le délai d'exécution est de 36 mois à compter de la date fixée dans l'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer les travaux.

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Voirie
Numéro du lot: 1
Brève description:

Les travaux comprennent:

Le planning d'exécution, l'installation et la signalisation du chantier, les démolitions, les terrassements, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux constituant les aménagements nécessaires au tracé de la route départementale.

La réalisation de l'assainissement de surface et des canalisations de raccordement des ouvrages.

La fourniture et l'installation de mobiliers urbains divers (barrières, potelets etc).

L'installation et la signalisation de chantier de jour comme de nuit.

La fourniture et la mise en œuvre des produits bitumineux nécessaires à la réalisation des couches de fondation, de liaison, de roulement.

La réalisation de trottoir en pavés granit.

Les contrôles (implantation, mise en œuvre, terre végétale).

Le repliement du matériel.

Tous les travaux à réaliser sont précisés dans le règlement de consultation.

Valeur estimée hors TVA: 5937623.30 EUR 💰
Durée de l'accord: 36 mois
Informations complémentaires:

Ce marché inclut une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Le nombre d'heure d'insertion que le titulaire s'engage à honorer est de 2 880 heures.

Le délai d'exécution est de 36 mois à compter de la date fixée dans l'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer les travaux.

Intitulé du lot: Éclairage public et signalisation lumineuse tricolore
Numéro du lot: 2
Brève description:

Le planning du lot 2.

La réalisation dune nouvelle signalisation lumineuse tricolore et d'un complément et/ou nouvel éclairage public.

La dépose des équipements EP/SLT existants, les démolitions de massifs, les ouvertures et réfections provisoires de tranchées.

La réalisation du dossier de fin d'opération,

Valeur estimée hors TVA: 1067349.65 EUR 💰
Informations complémentaires:

Ce marché inclut une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Le nombre d'heure d'insertion que le titulaire s'engage à honorer est de 536 heures.

Intitulé du lot: Travaux de plantations
Numéro du lot: 3
Brève description:

Le planning du lot 3.

La plantation des végétaux (arbres, vivaces).

Le mulching des végétaux.

Mise en place de protections définitives.

La réalisation du dossier de fin d'opération.

L'entretien des végétaux durant un an.

Valeur estimée hors TVA: 517 774 EUR 💰
Informations complémentaires:

Ce marché inclut une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Le nombre d'heure d'insertion que le titulaire s'engage à honorer est de 333 heures.

Le délai d'exécution est de 36 mois à compter de la date fixée dans l'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer les travaux + 12 mois d'entretien.

Intitulé du lot: Portique d'habillage
Numéro du lot: 4
Brève description:

Le planning du lot 4

Les études et plans détaillés des fondations et du portique d'habillage.

La réalisation des fondations du portique d'habillage.

La réalisation du portique d'habillage.

Valeur estimée hors TVA: 1 039 940 EUR 💰
Durée de l'accord: 10 mois
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution est de 10 mois à compter de la date fixée dans l'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer les travaux.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Clamart.

Clamart — hauts-De-Seine.

Clamart — Hauts-de-Seine.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Une lettre de candidature (ou l'imprimé DC1) dûment complétée.

Les pouvoirs habilitant le signataire à engager le candidat individuel ou chaque membre du groupement (extrait K Bis, délégation de signature).

Une déclaration sur l'honneur (ou l'imprimé DC1) indiquant que :- le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n

La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années;

— déclaration indiquant l'ensemble des moyens matériels du candidat pour mener à bien les travaux afférents à ce marché;

Présentation d'une liste des principaux travaux, objet du contrat effectuées au cours des 5 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Lot n

Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-09-11 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Informations complémentaires: Séance non publique.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Valeur environnementale
Critère de qualité (pondération): 6
Critère de qualité (nom): Valeur délais
Critère de qualité (pondération): 4
Pondération du prix: 50
Critère de qualité (pondération): 35
5
Pondération du prix: 60
Critère de qualité (pondération): 10
44

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.hauts-de-seine.fr/commande-publique 🌏
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=284706&orgAcronyme=f4g 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Adresse postale: 2/06 boulevard Soufflot
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92015
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Direction de la commande publique
Pays: Hauts-de-Seine 🏙️
Adresse Internet: http://www.hauts-de-seine.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=284706&orgAcronyme=f4g 🌏

Référence
Informations complémentaires

Pour chaque lot, les critères relatifs à la candidature sont les garanties et capacités professionnelles, techniques et financières.

Pour chaque lot, les sous-critères relatifs au jugement des offres sont détaillés dans le règlement de consultation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2 boulevard de l'Hautil
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 1030173400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Fax: +33 1030173459 📠
Adresse Internet: http://www.ta-cergy-pontoise.juradm.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Adresse postale: 5 rue Leblanc
Commune postale: Paris Cedex 15
Code postal: 75911
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 1082524267 📞
Fax: +33 1082524295 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2 boulevard de l'Hautil
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 1030173400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Fax: +33 1030173459 📠
Adresse Internet: http://www.ta-cergy-pontoise.juradm.fr 🌏
Source: OJS 2017/S 149-307919 (2017-08-02)

Informations complémentaires (2017-08-07)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Aménagement de l'avenue du général de Gaulle (RD 906) entre le rond-point du général Leclerc et la route du pavé blanc (RD 406) sur la commune de Clamart. Les travaux comprennent: le réaménagement du carrefour du petit Clamart — portique d'habillage métallique de part et d'autre du pont de l'a86 Sur la section droite de la RD 906: 2 files de circulation par sens — création d'une contre-allée — création et/ou renforcement des arbres d'alignement — création d'un terre-plein central arboré — pistes et bandes cyclables bidirectionnelles et unilatérales — remplacement de l'éclairage public et de la SLT La date prévisionnelle de commencement des travaux est fixée en février 2018. Cette date est donnée à titre indicatif.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-08-07 📅
Date limite de soumission: 2017-09-15 📅
Date de publication: 2017-08-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 152-314323
Se réfère à l'avis: 2017/S 149-307919
Numéro JO-S: 152
Source: OJS 2017/S 152-314323 (2017-08-07)

Informations complémentaires (2017-09-05)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Aménagement de l'avenue du Général de Gaulle (RD 906) entre le rond-point du Général Leclerc et la route du Pavé Blanc (RD 406) sur la Commune de Clamart. Les travaux comprennent: le réaménagement du carrefour du petit Clamart — portique d'habillage métallique de part et d'autre du pont de l'A86 Sur la section droite de la RD 906: 2 files de circulation par sens — création d'une contre-allée — création et/ou renforcement des arbres d'alignement — création d'un terre-plein central arboré — pistes et bandes cyclables bidirectionnelles et unilatérales — remplacement de l'éclairage public et de la SLT La date prévisionnelle de commencement des travaux est fixée en février 2018. Cette date est donnée à titre indicatif.

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-09-05 📅
Date limite de soumission: 2017-10-06 📅
Date de publication: 2017-09-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 173-353871
Numéro JO-S: 173
Source: OJS 2017/S 173-353871 (2017-09-05)

Avis d'attribution de marché (2018-01-26)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Aménagement de l'avenue du général de Gaulle (RD 906) entre le rond-point du général Leclerc et la route du Pavé Blanc (RD 406) sur la commune de Clamart. Les travaux comprennent: — le réaménagement du carrefour du petit Clamart, — portique d'habillage métallique de part et d'autre du pont de l'a86 sur la section droite de la RD 906: —— 2 files de circulation par sens, —— création d'une contre-allée, —— création et/ou renforcement des arbres d'alignement, —— création d'un terre-plein central arboré, —— pistes et bandes cyclables bidirectionnelles et unilatérales, —— remplacement de l'éclairage public et de la SLT.

Valeur totale du marché: 7153908.88 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Cons. Départ. des Hauts-de-Seine
Adresse postale: 2/16 bld Soufflot

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-01-26 📅
Date de publication: 2018-01-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 020-041003
Numéro JO-S: 20
Informations complémentaires

Le marché nº 170523l001 (lot 1 «Voirie») a été notifié le 25.1.2018 le marché nº 170523l002 (lot 2 «Éclairage public et Slt») a été notifié le 26.1.2018 les lots nº 3 «Travaux de plantation» et nº 4 «Portique d'habillage» ont été déclarés sans suite pour motifs d'intérêt général. Ces 2 lots ont été relancés en appel d'offres le 10.11.2017.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Aménagement de l'avenue du général de Gaulle (RD 906) entre le rond-point du général Leclerc et la route du Pavé Blanc (RD 406) sur la commune de Clamart. Les travaux comprennent:

— le réaménagement du carrefour du petit Clamart,

— portique d'habillage métallique de part et d'autre du pont de l'a86 sur la section droite de la RD 906:

—— 2 files de circulation par sens,

—— création d'une contre-allée,

—— création et/ou renforcement des arbres d'alignement,

—— création d'un terre-plein central arboré,

—— pistes et bandes cyclables bidirectionnelles et unilatérales,

—— remplacement de l'éclairage public et de la SLT.

— le planning d'exécution, l'installation et la signalisation du chantier,

— les démolitions,

— les terrassements,

— la fourniture et la mise en œuvre des matériaux constituant les aménagements nécessaires au tracé de la route départementale,

— la réalisation de l'assainissement de surface et des canalisations de raccordement des ouvrages,

— la fourniture et l'installation de mobiliers urbains divers (barrières, potelets etc),

— l'installation et la signalisation de chantier de jour comme de nuit la fourniture et la mise en œuvre des produits bitumineux nécessaires à la réalisation des couches de fondation, de liaison, de roulement,

— la réalisation de trottoir en pavés granit les contrôles (implantation, mise en œuvre, terre végétale),

— le repliement du matériel, tous les travaux à réaliser sont précisés dans le règlement de consultation.

Intitulé du lot: Eclairage public et signalisation lumineuse tricolore
Brève description:

— le planning du lot 2,

— la réalisation dune nouvelle signalisation lumineuse tricolore et d'un complément et/ou nouvel éclairage public,

— la dépose des équipements Ep/Slt existants,

— les démolitions de massifs,

— les ouvertures et réfections provisoires de tranchées,

— la réalisation du dossier de fin d'opération,

Les travaux comprennent: le planning du lot 3 la plantation des végétaux (arbres, vivaces) le mulching des végétaux mise en place de protections définitives la réalisation du dossier de fin d'opération l'entretien des végétaux durant 1 an.

Les travaux comprennent: le planning du lot 4 les études et plans détaillés des fondations et du portique d'habillage la réalisation des fondations du portique d'habillage la réalisation du portique d'habillage.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Clamart

Clamart — Hauts-de-Seine

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur environnementale

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-01-24 📅
Source: OJS 2018/S 020-041003 (2018-01-26)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)